園林綠化承攬合同樣本_第1頁
園林綠化承攬合同樣本_第2頁
園林綠化承攬合同樣本_第3頁
園林綠化承攬合同樣本_第4頁
園林綠化承攬合同樣本_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________園林綠化承攬合同根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市綠化條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方委托乙方進行園林綠化的有關事宜,經充分協(xié)商,達成一致,簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程規(guī)模:__________1.4工程內容:包括但不限于樹木種植、綠地建設、景觀布置、綠化設施安裝及維護等。第二條工程費用及支付2.1本工程預計總費用為人民幣(大寫):____元整(小寫):_____元。2.2甲方分期支付乙方工程款,具體支付方式和時間如下:(1)合同簽訂后七個工作日內,甲方支付乙方工程款的____%;(2)工程進度達到____%時,甲方支付乙方工程款的____%;(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程款的____%;(4)剩余工程款作為質量保證金,待工程保修期滿后無質量問題甲方支付給乙方。2.3支付方式:____轉賬/支票,乙方賬戶信息如下:戶名:__________賬號:__________開戶行:__________2.4乙方開具等額正規(guī)發(fā)票,甲方按約定時間支付工程款。第三條工程質量及保修3.1乙方應按照本合同約定的工程內容和質量標準進行施工,確保工程質量。3.2工程質量標準:____。3.3工程保修期限為____年,自工程竣工驗收合格之日起計算。保修期內,因施工質量原因導致的問題,乙方負責及時修復并承擔相應費用。第四條工期4.1乙方應按照本合同約定的工期完成工程,工期自合同簽訂之日起計算。4.2工期延誤:(1)因不可抗力因素導致工期延誤的,雙方協(xié)商解決;(2)因乙方原因導致工期延誤的,乙方應支付甲方合同總價款的____%作為違約金。第五條甲乙雙方的權利和義務5.1甲方權利和義務:(1)提供施工場地和施工條件,確保乙方順利施工;(2)按照約定支付工程款;(3)協(xié)助乙方辦理相關手續(xù);(4)對乙方施工過程中的問題提出意見和建議;(5)工程竣工驗收合格后,按照約定時間支付剩余工程款及質量保證金。5.2乙方權利和義務:(1)按照約定質量和標準完成工程;(2)按期提交工程進度報告;(3)確保工程安全,遵守安全生產規(guī)定;(4)工程保修期內,對質量問題負責修復并承擔相應費用;(5)開具等額正規(guī)發(fā)票。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程保修期滿之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________簽訂日期:__________注意事項及解決辦法:1.注意事項:(1)甲乙雙方應確保合同內容的真實、合法、有效,不得有欺詐、誤導等行為;(2)甲乙雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務;(3)合同履行過程中,如需對合同內容進行修改或補充,應經雙方協(xié)商一致并書面確認;(4)甲乙雙方應遵守國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行合同條款;(5)確保工程質量和安全,遵守相關行業(yè)標準和規(guī)范。2.解決辦法:(1)如合同履行過程中發(fā)生爭議,甲乙雙方應通過友好協(xié)商解決;(2)如協(xié)商不成,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟;(3)在訴訟過程中,甲乙雙方應按照法律規(guī)定提供證據,證明自己的主張;(4)如雙方均有過錯,應根據過錯程度承擔相應的法律責任。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.不可抗力:指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。2.工程竣工驗收:指工程完成后,由相關主管部門或甲方對工程質量、安全、功能等進行檢查、評定,以確定工程是否符合設計文件和合同約定要求的過程。3.質量保證金:為確保工程質量,乙方在工程竣工驗收合格后,按照合同約定扣除一定比例的工程款,作為保證工程在保修期內無質量問題的一種措施。4.違約金:一方違反合同約定,應向對方支付的違約賠償金。5.管轄權:指法院對特定案件行使審判權的權限。根據我國法律規(guī)定,合同糾紛案件一般由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄。6.證據:證明案件事實的依據,包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、鑒定意見、勘驗筆錄等。特殊應用場合及補充條款:1.特殊應用場合:工程項目的規(guī)?;騼热莅l(fā)生變化(1)變更工程規(guī)模的,雙方應簽訂書面變更協(xié)議,明確變更內容、工程款變更及工期調整等事項;(2)變更工程內容的,雙方應簽訂書面補充協(xié)議,明確變更部分的工作要求、工程款變更及工期調整等事項。2.特殊應用場合:工程項目的施工地點發(fā)生變化(1)變更施工地點的,雙方應簽訂書面變更協(xié)議,明確變更后的施工地點、工程款變更及工期調整等事項;(2)如變更施工地點導致工程成本增加,甲方應承擔相應增加的成本。3.特殊應用場合:工程項目的支付方式發(fā)生變化(1)變更支付方式的,雙方應簽訂書面變更協(xié)議,明確新的支付方式、支付時間及金額等事項;(2)如變更支付方式導致乙方額外費用支出,甲方應承

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論