2024年升級版工業(yè)用鋼結構建筑施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年升級版工業(yè)用鋼結構建筑施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的1.3術語定義第二條工程內容2.1工程概述2.2施工范圍2.3施工標準第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式第四條施工時間及進度4.1施工期限4.2施工進度計劃4.3延期及提前完成處理第五條施工質量及標準5.1質量要求5.2質量檢驗5.3質量爭議處理第六條施工安全6.1安全措施6.2安全事故處理6.3勞動保護第七條材料供應7.1材料種類及規(guī)格7.2材料供應責任7.3材料質量爭議處理第八條技術支持及服務8.1技術咨詢8.2技術培訓8.3技術支持電話及響應時間第九條違約責任9.1違約行為9.2違約責任判定及處理9.3違約金計算方式第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁地點及機構10.3訴訟地點及法院第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件及后果第十二條合同的終止12.1合同終止條件12.2終止后的事宜處理第十三條保密條款13.1保密內容13.2保密期限13.3泄密責任判定及處理第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律法規(guī)變化影響14.3合同附件及補充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1合同雙方1.2合同標的本合同標的為甲方所有的位于X地點的工業(yè)用鋼結構建筑的施工工程。1.3術語定義為本合同所述，但未在本合同中定義的術語，其含義應與行業(yè)標準或通用解釋相同，除非雙方另有約定。第二條工程內容2.1工程概述本工程為X平方米的工業(yè)用鋼結構建筑，包括鋼結構制作、運輸、安裝、調試及驗收等全部工作。2.2施工范圍施工范圍包括但不限于：鋼結構構件加工、現(xiàn)場組裝、焊接、油漆、電氣設備安裝、管道安裝、排水系統(tǒng)安裝等。2.3施工標準本工程應按照《工業(yè)建筑設計規(guī)范》（GB50017）、《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50205）等國家和行業(yè)標準進行施工。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價為本工程的全部工作量，包括施工、材料、設備、人工、管理、稅費等費用，具體金額為人民幣萬元（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）。3.2價格調整合同總價在合同簽訂后，如遇材料價格波動、政策調整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調整。3.3支付方式甲方應按照乙方提交的正確、合法的工程進度報告和結算單，按時支付合同價款。支付方式為銀行轉賬。第四條施工時間及進度4.1施工期限本工程的施工期限為自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止，共計X日。4.2施工進度計劃乙方應根據(jù)工程特點和施工條件，編制詳細的施工進度計劃，并報甲方批準。4.3延期及提前完成處理如因乙方原因導致工程延期，乙方應按合同約定向甲方支付違約金。如因甲方原因導致工程提前完成，甲方不應減少合同價款。第五條施工質量及標準5.1質量要求本工程應達到優(yōu)良工程標準，并通過政府相關部門的驗收。5.2質量檢驗乙方應按施工進度計劃進行自檢、互檢、專檢，并接受甲方和政府相關部門的檢驗。5.3質量爭議處理如發(fā)生質量爭議，雙方應共同委托具有資質的第三方檢測機構進行檢測，并根據(jù)檢測結果處理。第六條施工安全6.1安全措施乙方應制定嚴格的安全管理制度和操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。6.2安全事故處理如發(fā)生安全事故，乙方應立即啟動應急預案，并報告甲方和政府相關部門。6.3勞動保護乙方應按照國家和地方的勞動保護規(guī)定，為施工人員提供必要的勞動保護設施和用品。第八條技術支持及服務8.1技術咨詢乙方應在合同簽訂后X日內，向甲方提供完整的施工圖紙和技術文件，并負責解釋圖紙和文件中的技術問題。8.2技術培訓乙方應對甲方指定的操作人員進行技術培訓，確保甲方人員能夠熟練操作和維護工程設備。8.3技術支持電話及響應時間乙方應設立技術支持電話，確保甲方在施工過程中遇到的技術問題能夠得到及時解決。電話號碼為：，響應時間不超過24小時。第九條違約責任9.1違約行為包括但不限于：不按合同約定履行義務、延遲履行、擅自變更合同內容等。9.2違約責任判定及處理違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。9.3違約金計算方式違約金計算方式為：違約金額X1%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式1.提交X仲裁委員會仲裁；2.向X人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點及機構如選擇仲裁，仲裁地點為X，仲裁機構為X仲裁委員會。10.3訴訟地點及法院如選擇訴訟，訴訟地點為X，法院為X人民法院。第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序合同變更應書面簽訂，并由雙方蓋章確認。11.3合同解除條件及后果合同解除應書面簽訂，并由雙方蓋章確認。解除合同后，乙方應按照合同約定承擔相應的責任。第十二條合同的終止12.1合同終止條件合同終止條件為：工程驗收合格，甲方支付完畢合同價款。12.2終止后的事宜處理合同終止后，乙方應按照合同約定辦理工程移交手續(xù)，并承擔相應的后期保障責任。第十三條保密條款13.1保密內容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。13.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或解除之日止。13.3泄密責任判定及處理如一方違反保密義務，泄露對方保密信息，應承擔違約責任，賠償對方因此造成的損失。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協(xié)商解決。14.2法律法規(guī)變化影響如因法律法規(guī)變化，影響合同履行，雙方應協(xié)商調整。14.3合同附件及補充協(xié)議本合同附件包括：施工圖紙、技術文件、工程量清單等。補充協(xié)議應書面簽訂，并由雙方蓋章確認。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同有關聯(lián)的其他個人、法人或其他組織。1.2第三方介入是指第三方在合同履行過程中，參與或影響合同的履行。第二條第三方介入的情況2.1第三方介入的情況包括但不限于：1)第三方提供貨物、工程或服務；2)第三方參與合同的實施、監(jiān)督或驗收；3)第三方與甲方或乙方有合同關系。第三條第三方責任3.1第三方應按照合同約定或法律規(guī)定，對其提供的貨物、工程或服務承擔責任。3.2第三方如違反合同約定或法律規(guī)定，造成甲方或乙方損失的，甲方或乙方有權要求第三方賠償。第四條甲乙方的義務4.1甲方應負責與第三方溝通協(xié)調，確保第三方按照合同約定履行義務。4.2乙方應按照合同約定，提供貨物、工程或服務，并保證第三方履行的質量、安全、進度等。第五條第三方責任限額5.1第三方應承擔的責任限額，按照合同約定或法律規(guī)定執(zhí)行。5.2如無合同約定或法律規(guī)定，第三方應承擔的責任限額為第三方從甲方或乙方獲得的利益。第六條第三方與甲方、乙方的關系6.1第三方與甲方、乙方之間的合同關系，不影響本合同的履行。6.2第三方如與甲方、乙方發(fā)生糾紛，不影響本合同的履行。第七條第三方介入的處理7.1如甲方或乙方發(fā)現(xiàn)第三方介入的情況，應及時通知對方。7.2甲方或乙方如認為第三方介入影響本合同的履行，應與第三方協(xié)商解決。第八條第三方違約的處理8.1如第三方違約，甲方或乙方有權要求第三方承擔違約責任。8.2如第三方違約導致甲方或乙方損失，甲方或乙方有權要求第三方賠償。第九條第三方介入的變更9.1如第三方因故不能履行合同義務，甲方或乙方有權要求變更第三方。9.2變更第三方應書面簽訂，并由甲方、乙方及新的第三方確認。第十條第三方介入的終止10.1第三方介入的終止條件，按照合同約定或法律規(guī)定執(zhí)行。10.2第三方介入終止后，甲方、乙方應與第三方辦理相關手續(xù)，包括但不限于工程移交、結算等。第十一條第三方介入的保密11.1第三方應保守本合同及合同履行過程中的商業(yè)秘密、技術秘密等。11.2第三方如違反保密義務，應承擔違約責任。第十二條第三方介入的法律適用本合同關于第三方介入的條款，適用中華人民共和國法律法規(guī)。第十三條第三方介入的爭議解決1.提交X仲裁委員會仲裁；2.向X人民法院提起訴訟。第十四條第三方介入的其他條款本合同關于第三方介入的其他條款，由甲方、乙方及第三方協(xié)商確定。第二部分結束。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工業(yè)用鋼結構建筑施工設計圖紙附件二：工業(yè)用鋼結構建筑施工技術文件附件三：工業(yè)用鋼結構建筑施工工程量清單附件四：工業(yè)用鋼結構建筑施工材料供應清單附件五：工業(yè)用鋼結構建筑施工設備供應清單附件六：工業(yè)用鋼結構建筑施工人員名單附件七：工業(yè)用鋼結構建筑施工進度計劃附件八：工業(yè)用鋼結構建筑施工質量檢驗標準附件九：工業(yè)用鋼結構建筑施工安全措施計劃附件十：工業(yè)用鋼結構建筑施工環(huán)境保護措施計劃附件十一：工業(yè)用于鋼結構建筑施工合同的變更、解除和終止協(xié)議附件十二：工業(yè)用于鋼結構建筑施工違約金計算方式附件十三：工業(yè)用于鋼結構建筑施工爭議解決方式附件十四：工業(yè)用于鋼結構建筑施工保密協(xié)議說明二：違約行為及責任認定：1.不按合同約定履行義務；2.延遲履行；3.擅自變更合同內容；4.提供的貨物、工程或服務不符合合同約定或法律規(guī)定；5.違反保密義務。違約責任認定標準：1.違約金計算方式：按照附件十二的約定計算。2.違約造成的損失賠償：根據(jù)實際損失金額計算，包括直接損失和間接損失。示例說明：如果乙方延遲交付貨物超過合同約定的期限，甲方有權要求乙方支付違約金，并根據(jù)延遲交付的時間