2024年特定工程承攬協(xié)議模板版

2024年特定工程承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3工程1.4工程地點1.5工程時間第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍2.2承攬方的義務(wù)與責(zé)任2.3委托方的義務(wù)與責(zé)任第三條工程進度與質(zhì)量要求3.1工程進度計劃3.2工程質(zhì)量標準3.3質(zhì)量保證措施第四條合同價格及支付方式4.1合同總價4.2付款條件4.3付款方式4.4發(fā)票開具第五條工期延誤5.1工期延誤的原因5.2工期延誤的處理第六條不可抗力6.1不可抗力的定義6.2不可抗力的處理第七條違約責(zé)任7.1承攬方的違約行為7.2委托方的違約行為7.3違約責(zé)任的處理第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點8.3爭議解決時效第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件9.2合同解除的條件第十條保密條款10.1保密信息的定義10.2保密責(zé)任的履行第十一條知識產(chǎn)權(quán)保護11.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬11.2知識產(chǎn)權(quán)的保護第十二條合同的終止12.1合同終止的條件12.2合同終止后的處理第十三條合同的附則13.1合同的生效13.2合同的解除13.3合同的終止第十四條合同的附件14.1附件清單14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方承攬方是指根據(jù)本合同約定，承擔特定工程的實施、完成并交付給委托方的法人或其他組織，具有一切合法資質(zhì)，能夠獨立承擔本合同項下義務(wù)和責(zé)任。1.2委托方委托方是指根據(jù)本合同約定，委托承攬方實施特定工程的法人或其他組織，具有委托實施特定工程的合法權(quán)利。1.3工程工程是指根據(jù)本合同約定，由承攬方實施的具體工程項目，包括但不限于設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)。1.4工程地點工程地點是指本合同約定的工程實施的具體地點，包括但不限于土地、場地、建筑物等。1.5工程時間工程時間是指本合同約定的工程開始實施和完成的時間，包括但不限工程的預(yù)計開始日期、預(yù)計完成日期以及任何相關(guān)的工期延誤。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬方的工作范圍承攬方的工作范圍包括但不限于：按照委托方的要求完成工程的設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)；按照約定的時間、質(zhì)量、安全等要求完成工程的實施和交付；提供與工程相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù)。2.2承攬方的義務(wù)與責(zé)任（1）保證工程實施的合法性，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)、支付相關(guān)費用等；（2）按照約定的時間、質(zhì)量、安全等要求完成工程的實施和交付；（3）提供與工程相關(guān)的技術(shù)支持和售后服務(wù)；（4）遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范，確保工程的安全、環(huán)保和質(zhì)量；（5）負責(zé)工程實施過程中與第三方單位、政府部門、社區(qū)居民等溝通協(xié)調(diào)工作。2.3委托方的義務(wù)與責(zé)任（1）提供工程實施所需的土地、場地、建筑物等相關(guān)條件；（2）提供工程實施所需的設(shè)計要求、技術(shù)標準、驗收標準等相關(guān)文件；（3）按照約定的時間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價款；（4）協(xié)助承攬方辦理工程實施過程中所需的相關(guān)手續(xù)；（5）對承攬方提交的工程進度、質(zhì)量、安全等情況進行監(jiān)督和檢查；（6）提供與工程相關(guān)的其他必要支持和配合。第三條工程進度與質(zhì)量要求3.1工程進度計劃承攬方應(yīng)按照本合同約定的時間節(jié)點向委托方提交工程進度計劃，包括但不限于工程的預(yù)計開始日期、預(yù)計完成日期、關(guān)鍵節(jié)點等。3.2工程質(zhì)量標準承攬方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量要求完成工程的實施和交付，包括但不限于國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范、驗收標準等。3.3質(zhì)量保證措施承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，采取有效措施確保工程質(zhì)量，包括但不限于：（1）對施工人員進行質(zhì)量教育和培訓(xùn)；（2）按照設(shè)計和施工規(guī)范進行施工；（3）對施工過程進行質(zhì)量檢查和控制；（4）對工程材料、設(shè)備等進行檢驗和檢測；（5）對工程質(zhì)量問題進行及時處理和整改。第四條合同價格及支付方式4.1合同總價本合同總價是指承攬方完成工程實施和交付所應(yīng)得的報酬，具體金額按照本合同附件一《工程量清單》及附件二《價格清單》的約定計算。4.2付款條件委托方按照本合同約定的付款條件向承攬方支付合同價款，具體付款條件包括但不限于工程進度、質(zhì)量、安全等情況。4.3付款方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）支票支付；（3）現(xiàn)金支付；（4）其他雙方約定的支付方式。4.4發(fā)票開具承攬方應(yīng)按照國家法律法規(guī)、稅務(wù)部門的要求，向委托方開具合法、有效的發(fā)票。第五條工期延誤5.1工期延誤的原因（1）不可抗力因素導(dǎo)致的工程延誤；（2）委托方原因?qū)е碌墓こ萄诱`；（3）承攬方原因?qū)е碌墓こ萄诱`；（4）其他雙方約定的工期延誤原因。5.2工期延誤的處理（1）及時通知委托方工期延誤的原因和預(yù)計工期；（2）采取措施加快工程進度，減少工期延誤對工程的影響；（3）第八條違約責(zé)任8.1承攬方的違約行為（1）未按照本合同約定的工作范圍、時間、質(zhì)量等要求完成工程的實施和交付；（2）明確表示或者以行為表明不履行本合同約定的義務(wù)；（3）違反本合同約定的保密義務(wù)；（4）違反本合同約定的知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)；（5）其他違反本合同約定的行為。8.2委托方的違約行為（1）未按照本合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價款；（2）明確表示或者以行為表明不履行本合同約定的義務(wù)；（3）違反本合同約定的保密義務(wù)；（4）違反本合同約定的知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)；（5）其他違反本合同約定的行為。8.3違約責(zé)任的處理對于違約行為，違約方應(yīng)承擔違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金，違約金的具體金額按照本合同約定的違約金計算方式計算；（2）賠償因此給對方造成的直接經(jīng)濟損失；（3）承擔因違約所產(chǎn)生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費等；（4）根據(jù)違約的嚴重程度，合同相對方有權(quán)要求解除本合同。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）雙方協(xié)商解決；（2）調(diào)解解決；（3）仲裁解決；（4）訴訟解決。9.2爭議解決地點本合同爭議解決地點為合同簽訂地或者雙方約定的其他地點。9.3爭議解決時效雙方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)解決爭議，否則視為雙方均同意按照本合同約定的爭議解決方式解決爭議。第十條保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中以及合同履行過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營策略等。10.2保密責(zé)任的履行雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露保密信息。保密責(zé)任的履行自本合同簽訂之日起至合同終止之日起。第十一條知識產(chǎn)權(quán)保護11.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬本合同項下的工程成果及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸委托方所有，包括但不限于專利權(quán)、著作權(quán)、商標權(quán)等。11.2知識產(chǎn)權(quán)的保護雙方應(yīng)共同努力保護本合同項下的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，不得使用對方的知識產(chǎn)權(quán)。第十二條合同的終止12.1合同終止的條件（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；（2）承攬方完成本合同約定的工程實施和交付；（3）委托方支付完畢本合同約定的合同價款；（4）合同約定的其他終止條件。12.2合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定的方式處理合同終止后的相關(guān)事項，包括但不限于工程驗收、資料歸檔、結(jié)算等。第十三條合同的附則13.1合同的生效本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。13.2合同的解除雙方同意按照本合同約定的解除條件解除本合同。13.3合同的終止本合同的終止按照本合同約定的終止條件執(zhí)行。第十四條合同的附件14.1附件清單（1）工程量清單；（2）價格清單；（3）技術(shù)文件；（4）其他雙方約定的附件。14.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單工程量清單應(yīng)詳細列明工程項目的各項工程量，包括但不限于土建、安裝、裝修等工程量。清單中應(yīng)包括工程量的名稱、數(shù)量、單位、工程單價和總價等信息。附件二：價格清單價格清單應(yīng)詳細列明工程項目的各項費用，包括但不限于工程材料費、人工費、設(shè)備費、管理費、利潤等。清單中應(yīng)包括費用的名稱、數(shù)量、單位價格和總價等信息。附件三：技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)包括工程的設(shè)計圖紙、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、操作手冊等。技術(shù)文件應(yīng)明確工程的設(shè)計要求、施工標準、材料規(guī)格等信息。附件四：工程進度計劃工程進度計劃應(yīng)詳細列明工程項目的施工進度安排，包括各階段的開始時間、結(jié)束時間、關(guān)鍵節(jié)點等。附件五：質(zhì)量保證措施質(zhì)量保證措施應(yīng)詳細描述承攬方為保證工程質(zhì)量所采取的措施，包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量檢查制度、材料檢驗制度等。附件六：保密協(xié)議保密協(xié)議應(yīng)明確雙方對保密信息的定義、保密責(zé)任的履行、保密信息的披露條件等信息。附件七：知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議應(yīng)明確雙方對知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、保護措施、侵權(quán)責(zé)任等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為及責(zé)任認定標準如下：1.承攬方未按照合同約定的工作范圍、時間、質(zhì)量等要求完成工程的實施和交付，應(yīng)承擔違約責(zé)任。例如，承攬方未按時完成工程，導(dǎo)致工程延期交付。2.委托方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全等要求向承攬方支付合同價款，應(yīng)承擔違約責(zé)任。例如，委托方延遲支付合同價款，導(dǎo)致承攬方無法及時支付供應(yīng)商款項。3.承攬方違反合同約定的保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔違約責(zé)任。例如，承攬方未經(jīng)許可向第三方披露委托方的商業(yè)秘密。4.承攬方違反合同約定的知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)，使用委托方的知識產(chǎn)權(quán)，應(yīng)承擔違約責(zé)任。例如，承攬方未經(jīng)許可使用委托方的專利技術(shù)進行工程實施。5.雙方在其他合同條款中約定的其他違約行為及責(zé)任認定。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。在本合同中，不可抗力事件可能導(dǎo)致工程延期或終止。2.知識產(chǎn)權(quán)：指著作權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)等法律規(guī)定的權(quán)利。在本合同中，知識產(chǎn)權(quán)歸委托方所有，承攬方應(yīng)保護知識