林業(yè)機構(gòu)裝飾施工合同

林業(yè)機構(gòu)裝飾施工合同合同編號：__________林業(yè)機構(gòu)裝飾施工合同甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為進行林業(yè)機構(gòu)裝飾工程，需要乙方提供專業(yè)的裝飾施工服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1本工程為林業(yè)機構(gòu)裝飾施工項目，包括但不限于：__________（具體工程內(nèi)容列舉）。1.2工程地點：__________。1.3工程規(guī)模：__________。1.4工程預算：本工程預算總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第二條施工期限本工程自雙方簽訂合同之日起至__________日止，工期為__________天。如遇不可抗力因素導致工程延期，雙方可協(xié)商順延工期。第三條質(zhì)量標準3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準進行施工。（1）__________（質(zhì)量標準具體要求）。（2）__________（質(zhì)量標準具體要求）。（3）__________（質(zhì)量標準具體要求）。3.3工程驗收：工程完成后，乙方應按照甲方的要求進行工程驗收。驗收不合格的，乙方應負責返工、整改，直至達到驗收標準。第四條合同價款及支付方式4.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同簽訂后__________天內(nèi)，甲方支付乙方工程款的__________%。（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。（3）剩余的__________%作為質(zhì)保金，工程質(zhì)保期結(jié)束后支付。4.3甲方支付工程款時，乙方應提供等額的正規(guī)發(fā)票。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額的__________%。5.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額的__________%。5.3因乙方施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格的，乙方應負責返工、整改，并承擔由此產(chǎn)生的費用。如因乙方原因造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。5.4因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?、停工的，甲方應承擔由此產(chǎn)生的費用，并向乙方支付違約金。第六條爭議解決本合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.林業(yè)機構(gòu)裝飾施工設(shè)計方案2.工程預算明細表3.施工進度計劃表4.質(zhì)量驗收標準和方法5.材料采購清單6.施工人員名單及資質(zhì)證書7.工程變更記錄8.工程驗收報告9.付款憑證及發(fā)票10.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程：認定標準為實際完成時間超過合同約定的工期。2.甲方未按照約定時間支付工程款：認定標準為逾期支付超過合同約定的支付期限。3.工程質(zhì)量不合格：認定標準為未達到合同約定的質(zhì)量標準。4.因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?、停工：認定標準為甲方未按約定提供施工條件或指示導致工程無法正常進行。5.其他違約行為：雙方在合同中約定的其他違約行為。三、法律名詞及解釋：1.林業(yè)機構(gòu)：指依法成立的從事林業(yè)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、保護和管理的社會組織。2.裝飾施工：指對建筑物內(nèi)部和外部進行裝飾裝修的活動。3.工程預算：指根據(jù)設(shè)計方案和施工要求，對工程項目所需的費用進行預測和計算。4.質(zhì)保金：指為確保工程質(zhì)量，在工程款中預留的一定比例的資金。5.違約金：指一方未履行合同義務或履行不符合約定時，應支付給對方的一定金額的經(jīng)濟賠償。6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細的施工計劃，并定期跟蹤進度，如有延誤及時溝通協(xié)商，必要時調(diào)整人員或增加施工時間。2.工程質(zhì)量問題：嚴格把控施工材料和工藝，定期進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量達到約定標準。3.工程變更：如遇實際情況需要變更工程內(nèi)容或設(shè)計，應及時與甲方溝通，并簽訂變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容和費用。4.付款問題：按照合同約定的付款方式和時間及時支付工程款，如遇到付款問題應及時與乙方溝通，確保工程順利進行。5.合同糾紛：如發(fā)生合同糾紛，應嘗試友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.林業(yè)機構(gòu)新建或改建工程中的裝飾施工。2.林