2024年度城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計與施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1合同甲方：城市建設(shè)管理部門1.2合同乙方：施工單位1.3合同丙方：設(shè)計單位2.工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述2.2設(shè)計內(nèi)容2.3施工內(nèi)容3.合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式3.3價款調(diào)整4.設(shè)計與施工期限4.1設(shè)計期限4.2施工期限4.3延期條款5.工程質(zhì)量與標準5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗收標準5.3質(zhì)量保修期限6.合同的履行與監(jiān)督6.1合同履行方式6.2工程監(jiān)督管理6.3變更管理7.合同的解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件8.違約責任與賠償8.1違約行為8.2賠償責任8.3違約解除合同的條件9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁或訴訟地點9.3仲裁或訴訟時效10.合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件10.2合同修改10.3合同解除11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄密責任12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1合同附件13.2補充協(xié)議13.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務14.簽署與日期14.1甲方代表簽字14.2乙方代表簽字14.3丙方代表簽字14.4簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程概述本合同項下的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目包括但不限于道路、橋梁、隧道、公共設(shè)施、給排水、供電、通信、照明等工程。2.2設(shè)計內(nèi)容丙方應根據(jù)甲方的要求，完成工程項目的總體設(shè)計或部分設(shè)計，包括初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工組織設(shè)計等。2.3施工內(nèi)容乙方應按照丙方提供的設(shè)計文件，完成工程項目的施工，包括土建、安裝、裝修、調(diào)試等全部施工內(nèi)容。第三條合同價格與支付3.1合同總價本合同的總投資額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括設(shè)計費、施工費、材料費、設(shè)備費、管理費、稅費等。3.2支付方式甲方支付乙方和丙方的款項，可以通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式進行。3.3價款調(diào)整合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格變動、政策調(diào)整等因素影響合同總價，甲乙丙三方可協(xié)商進行價款調(diào)整。第四條設(shè)計與施工期限4.1設(shè)計期限丙方應按照甲方的要求，在【】天內(nèi)完成設(shè)計工作。4.2施工期限乙方應按照設(shè)計文件和甲方的要求，在【】天內(nèi)完成施工工作。4.3延期條款如乙方因不可抗力等原因不能按照約定的期限完成施工的，應提前通知甲方，并協(xié)商延期。如乙方未按期完成施工，應按合同約定承擔違約責任。第五條工程質(zhì)量與標準5.1工程質(zhì)量要求乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范，保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級。5.2質(zhì)量驗收標準工程驗收應按照《城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)量驗收標準》進行，經(jīng)驗收合格后，甲方支付尾款。5.3質(zhì)量保修期限乙方對施工的工程提供【】年的質(zhì)量保修期，保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責及時修復。第六條合同的履行與監(jiān)督6.1合同履行方式甲乙丙三方應嚴格按照合同約定的條款和條件，履行各自的權(quán)利和義務。6.2工程監(jiān)督管理甲方有權(quán)對乙方和丙方的工程進度、質(zhì)量、安全等方面進行監(jiān)督管理。6.3變更管理如合同執(zhí)行過程中，甲方提出變更要求，乙方和丙方應根據(jù)甲方的要求及時調(diào)整設(shè)計和施工方案。第八條違約責任與賠償8.1違約行為乙方未按照合同約定完成施工的，應按照逾期完成的天數(shù)，向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期完成天數(shù)×1%。8.2賠償責任如乙方因施工原因造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。8.3違約解除合同的條件乙方嚴重違約，導致合同無法繼續(xù)履行的，甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方的違約責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，甲乙丙三方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2仲裁或訴訟地點訴訟地點為甲方所在地人民法院。9.3仲裁或訴訟時效甲乙丙三方在知道或應當知道自己的權(quán)利受到侵害之日起【】年內(nèi)，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、修改與解除10.1合同生效條件本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。10.2合同修改合同執(zhí)行過程中，如甲乙丙三方同意對合同進行修改，應簽訂書面修改協(xié)議，經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章后生效。10.3合同解除合同執(zhí)行過程中，如甲乙丙三方同意解除合同，應簽訂書面解除協(xié)議，經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章后生效。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容甲乙丙三方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以保密。11.2保密期限保密期限為合同終止之日起【】年。11.3泄密責任如甲乙丙一方違反保密條款，導致對方遭受損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第十二條其他條款12.1合同附件本合同附件包括：設(shè)計文件、施工方案、材料設(shè)備清單等。12.2補充協(xié)議如甲乙丙三方在合同執(zhí)行過程中，需要對合同進行補充或修改的，可以簽訂補充協(xié)議。12.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務合同解除或終止后，甲乙丙三方應按照合同約定，履行相關(guān)的權(quán)利與義務。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決如甲乙丙三方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十四條簽署與日期14.1甲方代表簽字甲方代表：【】14.2乙方代表簽字乙方代表：【】14.3丙方代表簽字丙方代表：【】14.4簽署日期簽署日期：【】第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和范圍1.1第三方介入是指在甲乙雙方合同執(zhí)行過程中，除甲乙雙方外，涉及到的其他合同主體或利益相關(guān)方，包括但不限于監(jiān)理單位、檢測單位、材料供應商、設(shè)備供應商、金融機構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍包括但不限于合同履行過程中的咨詢、評估、監(jiān)督、檢驗、審計、融資等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的責權(quán)利2.1第三方介入的權(quán)利第三方根據(jù)合同約定或甲乙雙方的授權(quán)，有權(quán)對合同履行過程進行監(jiān)督、檢驗和評估，并提出建議或意見。2.2第三方介入的義務第三方應按照合同約定或甲乙雙方的授權(quán)，公正、客觀地履行監(jiān)督、檢驗和評估等職責，并保守合同秘密。2.3第三方介入的責任第三方應對其在合同履行過程中的行為負責，如因第三方原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題，第三方應承擔相應的責任。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理3.1第三方協(xié)調(diào)3.2第三方管理甲乙雙方應監(jiān)督第三方按照合同約定履行其職責，并對第三方的工作進行評估和監(jiān)督。第四條第三方介入的變更與解除4.1第三方變更如合同執(zhí)行過程中，第三方發(fā)生變更，甲乙雙方應簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章后生效。4.2第三方解除如合同執(zhí)行過程中，第三方因故解除合同，甲乙雙方應簽訂書面解除協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第五條第三方責任限額5.1第三方責任限額的確定第三方責任限額應根據(jù)合同金額、工程復雜程度、第三方資質(zhì)等因素確定，并在合同中予以明確。5.2第三方責任限額的調(diào)整如合同執(zhí)行過程中，第三方責任限額需要調(diào)整，甲乙雙方應簽訂書面調(diào)整協(xié)議，并經(jīng)各方簽字蓋章后生效。第六條第三方介入的違約責任與賠償6.1第三方違約行為第三方未按照合同約定履行其職責的，應承擔違約責任。6.2第三方賠償責任如第三方違約行為導致甲乙雙方遭受損失，第三方應承擔相應的賠償責任。6.3第三方違約解除合同的條件第三方嚴重違約，導致合同無法繼續(xù)履行的，甲乙雙方有權(quán)解除合同，并追究第三方的違約責任。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方爭議解決方式如甲乙雙方與第三方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2第三方仲裁或訴訟地點訴訟地點為甲方所在地人民法院。7.3第三方仲裁或訴訟時效甲乙雙方與第三方在知道或應當知道自己的權(quán)利受到侵害之日起【】年內(nèi)，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條第三方介入的保密條款8.1第三方保密內(nèi)容第三方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以保密。8.2第三方保密期限保密期限為合同終止之日起【】年。8.3第三方泄密責任如第三方違反保密條款，導致甲乙雙方遭受損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。第九條第三方介入的其他條款9.1第三方附件本合同附件包括：第三方提供的咨詢報告、評估報告、監(jiān)督報告等。9.2第三方補充協(xié)議如甲乙雙方與第三方在合同執(zhí)行過程中，需要對合同進行補充或修改的，可以簽訂補充協(xié)議。9.3第三方合同解除或終止后的權(quán)利與義務合同解除或終止后，第三方應按照合同約定，履行相關(guān)的權(quán)利與義務。第十條第三方介入的法律適用與爭議解決10.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決如甲乙雙方與第三方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一條第三方介入的簽署與日期11.1甲方代表簽字甲方代表：【】11.2乙方代表簽字乙方代表：【】11.3第三方代表簽字第三方代表：【】11.4簽署日期簽署日期：【】第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：設(shè)計文件設(shè)計方案施工圖設(shè)計施工組織設(shè)計其他相關(guān)設(shè)計文件2.附件二：施工方案施工進度計劃施工工藝流程施工安全措施其他相關(guān)施工文件3.附件三：材料設(shè)備清單材料品牌、規(guī)格、型號列表設(shè)備品牌、型號、數(shù)量列表其他相關(guān)材料設(shè)備信息4.附件四：合同變更協(xié)議變更內(nèi)容列表變更原因及依據(jù)變更后的合同條款5.附件五：第三方提供的咨詢報告工程咨詢服務合同咨詢報告內(nèi)容列表其他相關(guān)咨詢文件6.附件六：第三方提供的評估報告工程評估合同評估報告內(nèi)容列表其他相關(guān)評估文件7.附件七：第三方提供的監(jiān)督報告工程監(jiān)督合同監(jiān)督報告內(nèi)容列表其他相關(guān)監(jiān)督文件說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定未按約定時間支付款項未提供設(shè)計所需資料或提供的資料不真實未按約定時間交付施工場地其他違約行為及責任認定2.乙方違約行為及責任認定未按約定時間完成設(shè)計工作設(shè)計成果不符合質(zhì)量要求未按約定時間完成施工工作其他違約行為及責任認定3.丙方違約行為及責任認定未按約定時間提供咨詢、評估、監(jiān)督等服務提供服務不符合質(zhì)量要求其他違約行為及責任認定示例說明：如果甲方未按約定時間支付款項，乙方有權(quán)暫停施工，并要求甲方支付違約金。如果乙方設(shè)計成果不符合質(zhì)量要求，甲方有權(quán)要求乙方重新設(shè)計，并要求乙方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指甲乙丙三方簽訂的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)計與施工合同。2.設(shè)計費：設(shè)計費是指丙方為甲方提供設(shè)計服務所收取的費用。3.施工