無障礙停車位施工合同模板

無障礙停車位施工合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方提供的無障礙停車位施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________無障礙停車位施工項目

1.2施工地點：__________

1.3施工內容：包括但不限于無障礙停車位設計、施工、驗收等。

1.4工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

二、工程范圍及質量標準

2.1工程范圍：包括無障礙停車位的設計、施工、驗收等。

2.2質量標準：按照《建筑安裝工程質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2013）及相關規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量達到國家規(guī)定的質量標準。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內，乙方提交相關手續(xù)，甲方支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）工程完工并驗收合格后__________日內，甲方支付合同價款的__________%；

（3）保修期滿后__________日內，甲方支付合同價款的__________%。

四、工期及延誤責任

4.1工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

4.2遲工責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的__________%作為違約金。

五、質量保證及保修

5.1質量保證：乙方應保證工程質量符合國家規(guī)定的質量標準，并在工程完工后__________年內提供免費保修服務。

5.2保修責任：在保修期內，若因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。

六、違約責任

6.1甲方違約責任：

（1）甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付合同價款的__________%作為違約金；

（2）甲方擅自改變施工內容、工期等，導致乙方損失，甲方應承擔相應責任。

6.2乙方違約責任：

（1）乙方未按約定完成施工，每逾期一日，應向甲方支付合同價款的__________%作為違約金；

（2）乙方施工質量不符合國家規(guī)定，造成工程損失，乙方應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格之日起終止。

8.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.無障礙停車位施工設計圖紙

2.施工單位資質證書

3.相關法律法規(guī)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

丙方（監(jiān)理單位）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方提供的無障礙停車位施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________無障礙停車位施工項目

1.2施工地點：__________

1.3施工內容：包括但不限于無障礙停車位設計、施工、驗收等。

1.4工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

二、工程范圍及質量標準

2.1工程范圍：包括無障礙停車位的設計、施工、驗收等。

2.2質量標準：按照《建筑安裝工程質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2013）及相關規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量達到國家規(guī)定的質量標準。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內，乙方提交相關手續(xù)，甲方支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）工程完工并驗收合格后__________日內，甲方支付合同價款的__________%；

（3）保修期滿后__________日內，甲方支付合同價款的__________%。

四、第三方丙方監(jiān)理責任

4.1丙方作為監(jiān)理單位，負責對無障礙停車位施工項目進行全過程監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度符合合同約定。

4.2丙方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應在接到整改通知后__________日內予以整改。

4.3丙方對工程質量、安全、進度等方面的監(jiān)理工作，甲方應支付監(jiān)理費用人民幣__________元整。

五、工期及延誤責任

5.1工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

5.2遲工責任：因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付合同價款的__________%作為違約金。

5.3因丙方監(jiān)理不力導致工期延誤，丙方應承擔相應責任，并賠償甲方損失。

六、質量保證及保修

6.1質量保證：乙方應保證工程質量符合國家規(guī)定的質量標準，并在工程完工后__________年內提供免費保修服務。

6.2保修責任：在保修期內，若因乙方施工質量問題導致工程損壞，乙方應負責修復，并承擔由此產生的費用。

七、甲方權益保障條款

7.1甲方有權要求乙方在施工過程中提供工程進度報告、質量檢測報告等文件，乙方應予以配合。

7.2甲方有權要求乙方對施工過程中的重大變更進行書面報告，并獲得甲方同意。

7.3甲方有權要求乙方在施工過程中采取必要的安全措施，確保施工安全。

八、乙方違約及限制條款

8.1乙方如有以下違約行為，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任：

（1）未經甲方同意，擅自改變施工內容、工期等；

（2）施工質量不符合國家規(guī)定，造成工程損失；

（3）未按約定支付監(jiān)理費用；

（4）未按約定提供工程進度報告、質量檢測報告等文件。

8.2乙方在施工過程中，如需更換材料、設備等，應事先獲得甲方同意，并承擔相應費用。

九、爭議解決

9.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，三方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、合同生效及終止

10.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格之日起終止。

10.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.無障礙停車位施工設計圖紙

2.施工單位資質證書

3.監(jiān)理單位資質證書

4.相關法律法規(guī)文件

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監(jiān)理單位的介入，旨在確保工程質量和施工進度符合合同約定，保障甲方的權益。通過丙方的專業(yè)監(jiān)理，可以降低工程風險，提高施工效率，確保項目順利實施。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為建設單位，對無障礙停車位施工項目具有主導權。甲方通過制定嚴格的合同條款，保障自身權益，確保工程質量，實現(xiàn)項目目標。甲方的主導地位有利于協(xié)調各方關系，提高工程效益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（建設單位）：__________

乙方（施工單位）：__________

丙方（設計單位）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方提供的建筑項目設計及施工服務達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________建筑項目

1.2施工地點：__________

1.3項目內容：包括但不限于建筑設計、施工、驗收等。

1.4工期：自合同簽訂之日起__________個工作日內完成。

二、設計及施工范圍

2.1設計范圍：丙方負責項目的建筑設計，包括初步設計、施工圖設計等。

2.2施工范圍：乙方負責按照丙方的設計圖紙進行施工，確保工程質量。

三、合同價款及支付方式

3.1設計費用：人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.2施工費用：人民幣__________元整（大寫：__________）。

3.3支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內，甲方支付丙方設計費用的__________%；

（2）設計圖紙完成后，甲方支付丙方設計費用的__________%；

（3）施工合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方施工費用的__________%；

（4）工程完工并驗收合格后__________日內，甲方支付乙方施工費用的__________%。

四、丙方設計責任及權利

4.1丙方負責項目的建筑設計，確保設計符合國家規(guī)范和甲方要求。

4.2丙方有權要求甲方提供必要的資料和條件，以便完成設計工作。

4.3丙方對設計圖紙擁有知識產權，未經丙方同意，甲方不得擅自使用或公開。

五、乙方施工責任及權利

5.1乙方負責按照丙方的設計圖紙進行施工，確保工程質量、安全、進度。

5.2乙方有權要求甲方提供施工所需的土地、水源、電源等條件。

5.3乙方有權根據(jù)實際情況對施工計劃進行調整，但需提前向甲方報告。

六、甲方違約及限制條款

6.1甲方未按時支付設計費用或施工費用，每逾期一日，應向乙方或丙方支付合同價款的__________%作為違約金。

6.2甲方未提供施工所需的土地、水源、電源等條件，導致施工延誤，甲方應承擔相應責任。

6.3甲方未經丙方同意，擅自使用或公開丙方設計圖紙，甲方應承擔法律責任。

七、爭議解決

7.1合同履行過程中，如發(fā)生爭議，三方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格之日起終止。

8.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.設計合同

2.施工合同

3.相關法律法規(guī)文件

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為施工單位，在項目中扮演關鍵角色。通過合同