2024年鄉(xiāng)村道路拓寬工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年鄉(xiāng)村道路拓寬工程施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3工程1.4施工1.5合同第二條合同范圍與工程內(nèi)容2.1工程范圍2.2工程內(nèi)容第三條合同價格與支付3.1合同價格3.2支付方式3.3進度付款3.4最終付款第四條施工期限與延期4.1施工期限4.2延期申請4.3延期批準第五條施工標(biāo)準與質(zhì)量要求5.1施工標(biāo)準5.2質(zhì)量要求第六條施工安全與環(huán)境保護6.1施工安全6.2環(huán)境保護第七條違約責(zé)任與賠償7.1違約行為7.2賠償責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁8.3訴訟第九條合同的變更與解除9.1合同變更9.2合同解除第十條合同的轉(zhuǎn)讓與分包10.1合同轉(zhuǎn)讓10.2分包規(guī)定第十一條保險11.1保險責(zé)任11.2保險辦理第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效12.2合同終止12.3合同解除第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同的語言版本14.4附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________1.2承包方乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________1.3工程本合同所述的工程為2024年鄉(xiāng)村道路拓寬工程，具體范圍和地點如下：工程起點：__________工程終點：__________道路寬度：__________工程長度：__________1.4施工施工是指乙方根據(jù)本合同約定的工程范圍、內(nèi)容、標(biāo)準和要求進行的各項施工活動，包括設(shè)計、采購、施工、驗收等全過程。1.5合同本合同是指甲乙雙方為完成上述工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，依照法律法規(guī)簽訂的書面協(xié)議。第二條合同范圍與工程內(nèi)容2.1工程范圍本合同范圍內(nèi)的工程包括：（1）道路拓寬施工；（2）路面結(jié)構(gòu)施工；（3）交通設(shè)施施工；（4）排水設(shè)施施工；（5）綠化及環(huán)境保護設(shè)施施工。2.2工程內(nèi)容本合同所述的工程內(nèi)容包括：（1）道路拓寬工程的設(shè)計和施工；（2）路面結(jié)構(gòu)的設(shè)計和施工；（3）交通設(shè)施的設(shè)計和施工；（4）排水設(shè)施的設(shè)計和施工；（5）綠化及環(huán)境保護設(shè)施的設(shè)計和施工。第三條合同價格與支付3.1合同價格本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2支付方式本合同價款支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的40%。3.3進度付款甲乙雙方根據(jù)工程實際進度，按照合同約定的付款比例進行進度付款。3.4最終付款工程驗收合格后，甲方在七個工作日內(nèi)支付乙方合同總價款的40%。第四條施工期限與延期4.1施工期限本工程的施工期限為____個月，自開工之日起計算。4.2延期申請如乙方因不可抗力或其他特殊情況需要延期施工，應(yīng)提前七個工作日向甲方提出書面延期申請，并說明延期原因和預(yù)計延期時間。4.3延期批準甲方應(yīng)在收到乙方延期申請后七個工作日內(nèi)予以批準或否決。如甲方批準延期，雙方應(yīng)就延期后的施工期限、付款等相關(guān)事項進行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。第五條施工標(biāo)準與質(zhì)量要求5.1施工標(biāo)準乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2質(zhì)量要求本合同工程的質(zhì)量要求如下：（1）道路拓寬工程：寬度、平整度、縱坡等指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計文件和規(guī)范要求；（2）路面結(jié)構(gòu)工程：強度、厚度、抗滑等指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計文件和規(guī)范要求；（3）交通設(shè)施工程：信號燈、標(biāo)志、標(biāo)線等設(shè)施應(yīng)符合設(shè)計文件和規(guī)范要求；（4）排水設(shè)施工程：排水能力、管道結(jié)構(gòu)、接口處理等指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計文件和規(guī)范要求；（5）綠化及環(huán)境保護設(shè)施工程：綠化植物種類、配置、成活率等指標(biāo)應(yīng)符合設(shè)計文件和規(guī)范要求。第六條施工安全與環(huán)境保護6.1施工安全乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和甲方要求，加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中人員傷亡和設(shè)備損失的最小化。6.2環(huán)境保護乙方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場環(huán)境保護，確保施工過程中對周圍環(huán)境的影響降到最低。具體措施包括但不限于：（1）施工過程中的廢棄物、廢水、廢氣等應(yīng)進行妥善處理；（2）合理規(guī)劃施工現(xiàn)場，盡量減少對周邊環(huán)境的干擾；（3）施工結(jié)束后，乙方應(yīng)按照甲方的要求對施工現(xiàn)場進行恢復(fù)和綠化。第八條爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會。8.3訴訟如雙方不同意仲裁，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更甲乙雙方同意，合同的變更需書面協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認。變更后的內(nèi)容取代原合同相應(yīng)內(nèi)容。9.2合同解除（1）雙方同意解除合同，并書面確認；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同；（3）一方嚴重違約，導(dǎo)致合同無法履行，另一方書面通知違約方解除合同；（4）合同約定的解除條件成就。第十條合同的轉(zhuǎn)讓與分包10.1合同轉(zhuǎn)讓未經(jīng)對方書面同意，甲乙雙方不得將本合同的權(quán)利義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。10.2分包規(guī)定乙方不得將本合同工程的全部或部分分包給第三方。如確需分包，須經(jīng)甲方書面同意，并不得改變分包工程的內(nèi)容、標(biāo)準和質(zhì)量要求。第十一條保險11.1保險責(zé)任乙方應(yīng)為其施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，并承擔(dān)保險責(zé)任。11.2保險辦理乙方應(yīng)在工程開工前，向甲方提供保險生效證明。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同終止本合同在工程驗收合格，乙方向甲方支付完畢合同價款后終止。12.3合同解除如本合同提前解除，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事項，包括但不限于工程善后、結(jié)算等。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日止。第十四條其他條款14.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等。14.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同的語言版本本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，兩種語言版本具有同等法律效力。14.4附件本合同附件包括但不限于：（1）工程設(shè)計文件；（2）施工圖紙；（3）技術(shù)規(guī)范；（4）驗收標(biāo)準；（5）其他與本合同有關(guān)的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方介入的概念第三方是指除甲乙雙方外，與本合同無關(guān)的法人、其他組織或自然人。第三方介入是指在合同履行過程中，第三方對合同的實施產(chǎn)生影響或參與合同的履行。1.2第三方介入的范圍（1）工程設(shè)計、監(jiān)理、檢測等中介機構(gòu)；（2）原材料、設(shè)備供應(yīng)商；（3）施工分包商；（4）融資、擔(dān)保等金融機構(gòu)；（5）政府相關(guān)部門、社會公眾等。第二條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理2.1第三方協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)積極與第三方進行溝通、協(xié)調(diào)，確保第三方按照合同約定履行其職責(zé)，避免因第三方原因?qū)е潞贤男惺茏琛?.2第三方管理甲乙雙方應(yīng)對第三方進行合理管理，確保第三方按照合同約定完成相關(guān)工作，并對其行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)，對因其行為導(dǎo)致的合同履行問題承擔(dān)責(zé)任。3.2責(zé)任限額第三方承擔(dān)的責(zé)任限額以其合同金額為限。如第三方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權(quán)向第三方追償。第四條第三方違約處理4.1第三方違約如第三方未按約定履行合同義務(wù)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。4.2違約處理甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決違約問題。協(xié)商不成的，甲乙雙方有權(quán)依法向第三方追償。第五條第三方權(quán)益保護5.1第三方權(quán)益甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，不得擅自泄露第三方商業(yè)秘密。5.2權(quán)益保護如甲乙雙方侵犯第三方權(quán)益，第三方有權(quán)依法要求甲乙雙方承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲方關(guān)系第三方與甲方之間的合同關(guān)系獨立于甲乙雙方之間的合同關(guān)系。第三方對甲方的義務(wù)和責(zé)任，不影響其對乙方的義務(wù)和責(zé)任。6.2第三方與乙方關(guān)系第三方與乙方之間的合同關(guān)系獨立于甲乙雙方之間的合同關(guān)系。第三方對乙方的義務(wù)和責(zé)任，不影響其對甲方的義務(wù)和責(zé)任。第七條第三方介入的合同變更與解除7.1合同變更如第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)第三方確認。7.2合同解除如第三方介入導(dǎo)致合同無法履行，甲乙雙方有權(quán)解除合同。解除合同后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事項。第八條第三方介入的爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為合同簽訂地，仲裁機構(gòu)為合同簽訂地仲裁委員會。8.3訴訟如雙方不同意仲裁，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條第三方介入的保險9.1保險責(zé)任第三方應(yīng)為其行為購買相應(yīng)的保險，并承擔(dān)保險責(zé)任。9.2保險辦理第三方應(yīng)在介入前，向甲乙雙方提供保險生效證明。第十條第三方介入的保密條款10.1保密內(nèi)容甲乙雙方與第三方之間的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同終止或解除之日止。第十一條第三方介入的其他條款11.1不可抗力第三方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。11.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。11.3合同的語言版本本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，三種語言版本具有同等法律效力。11.4附件本合同附件包括但不限于：（1）第三方與甲乙雙方簽訂的合同副本；（2）第三方提供的保險生效證明；（3）其他與本合同有關(guān)的文件。第二部分：第三方介入第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計文件詳細描述：本附件包括工程的設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計說明書等，用以指導(dǎo)工程的施工。附件二：施工圖紙詳細描述：本附件詳細展示了工程的施工細節(jié)，包括工程布局、施工步驟、材料要求等。附件三：技術(shù)規(guī)范詳細描述：本附件規(guī)定了工程施工的技術(shù)要求，包括材料標(biāo)準、施工工藝、驗收標(biāo)準等。附件四：驗收標(biāo)準詳細描述：本附件明確了工程驗收的標(biāo)準和流程，包括各項指標(biāo)的檢測方法和合格標(biāo)準。附件五：施工進度計劃詳細描述：本附件詳細列出了工程施工的進度安排，包括各階段的工作內(nèi)容和完成時間。附件六：工程量清單詳細描述：本附件列出了工程所需的材料、設(shè)備及工程量，作為合同價款支付的依據(jù)。附件七：合同價款支付明細表詳細描述：本附件詳細說明了合同價款的支付時間和支付比例，以及支付的具體金額。附件八：保險證明文件詳細描述：本附件包括了乙方為工程購買的保險的證明文件，以確保工程的保險覆蓋。附件九：第三方合同副本詳細描述：本附件包含了第三方與甲乙雙方簽訂的合同副本，用以明確第三方的權(quán)利和義務(wù)。附件十：變更協(xié)議詳細描述：本附件用于記錄合同變更的內(nèi)容和雙方同意的變更協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未按約定時間支付合同價款；2.乙方未按約定時間完成工程；3.乙方使用不符合合同約定的材料或工藝；4.第三方未按約定時間提供服務(wù)或產(chǎn)品；5.第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準。違約責(zé)任認定標(biāo)準：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致對方損失的責(zé)任；2.違約方應(yīng)支付違約金，違約金的具體數(shù)額根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商確定；3.違約方在履行合同義務(wù)后，應(yīng)承擔(dān)合同約定的其他違約責(zé)任。示例說明：假設(shè)乙方未按約定時間完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金數(shù)額為合同價款的2%。同時，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成工程，并承擔(dān)因延期導(dǎo)致的額外費用。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。3.合