外墻承攬合同模板

外墻承攬合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下稱“承包方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

乙方（以下稱“業(yè)主方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.承包方具有從事外墻承攬業(yè)務的資質和能力，愿意為業(yè)主方提供外墻承攬服務。

2.業(yè)主方擬將外墻承攬工程委托承包方施工，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為業(yè)主方位于________________的外墻承攬工程。

第二條工程內容及質量要求

2.1工程內容：包括但不限于外墻涂料、瓷磚、石材等材料的安裝、施工。

2.2質量要求：按照國家相關標準、規(guī)范及設計要求執(zhí)行，確保工程質量達到優(yōu)良等級。

第三條工期

3.1本工程預計施工工期為________________。

3.2業(yè)主方應在工程開工前向承包方提供施工圖紙、材料清單等相關資料。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按進度支付，具體支付比例及時間節(jié)點如下：

（1）工程開工前支付合同總價款的________________；

（2）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（3）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的________________。

4.2業(yè)主方應在約定的支付時間內向承包方支付工程款。

第五條違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2承包方未按約定工期完成工程，每延遲一日，應向業(yè)主方支付合同總價款的比例為________________。

5.3業(yè)主方未按約定支付工程款，每逾期一日，應向承包方支付逾期付款利息，利率為________________。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條合同生效

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.設計變更文件（如有）

4.驗收報告（如有）

5.其他與本合同相關的文件

承包方（蓋章）：

業(yè)主方（蓋章）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下稱“業(yè)主方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

乙方（以下稱“承包方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

丙方（以下稱“監(jiān)理方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.業(yè)主方擬將外墻承攬工程委托承包方施工，為保證工程質量及施工安全，需引入具有專業(yè)資質的監(jiān)理方進行全程監(jiān)督和管理。

2.雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為業(yè)主方位于________________的外墻承攬工程。

第二條工程內容及質量要求

2.1工程內容：包括但不限于外墻涂料、瓷磚、石材等材料的安裝、施工。

2.2質量要求：按照國家相關標準、規(guī)范及設計要求執(zhí)行，確保工程質量達到優(yōu)良等級。

第三條工期

3.1本工程預計施工工期為________________。

3.2業(yè)主方應在工程開工前向承包方提供施工圖紙、材料清單等相關資料。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按進度支付，具體支付比例及時間節(jié)點如下：

（1）工程開工前支付合同總價款的________________；

（2）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（3）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的________________。

4.2業(yè)主方應在約定的支付時間內向承包方支付工程款。

第五條監(jiān)理方職責

5.1監(jiān)理方負責對工程進度、質量、安全進行全程監(jiān)督，確保施工過程符合國家相關法律法規(guī)、設計要求及本合同約定。

5.2監(jiān)理方有權對承包方進行必要的檢查和抽檢，對不符合質量要求的工程有權要求承包方進行整改。

第六條甲方權益保障

6.1甲方享有對工程進度、質量、安全等方面的知情權、監(jiān)督權。

6.2甲方有權要求承包方在施工過程中采取必要的安全防護措施，確保施工安全。

6.3甲方有權要求承包方按照約定的時間、質量、標準完成工程。

第七條乙方違約責任及限制條款

7.1乙方未按約定工期完成工程，每延遲一日，應向甲方支付合同總價款的比例為________________。

7.2乙方未按約定質量要求施工，造成工程返工或報廢的，應承擔全部損失，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3乙方在施工過程中違反安全生產規(guī)定，造成事故的，應承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.4乙方在合同履行過程中，不得擅自變更施工方案或材料，如需變更，應經甲方同意。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條合同生效

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.設計變更文件（如有）

4.驗收報告（如有）

5.其他與本合同相關的文件

第三方介入的意義和目的：

1.引入監(jiān)理方，可確保工程質量和施工安全，降低甲方風險。

2.監(jiān)理方作為第三方，可客觀、公正地處理爭議，維護甲方合法權益。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為業(yè)主方，有權對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督和管理。

2.甲方有權要求承包方按照約定的時間、質量、標準完成工程，確保工程順利推進。

3.甲方有權要求承包方在施工過程中采取必要的安全防護措施，保障施工安全。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下稱“承包方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

甲方（以下稱“業(yè)主方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

丙方（以下稱“監(jiān)理方”）：

名稱：________________

法定代表人：________________

地址：________________

聯(lián)系電話：________________

鑒于：

1.承包方具備外墻承攬工程的專業(yè)資質和施工能力，愿意為業(yè)主方提供施工服務。

2.業(yè)主方擬將外墻承攬工程委托承包方施工，為確保工程質量和施工進度，需引入具有專業(yè)資質的監(jiān)理方進行監(jiān)督和管理。

3.雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

第一條合同標的

1.1本合同標的為業(yè)主方位于________________的外墻承攬工程。

第二條工程內容及質量要求

2.1工程內容：包括但不限于外墻涂料、瓷磚、石材等材料的安裝、施工。

2.2質量要求：按照國家相關標準、規(guī)范及設計要求執(zhí)行，確保工程質量達到優(yōu)良等級。

第三條工期

3.1本工程預計施工工期為________________。

3.2業(yè)主方應在工程開工前向承包方提供施工圖紙、材料清單等相關資料。

第四條工程款支付

4.1工程款支付方式：按進度支付，具體支付比例及時間節(jié)點如下：

（1）工程開工前支付合同總價款的________________；

（2）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（3）工程進度達到________________時支付合同總價款的________________；

（4）工程竣工驗收合格后支付合同總價款的________________。

4.2業(yè)主方應在約定的支付時間內向承包方支付工程款。

第五條監(jiān)理方職責

5.1監(jiān)理方負責對工程進度、質量、安全進行全程監(jiān)督，確保施工過程符合國家相關法律法規(guī)、設計要求及本合同約定。

5.2監(jiān)理方有權對承包方進行必要的檢查和抽檢，對不符合質量要求的工程有權要求承包方進行整改。

第六條乙方權益保障

6.1乙方享有對工程進度、質量、安全等方面的知情權、監(jiān)督權。

6.2乙方有權要求業(yè)主方按照約定的時間、質量、標準提供施工圖紙、材料清單等相關資料。

6.3乙方有權要求業(yè)主方在施工過程中采取必要的安全防護措施，確保施工安全。

第七條甲方違約責任及限制條款

7.1甲方未按約定提供施工圖紙、材料清單等相關資料，每延誤一日，應向乙方支付合同總價款的比例為________________。

7.2甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款利息，利率為________________。

7.3甲方在施工過程中違反安全生產規(guī)定，造成事故的，應承擔全部責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條合同生效

9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.施工圖紙

2.材料清單

3.設計變更文件（如有）

4.驗收報告（如有）

5.其他與本合同相關的文件

乙方為主導的目的和意義：

1.乙方作為承包方，有權對工程進度、質量、安全等方面進行監(jiān)督和管理，確保自身權益得到保障。

2.乙方有權要求業(yè)主方按照約定的時間、質量、標準