承攬高速公路施工合同

合同編號：__________承攬高速公路施工合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就甲方向乙方委托承攬高速公路施工項目的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：____高速公路施工項目1.2工程地點：____1.3工程規(guī)模：____1.4工程內(nèi)容：____二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2合同金額的支付方式及進(jìn)度：（1）合同簽訂后，委托方應(yīng)支付乙方合同金額的____%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時，委托方應(yīng)支付乙方合同金額的____%作為進(jìn)度款；（3）工程竣工并驗收合格后，委托方應(yīng)支付乙方合同金額的____%作為尾款。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計進(jìn)行施工，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量；3.3乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問題的修復(fù)和返工費用，并支付給委托方相應(yīng)的賠償金。四、工程進(jìn)度4.1乙方應(yīng)按照委托方提供的施工時間表和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，確保工程按時完成；4.2乙方應(yīng)定期向委托方報告工程進(jìn)度，如有特殊情況導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)及時通知委托方，并采取措施確保工程按時完成；4.3委托方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過程中可能出現(xiàn)的進(jìn)度問題，確保工程順利進(jìn)行。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工過程中的安全生產(chǎn)；5.2乙方應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強對施工人員的安全教育和培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識；5.3乙方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌娜藛T傷亡、財產(chǎn)損失等責(zé)任。六、知識產(chǎn)權(quán)和保密6.1乙方應(yīng)保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如涉及侵權(quán)行為，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任；6.2乙方應(yīng)對委托方提供的技術(shù)和商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)委托方同意，不得向第三方泄露。七、合同的解除和終止7.1在合同履行過程中，如乙方嚴(yán)重違反合同約定，委托方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金；7.2合同履行完成后，本合同自行終止。八、爭議解決8.1對于因履行本合同而產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至____年____月____日；9.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.合同主體：確保甲方和乙方均為具有獨立法人資格的企事業(yè)單位或其他組織，具備承攬和委托施工的資格。2.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照委托方提供的施工時間表和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，確保工程按時完成。4.安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。5.知識產(chǎn)權(quán)和保密：乙方應(yīng)保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，如涉及侵權(quán)行為，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。同時，乙方應(yīng)對委托方提供的技術(shù)和商業(yè)秘密予以保密。6.合同解除和終止：在合同履行過程中，如乙方嚴(yán)重違反合同約定，委托方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。合同履行完成后，本合同自行終止。7.爭議解決：對于因履行本合同而產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.獨立法人資格：指企事業(yè)單位或其他組織在法律上具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。2.施工圖紙：指工程項目的設(shè)計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖等，用于指導(dǎo)施工。3.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：指國家有關(guān)部門依據(jù)法律法規(guī)制定的，針對建筑行業(yè)某一領(lǐng)域或某項技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.安全生產(chǎn)：指在生產(chǎn)過程中，為防止事故發(fā)生，保障人身安全和財產(chǎn)安全，采取的一系列措施和管理活動。5.知識產(chǎn)權(quán)：指法律確認(rèn)的人們對其創(chuàng)作的智力成果所享有的專有權(quán)利，包括著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等。6.違約金：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。7.友好協(xié)商：指合同當(dāng)事人之間在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，通過溝通、協(xié)商解決爭議的方式。特殊應(yīng)用場合：1.環(huán)境保護要求：在施工過程中，可能涉及到環(huán)境保護的相關(guān)要求，如噪音、廢水、廢渣處理等。2.文物保護：若施工地附近有文物遺址，需遵守相關(guān)文物保護法規(guī)，確保施工過程中不對文物造成損害。3.臨時設(shè)施搭建：施工過程中可能需要搭建臨時設(shè)施，如工地辦公室、宿舍等，需明確臨時設(shè)施的搭建標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.施工期間的交通管制：為確保施工安全和順利進(jìn)行，可能需要在施工期間實施交通管制，需明確交通管制的范圍和時間。5.特殊材料采購：施工過程中可能需要采購特殊材料，如高性能混凝土、特種鋼材等，需明確特殊材料的采購要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.工程變更：在施工過程中，可能因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件調(diào)整等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容的調(diào)整，需明確工程變更的程序和責(zé)任。7.不可抗力因素：如遇到自然災(zāi)害、社會動蕩等不可抗力因素，可能導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤，需明確不可抗力因素的認(rèn)定和責(zé)任分配。合同補充條款：1.環(huán)境保護條款：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家環(huán)境保護法律法規(guī)的要求，做好施工過程中的環(huán)境保護工作，確保不對周邊環(huán)境造成污染。如違反規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.文物保護條款：乙方在施工過程中應(yīng)遵守國家文物保護法規(guī)，采取措施保護施工地附近的文物遺址，如發(fā)生文物損害，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。3.臨時設(shè)施搭建條款：乙方應(yīng)按照委托方要求，合理規(guī)劃并搭建臨時設(shè)施，確保施工期間的生活和工作需要。臨時設(shè)施拆除后，恢復(fù)原狀并承擔(dān)相關(guān)費用。4.施工期間交通管制條款：乙方應(yīng)根據(jù)委托方要求，在施工期間實施交通管制，確保施工安全和順利進(jìn)行。交通管制方案應(yīng)提前報委托方審批。5.特殊材料采購條款：乙方應(yīng)按照委托方要求，采購符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的特殊材料。如材料不合格，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.工程變更條款：如發(fā)生工程變更，乙方應(yīng)提前向委托方提出變更申請，并按照委托方要求辦理相關(guān)手續(xù)。工程變更造成的額外費用和責(zé)任，按雙方協(xié)商確定。7.不可抗力條款：遇到不可抗力因素導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤，雙方按實際情況協(xié)商解決，合理分配責(zé)任。附件列表：1