2024土石方工程承攬協(xié)議樣本

2024版土石方工程承攬協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.土石方工程概述1.1工程地點(diǎn)1.2工程規(guī)模1.3工程內(nèi)容2.承攬方義務(wù)與責(zé)任2.1工程質(zhì)量2.2工程進(jìn)度2.3安全生產(chǎn)2.4環(huán)境保護(hù)3.合同價(jià)格與支付3.1合同總價(jià)3.2付款方式3.3付款進(jìn)度3.4價(jià)格調(diào)整4.合同工期4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤5.材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)5.2設(shè)備租賃5.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.技術(shù)要求與支持6.1技術(shù)規(guī)范6.2技術(shù)培訓(xùn)6.3技術(shù)服務(wù)7.違約責(zé)任7.1承攬方違約7.2委托方違約8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律途徑9.合同的變更與解除9.1變更條件9.2解除條件9.3變更與解除的程序10.合同的終止與驗(yàn)收10.1合同終止條件10.2工程驗(yàn)收10.3驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任12.合同的生效、修改與補(bǔ)充12.1合同生效條件12.2合同修改12.3合同補(bǔ)充13.法律適用與爭議解決13.1法律適用13.2爭議解決14.其他條款14.1不可抗力14.2合同解除14.3附件說明第一部分：合同如下：第一條土石方工程概述1.1工程地點(diǎn)工程地點(diǎn)位于省市縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）路號(hào)，具體施工地點(diǎn)以委托方提供的工程圖紙及施工場地實(shí)際情況為準(zhǔn)。1.2工程規(guī)模土石方工程總量約為萬立方米（具體工程量以實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)），包括但不限于場地平整、挖填方、石方爆破、土方運(yùn)輸、棄土處理等工程內(nèi)容。1.3工程內(nèi)容本合同土石方工程主要包括：（1）場地平整；（2）挖填方工程；（3）石方爆破工程；（4）土方運(yùn)輸工程；（5）棄土處理工程等。具體施工內(nèi)容以委托方提供的工程圖紙及施工方案為準(zhǔn)。第二條承攬方義務(wù)與責(zé)任2.1工程質(zhì)量承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及施工方案要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量不合格的，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。2.2工程進(jìn)度承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成土石方工程。如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.3安全生產(chǎn)承攬方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，確保工程安全。如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.4環(huán)境保護(hù)承攬方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)保法規(guī)，采取有效措施防止環(huán)境污染，確保施工場地清潔衛(wèi)生。如因承攬方原因?qū)е颅h(huán)境污染，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三條合同價(jià)格與支付3.1合同總價(jià)本合同土石方工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：元整（小寫）：.00元。3.2付款方式合同總價(jià)款分三次支付，具體支付比例和時(shí)間如下：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，委托方支付合同總價(jià)款的30%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，委托方支付合同總價(jià)款的40%。3.3付款進(jìn)度承攬方應(yīng)按照合同約定的工程進(jìn)度完成相應(yīng)工程，委托方按照實(shí)際完成的工程量支付相應(yīng)的工程款。3.4價(jià)格調(diào)整合同履行過程中，如遇材料價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。具體調(diào)整方式由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。第四條合同工期4.1工程開工日期本工程計(jì)劃開工日期為年月日。4.2工程竣工日期本工程計(jì)劃竣工日期為年月日。4.3工期延誤如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。如遇不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期。第五條材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)承攬方應(yīng)按照委托方要求，提供合格的土石方工程所需材料。材料質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定。5.2設(shè)備租賃承攬方應(yīng)自行負(fù)責(zé)施工所需設(shè)備的租賃及維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。如設(shè)備故障導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承攬方提供的材料和使用的設(shè)備應(yīng)滿足工程質(zhì)量要求，否則承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。第六條技術(shù)要求與支持6.1技術(shù)規(guī)范承攬方應(yīng)按照委托方提供的技術(shù)規(guī)范和施工方案進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。6.2技術(shù)培訓(xùn)委托方應(yīng)提供必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)承攬方正確使用施工設(shè)備和材料，提高施工質(zhì)量。6.3技術(shù)服務(wù)委托方應(yīng)提供技術(shù)支持，協(xié)助承攬方解決施工過程中遇到的技術(shù)問題。如因技術(shù)問題導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，雙方可協(xié)商順延工期。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約承攬方未按照合同約定完成工程，或工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體包括但不限于：（1）支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的5%至10%；（2）賠償因違約導(dǎo)致的委托方損失；（3）按照合同約定承擔(dān)工期延誤的責(zé)任。8.2委托方違約委托方未按照合同約定支付工程款，或未提供施工條件導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體包括但不限于：（1）支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的5%至10%；（2）賠償因違約導(dǎo)致的承攬方損失；（3）按照合同約定承擔(dān)工期延誤的責(zé)任。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均可向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。9.4法律途徑如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的變更與解除10.1變更條件合同履行過程中，如因特殊情況或不可抗力因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更的，雙方可協(xié)商一致變更合同。10.2解除條件合同履行過程中，如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，雙方可協(xié)商一致解除合同。10.3變更與解除的程序合同變更或解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)。第十一條合同的終止與驗(yàn)收11.1合同終止條件合同約定的工程竣工日期屆滿，工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，本合同自行終止。11.2工程驗(yàn)收工程竣工后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，支付合同約定的剩余工程款。11.3驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、合同內(nèi)容等信息應(yīng)予以保密。12.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日止。12.3違約責(zé)任違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十三條合同的生效、修改與補(bǔ)充13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同修改合同履行過程中，雙方可通過書面協(xié)議修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容。13.3合同補(bǔ)充合同附件及補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。14.2合同解除合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定妥善處理已完成的工程和剩余工程。14.3附件說明本合同附件包括施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、施工方案等，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙：包含土石方工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，詳細(xì)說明工程的具體位置、范圍、施工要求等信息。2.技術(shù)規(guī)范：詳細(xì)規(guī)定土石方工程施工過程中的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工方法等，包括土方開挖、填方、石方爆破等工序的技術(shù)規(guī)范。3.施工方案：詳細(xì)闡述土石方工程的施工步驟、施工組織設(shè)計(jì)、安全措施等，包括施工進(jìn)度計(jì)劃、施工人員配置、施工材料供應(yīng)計(jì)劃等。4.材料供應(yīng)清單：列明土石方工程所需的所有材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息，以及材料的供應(yīng)時(shí)間和供應(yīng)方式。5.設(shè)備租賃清單：列出土石方工程施工所需的設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、租賃費(fèi)用等信息，以及設(shè)備的交付和回收時(shí)間。6.安全生產(chǎn)措施：詳細(xì)說明土石方工程施工過程中的安全措施，包括施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、設(shè)備的安全操作、人員的安全培訓(xùn)等。7.環(huán)境保護(hù)措施：詳細(xì)闡述土石方工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)措施，包括廢棄物的處理、噪音的控制、粉塵的防治等。8.工程量清單：列出土石方工程的各項(xiàng)工程量，包括挖方、填方、石方爆破等，以及相應(yīng)的工程量和工程款支付的對(duì)應(yīng)關(guān)系。9.付款進(jìn)度計(jì)劃：詳細(xì)說明合同總價(jià)款的支付進(jìn)度，包括每個(gè)付款節(jié)點(diǎn)的付款金額和付款時(shí)間。10.工期順延協(xié)議：如有特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方可簽訂工期順延協(xié)議，明確工期延誤的原因、順延的時(shí)間和順延后的竣工日期。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約：未按照合同約定完成工程：承攬方應(yīng)按照合同約定的工期完成土石方工程，如未能按時(shí)完成，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)：承攬方提供的工程質(zhì)量應(yīng)滿足合同約定的質(zhì)量要求，如工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。安全生產(chǎn)違規(guī)：承攬方在施工過程中未遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致安全事故發(fā)生，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果承攬方由于管理不善，導(dǎo)致施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)合同約定，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.委托方違約：未按照合同約定支付工程款：委托方應(yīng)按照合同約定的付款時(shí)間和比例支付工程款，如未能按時(shí)支付，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。未提供施工條件導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤：委托方應(yīng)提供必要的施工條件，如未能提供或提供不符合合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果委托方由于自身原因，未能按時(shí)提供施工場地或施工條件，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤，根據(jù)合同約定，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。在本合同中，不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)支付給對(duì)方的違約賠償金。在本合同中，違約金的比例為合同總價(jià)款的5%至10%。3.工期延誤：指合同約定的工程竣工日期未能按時(shí)完成，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。在本合同中，工期延誤的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為超過合同約定的工程竣工日期。4.工程質(zhì)量：指土