2024年度樁基礎(chǔ)施工承攬協(xié)議版

2024年度樁基礎(chǔ)施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2樁基礎(chǔ)施工1.3承攬協(xié)議1.4工程量清單1.5工程質(zhì)量標準1.6工程進度計劃1.7合同價格1.8付款方式1.9工期延誤1.10違約責(zé)任1.11爭議解決1.12合同的生效、變更與終止1.13保密條款1.14法律適用與爭議解決第二條合同當(dāng)事人2.1甲方名稱與地址2.2乙方名稱與地址第三條樁基礎(chǔ)施工3.1工程概述3.2施工范圍與內(nèi)容3.3施工標準與要求3.4施工圖紙與技術(shù)文件3.5施工準備3.6施工安全措施第四條工程量清單4.1工程量清單的編制4.2工程量清單的審批4.3工程量的變更第五條工程質(zhì)量標準5.1質(zhì)量標準的要求5.2質(zhì)量檢測與驗收5.3質(zhì)量問題的處理第六條工程進度計劃6.1工程進度計劃的編制6.2工程進度的調(diào)整6.3工程進度報告第七條合同價格7.1合同價格的確定7.2價格的調(diào)整7.3價格的支付第八條付款方式8.1預(yù)付款8.2進度付款8.3竣工付款8.4質(zhì)量保證金第九條工期延誤9.1工期延誤的原因9.2工期延誤的處理9.3工期延誤的賠償?shù)谑畻l違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任的具體規(guī)定10.3違約賠償?shù)谑粭l爭議解決11.1爭議的解決方式11.2爭議的解決程序第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同的生效條件12.2合同的變更12.3合同的終止第十三條保密條款13.1保密信息的定義13.2保密義務(wù)與期限13.3保密違約的責(zé)任第十四條法律適用與爭議解決14.1合同適用的法律14.2爭議解決的地點與方式第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2樁基礎(chǔ)施工樁基礎(chǔ)施工是指乙方根據(jù)甲方提供的工程量清單、施工圖紙和技術(shù)文件，按照約定的工程質(zhì)量標準和施工要求，在甲方指定的地點和時間內(nèi)完成的樁基工程。1.3承攬協(xié)議本合同是甲乙雙方簽訂的，用以規(guī)范乙方承攬甲方樁基礎(chǔ)施工工程的各項條款和條件的書面協(xié)議。1.4工程量清單工程量清單是本合同附件一，詳細列出了乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的所有項目和工程量。乙方應(yīng)按照工程量清單進行施工。1.5工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準是本合同附件二，詳細規(guī)定了乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的質(zhì)量要求。乙方應(yīng)嚴格按照工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。1.6工程進度計劃工程進度計劃是本合同附件三，詳細規(guī)定了乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的施工進度要求。乙方應(yīng)按照工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。1.7合同價格合同價格是指乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的工程總價，具體金額在合同價格條款中約定。1.8付款方式付款方式是指甲方支付乙方工程款的途徑和方式，具體付款方式在合同付款條款中約定。第二條合同當(dāng)事人2.1甲方名稱與地址甲方名稱：____________甲方地址：____________2.2乙方名稱與地址乙方名稱：____________乙方地址：____________第三條樁基礎(chǔ)施工3.1工程概述本合同項下的樁基礎(chǔ)施工工程是指在甲方指定的地點和范圍內(nèi)，按照約定的工程質(zhì)量標準和施工要求，由乙方完成的樁基工程。3.2施工范圍與內(nèi)容施工范圍與內(nèi)容包括但不限于：樁基的設(shè)計、施工、驗收、保修等相關(guān)工作。3.3施工標準與要求乙方應(yīng)按照本合同約定的工程質(zhì)量標準和施工要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。3.4施工圖紙與技術(shù)文件施工圖紙和技術(shù)文件是本合同附件四，乙方應(yīng)根據(jù)施工圖紙和技術(shù)文件進行施工。3.5施工準備乙方應(yīng)按照甲方的要求，做好施工前的準備工作，包括人員、材料、設(shè)備等方面的準備。3.6施工安全措施乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，制定并落實施工安全措施，確保施工過程中的安全。第四條工程量清單4.1工程量清單的編制工程量清單由乙方根據(jù)施工圖紙和技術(shù)文件進行編制，并提交給甲方審批。4.2工程量清單的審批甲方應(yīng)在收到乙方提交的工程量清單后七個工作日內(nèi)完成審批，并提出修改意見。4.3工程量的變更工程量的變更應(yīng)由甲方提出，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進行相應(yīng)的調(diào)整。第五條工程質(zhì)量標準5.1質(zhì)量標準的要求乙方應(yīng)按照本合同約定的工程質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。5.2質(zhì)量檢測與驗收工程質(zhì)量的檢測與驗收應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準進行，甲方應(yīng)按照約定時間組織驗收。5.3質(zhì)量問題的處理對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)及時修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)費用。第六條工程進度計劃6.1工程進度計劃的編制乙方應(yīng)根據(jù)合同約定的工程量和施工要求，編制詳細的工程進度計劃，并提交給甲方審批。6.2工程進度的調(diào)整工程進度的調(diào)整應(yīng)由乙方提出，并提交給甲方審批。6.3工程進度報告乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期提交工程進度報告。第八條合同價格8.1合同價格的確定本合同的價格根據(jù)工程量清單、工程質(zhì)量標準、施工要求等因素確定。合同價格詳見合同附件五。8.2價格的調(diào)整合同價格在合同簽訂后，除非遇到不可抗力等特殊情況，否則一經(jīng)確定，不得調(diào)整。8.3價格的支付甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時支付乙方工程款。具體的支付時間和金額在合同付款條款中約定。第九條付款方式9.1預(yù)付款甲方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價的一定比例作為預(yù)付款。預(yù)付款的具體比例和支付時間在合同付款條款中約定。9.2進度付款甲方應(yīng)按照乙方提交的工程進度報告和工程質(zhì)量驗收合格證明，支付相應(yīng)的工程進度款。進度付款的具體比例和支付時間在合同付款條款中約定。9.3竣工付款工程竣工并經(jīng)驗收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余的工程款。9.4質(zhì)量保證金甲方應(yīng)在工程驗收合格后的一定時間內(nèi)，向乙方支付一定比例的質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還及支付比例在合同付款條款中約定。第十條工期延誤10.1工期延誤的原因工期延誤的原因包括但不限于：不可抗力、甲方原因、乙方原因等。10.2工期延誤的處理工期延誤的處理應(yīng)根據(jù)具體原因和情況，由甲乙雙方協(xié)商確定。10.3工期延誤的賠償由于乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約金的具體金額和計算方式在合同違約責(zé)任條款中約定。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為違約行為包括但不限于：不履行合同義務(wù)、履行合同義務(wù)不符合約定、工期延誤等。11.2違約責(zé)任的具體規(guī)定違約責(zé)任的具體規(guī)定在合同違約責(zé)任條款中約定。11.3違約賠償乙方違約時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約金的具體金額和計算方式在合同違約責(zé)任條款中約定。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的變更合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。12.3合同的終止合同的終止應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂終止協(xié)議。合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方的要求完成工程收尾工作。第十三條保密條款13.1保密信息的定義保密信息是指本合同簽訂過程中雙方交換的、未公開的、具有商業(yè)價值的信息。13.2保密義務(wù)與期限乙方應(yīng)對甲方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自合同終止之日起計算，期限為一定年數(shù)。13.3保密違約的責(zé)任乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向甲方支付違約金。違約金的具體金額和計算方式在合同違約責(zé)任條款中約定。第十四條法律適用與爭議解決14.1合同適用的法律本合同適用中華人民共和國法律。14.2爭議解決的地點與方式合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的所有項目和工程量，包括樁基的數(shù)量、長度、直徑等參數(shù)。附件二：施工圖紙和技術(shù)文件包含施工過程中所需的所有圖紙和技術(shù)文件，包括樁基的設(shè)計圖、施工圖、技術(shù)說明書等。附件三：工程進度計劃詳細列出乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的施工進度計劃，包括各階段工程的開始時間、結(jié)束時間等。附件四：合同價格清單詳細列出乙方承攬的樁基礎(chǔ)施工工程的工程總價，包括各項費用明細和計算方式。附件五：付款方式及時間表詳細列出甲方支付乙方工程款的途徑、時間和金額，包括預(yù)付款、進度付款、竣工付款等。附件六：違約責(zé)任條款詳細列出乙方違約行為及違約責(zé)任的具體規(guī)定，包括工期延誤、質(zhì)量問題等。附件七：保密協(xié)議詳細列出乙方對甲方保密信息的保密義務(wù)、保密期限以及違約責(zé)任等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.工期延誤乙方未按照約定的工程進度計劃完成施工任務(wù)的，屬于工期延誤。例如，乙方未在約定的時間內(nèi)完成樁基施工，導(dǎo)致整體工程進度延誤。2.工程質(zhì)量問題乙方施工的工程質(zhì)量不符合約定的工程質(zhì)量標準，屬于工程質(zhì)量問題。例如，乙方施工的樁基工程強度不符合設(shè)計要求，導(dǎo)致工程不合格。3.信息泄露乙方違反保密協(xié)議，泄露甲方的保密信息，屬于信息泄露。例如，乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方透露了甲方的商業(yè)秘密。4.付款違約乙方未按照合同約定的付款方式和時間支付工程款的，屬于付款違約。例如，乙方未按時支付甲方工程進度款，導(dǎo)致甲方施工受阻。5.擅自變更乙方未經(jīng)甲方同意，擅自變更合同約定的施工范圍、內(nèi)容或要求的，屬于擅自變更。例如，乙方在施工過程中，未經(jīng)甲方同意增加了施工項目。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力不可抗力是指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況。例如，自然災(zāi)害、社會異常事件等。2.預(yù)付款預(yù)付款是指甲方在合同簽訂后，按照約定的比例向乙方支付的款項。預(yù)付款用于乙方購買施工材料、設(shè)備等。3.進度付款進度付款是指甲方按照乙方提交的工程進度報告和工程質(zhì)量驗收合格證明，支付相應(yīng)的工程進度款。4.質(zhì)量保證金質(zhì)量保證金