砌墻工程延期處理合同

砌墻工程延期處理合同第一篇范文：合同編號：__________甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________鑒于甲方（委托方）需要對其物業(yè)進行砌墻工程，乙方（施工方）具備相應的施工資質和經驗，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就砌墻工程延期處理事宜達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程內容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素導致工程延期，如自然災害、政府政策變動等；2.2由于甲方原因導致工程延期，如甲方未能按約定提供施工場地、材料等；2.3由于乙方原因導致工程延期，如乙方未能按約定完成施工任務等。三、延期處理方式3.1雙方應積極協商，共同制定合理的延期處理方案；3.2延期期間，乙方應繼續(xù)履行合同約定的施工義務，確保工程質量；3.3延期期間，甲方應繼續(xù)履行合同約定的付款義務，確保乙方施工進度。四、違約責任4.1若因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失；4.2若因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。五、爭議解決5.1雙方應通過友好協商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；5.2若協商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。六、合同附件6.1工程施工合同；6.2工程延期處理方案；6.3雙方約定的其他相關文件。七、合同生效7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________簽訂日期：__________第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（監(jiān)理方）：________________________鑒于甲方（委托方）需要對其物業(yè)進行砌墻工程，乙方（施工方）具備相應的施工資質和經驗，丙方（監(jiān)理方）具備相應的監(jiān)理資質和經驗，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就砌墻工程延期處理事宜達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程內容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素導致工程延期，如自然災害、政府政策變動等；2.2由于甲方原因導致工程延期，如甲方未能按約定提供施工場地、材料等；2.3由于乙方原因導致工程延期，如乙方未能按約定完成施工任務等；2.4由于丙方原因導致工程延期，如丙方未能按約定履行監(jiān)理職責等。三、延期處理方式3.1雙方應積極協商，共同制定合理的延期處理方案；3.2延期期間，乙方應繼續(xù)履行合同約定的施工義務，確保工程質量；3.3延期期間，甲方應繼續(xù)履行合同約定的付款義務，確保乙方施工進度；3.4延期期間，丙方應繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理職責，確保工程質量和進度。四、違約責任4.1若因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失；4.2若因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失；4.3若因丙方原因導致工程延期，丙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。五、甲方權益保障5.1甲方有權要求乙方和丙方提供工程進度報告和監(jiān)理報告；5.2甲方有權要求乙方和丙方對工程質量和進度進行整改；5.3甲方有權要求乙方和丙方承擔因工程延期導致的額外費用；5.4甲方有權要求乙方和丙方承擔因工程延期導致的其他損失。六、乙方違約及限制條款6.1乙方應按照合同約定的工期完成工程，如未按期完成，乙方應承擔相應的違約責任；6.2乙方應按照合同約定的質量標準進行施工，如未達到質量標準，乙方應承擔相應的違約責任；6.3乙方不得擅自改變工程設計和施工方案，如需變更，應事先征得甲方同意；6.4乙方不得將工程轉包或分包給未經甲方同意的第三方。七、丙方監(jiān)理職責7.1丙方應按照合同約定的監(jiān)理職責進行監(jiān)理，確保工程質量和進度；7.2丙方應定期向甲方提供監(jiān)理報告，報告工程進度和質量情況；7.3丙方應對乙方進行監(jiān)督和指導，確保乙方按照合同約定的施工方案進行施工；7.4丙方應對工程進行驗收，并向甲方提供驗收報告。八、爭議解決8.1雙方應通過友好協商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；8.2若協商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。九、合同附件9.1工程施工合同；9.2工程延期處理方案；9.3雙方約定的其他相關文件。十、合同生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（監(jiān)理方）：________________________簽訂日期：__________第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________丙方（監(jiān)理方）：________________________鑒于甲方（委托方）需要對其物業(yè)進行砌墻工程，乙方（施工方）具備相應的施工資質和經驗，丙方（監(jiān)理方）具備相應的監(jiān)理資質和經驗，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協商，就砌墻工程延期處理事宜達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：________________________1.2工程地址：________________________1.3工程內容：________________________二、工程延期原因2.1由于不可抗力因素導致工程延期，如自然災害、政府政策變動等；2.2由于甲方原因導致工程延期，如甲方未能按約定提供施工場地、材料等；2.3由于乙方原因導致工程延期，如乙方未能按約定完成施工任務等；2.4由于丙方原因導致工程延期，如丙方未能按約定履行監(jiān)理職責等。三、延期處理方式3.1雙方應積極協商，共同制定合理的延期處理方案；3.2延期期間，乙方應繼續(xù)履行合同約定的施工義務，確保工程質量；3.3延期期間，甲方應繼續(xù)履行合同約定的付款義務，確保乙方施工進度；3.4延期期間，丙方應繼續(xù)履行合同約定的監(jiān)理職責，確保工程質量和進度。四、違約責任4.1若因甲方原因導致工程延期，甲方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失；4.2若因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失；4.3若因丙方原因導致工程延期，丙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。五、乙方權益保障5.1乙方有權要求甲方按合同約定提供施工場地、材料等；5.2乙方有權要求甲方按合同約定支付工程款；5.3乙方有權要求甲方承擔因工程延期導致的額外費用；5.4乙方有權要求甲方承擔因工程延期導致的其他損失。六、甲方違約及限制條款6.1甲方應按照合同約定的工期完成工程，如未按期完成，甲方應承擔相應的違約責任；6.2甲方應按照合同約定的質量標準進行施工，如未達到質量標準，甲方應承擔相應的違約責任；6.3甲方不得擅自改變工程設計和施工方案，如需變更，應事先征得乙方同意；6.4甲方不得將工程轉包或分包給未經乙方同意的第三方。七、丙方監(jiān)理職責7.1丙方應按照合同約定的監(jiān)理職責進行監(jiān)理，確保工程質量和進度；7.2丙方應定期向乙方提供監(jiān)理報告，報告工程進度和質量情況；7.3丙方應對甲方進行監(jiān)督和指導，確保甲方按照合同約定的施工方案進行施工；7.4丙方應對工程進行驗收，并向乙方提供驗收報告。八、爭議解決8.1雙方應通過友好協商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議；8.2若協商不成，雙方同意將爭議提交至合同簽訂地人民法院解決。九、合同附件9.1工程施工合同；9.2工程延期處理方案；9.