影劇院鋼結(jié)構(gòu)施工合同

影劇院鋼結(jié)構(gòu)施工合同合同編號：__________鑒于甲方為影劇院的建設(shè)單位，需要進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)施工，乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，自愿承擔(dān)該施工任務(wù)。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：影劇院鋼結(jié)構(gòu)施工工程1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)制作、運輸、安裝、焊接、防腐、防火等。第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：_____________________元。2.2乙方應(yīng)在合同簽訂后七個工作日內(nèi)向甲方提交詳細(xì)的工程預(yù)算，包括材料費、人工費、機(jī)械使用費等。2.3甲方應(yīng)在收到乙方提交的工程預(yù)算后七個工作日內(nèi)審批，并根據(jù)實際情況提出修改意見。2.4經(jīng)雙方確認(rèn)的工程預(yù)算，甲方應(yīng)按照約定的付款進(jìn)度向乙方支付合同價款。第三條合同履行3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時完成施工任務(wù)，保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工過程中的人身和財產(chǎn)安全。3.3乙方應(yīng)在本合同約定的工期內(nèi)完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠冢曳綉?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.4乙方應(yīng)按照甲方要求，對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行妥善處理，確保施工現(xiàn)場的衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)。第四條質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)對所施工的鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量承擔(dān)永久性責(zé)任，如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時修復(fù)。4.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)質(zhì)量證明文件和檢測報告。4.3乙方在施工過程中應(yīng)接受甲方及相關(guān)部門的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量。第五條合同價款的支付5.1本合同價款分為三次支付，具體支付進(jìn)度如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的30%；（2）乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；（3）乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到100%并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的40%。5.2乙方應(yīng)按照甲方支付的價款，開具等額的正規(guī)發(fā)票。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成施工任務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照違約天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×日違約金比例。6.2甲方未按照約定時間支付合同價款的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付的天數(shù)向乙方支付逾期付款違約金，逾期付款違約金計算方式為：逾期付款違約金=應(yīng)付款項×日逾期付款違約金比例。6.3雙方因履行合同發(fā)生糾紛的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非判決或裁定另有規(guī)定。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.工程預(yù)算2.工程設(shè)計圖紙3.施工方案4.質(zhì)量證明文件5.檢測報告6.付款憑證7.驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時間完成施工任務(wù)：指工程進(jìn)度未達(dá)到合同約定的進(jìn)度節(jié)點。2.甲方未按照約定時間支付合同價款：指逾期支付合同價款超過合同約定的支付時間節(jié)點。3.工程質(zhì)量不符合約定：指工程質(zhì)量不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。4.安全生產(chǎn)不符合規(guī)定：指施工過程中發(fā)生安全事故或未遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)。三、法律名詞及解釋：1.鋼結(jié)構(gòu)施工：指鋼結(jié)構(gòu)制作、運輸、安裝、焊接、防腐、防火等作業(yè)過程。2.合同總價：指合同約定的工程完成所需支付的總金額。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.逾期付款違約金：指甲方未按照約定時間支付合同價款所需支付的違約金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)采取措施加快施工進(jìn)度，并向甲方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費用。3.安全生產(chǎn)事故：乙方應(yīng)立即報告甲方，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.付款延誤：甲方應(yīng)按時支付合同價款，如發(fā)生延誤，應(yīng)支付逾期付款違約金。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為影劇院的建設(shè)單位，需要進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)施工。