工程承攬新手合同模板

工程承攬新手合同模板第一篇范文：合同編號：__________

一、合同雙方

甲方（工程業(yè)主）：__________________________

乙方（工程承攬方）：__________________________

二、工程概況

1.工程名稱：__________________________

2.工程地點：__________________________

3.工程規(guī)模：__________________________

4.工程內(nèi)容：__________________________

5.工程工期：__________________________

三、工程承攬范圍

1.乙方負責本工程的施工、監(jiān)理及驗收等工作。

2.乙方需按照甲方要求，在合同約定的工期內(nèi)完成工程。

3.乙方需按照國家有關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保工程質(zhì)量符合要求。

四、工程款項

1.工程總價：__________________________

2.付款方式：__________________________

3.付款進度：__________________________

4.逾期付款違約金：__________________________

五、工程進度與驗收

1.工程進度：__________________________

2.驗收標準：__________________________

3.驗收時間：__________________________

4.驗收方式：__________________________

六、工程變更與索賠

1.工程變更：__________________________

2.索賠條件：__________________________

3.索賠程序：__________________________

4.索賠金額：__________________________

七、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容及工程信息負有保密義務。

2.未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容及工程信息。

八、違約責任

1.甲方違約責任：__________________________

2.乙方違約責任：__________________________

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效與解除

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同解除：__________________________

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.工程設計方案

2.工程施工圖

3.工程驗收標準

4.工程進度表

5.付款計劃表

6.保密協(xié)議

7.違約責任補充協(xié)議

8.爭議解決補充協(xié)議

9.合同解除補充協(xié)議

10.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

一、合同雙方

甲方（工程業(yè)主）：__________________________

乙方（工程承攬方）：__________________________

丙方（第三方主體）：__________________________

二、工程概況

1.工程名稱：__________________________

2.工程地點：__________________________

3.工程規(guī)模：__________________________

4.工程內(nèi)容：__________________________

5.工程工期：__________________________

三、第三方主體責任

1.丙方作為第三方主體，負責對乙方施工過程進行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、安全、進度符合合同約定。

2.丙方需具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，對工程進行全程監(jiān)理，并提出整改意見。

四、工程承攬范圍

1.乙方負責本工程的施工、監(jiān)理及驗收等工作。

2.乙方需按照甲方要求，在合同約定的工期內(nèi)完成工程。

3.乙方需按照國家有關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保工程質(zhì)量符合要求。

五、工程款項

1.工程總價：__________________________

2.付款方式：__________________________

3.付款進度：__________________________

4.逾期付款違約金：__________________________

六、工程進度與驗收

1.工程進度：__________________________

2.驗收標準：__________________________

3.驗收時間：__________________________

4.驗收方式：__________________________

七、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方提供工程進度報告，包括施工進度、質(zhì)量狀況等。

2.甲方有權要求乙方進行工程現(xiàn)場巡查，確保施工質(zhì)量。

3.甲方有權要求乙方提供工程驗收報告，驗收合格后方可進行下一階段工作。

八、乙方違約及限制條款

1.乙方如未能按合同約定完成工程，甲方有權要求賠償損失。

2.乙方如違反國家法律法規(guī)，或存在重大安全隱患，甲方有權立即停止工程，并要求乙方承擔相應責任。

3.乙方不得將工程分包或轉包給不具備相應資質(zhì)的第三方。

4.乙方不得在工程中擅自改變設計方案，如需修改，需經(jīng)甲方同意。

九、第三方責任及權利

1.丙方有權對乙方施工過程中的違規(guī)行為進行制止，并要求乙方立即整改。

2.丙方有權要求乙方提供工程相關資料，如施工圖、驗收報告等。

3.丙方有權對乙方進行考核，考核不合格者，有權要求乙方更換項目負責人。

十、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、合同生效與解除

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同解除：__________________________

十二、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

第三方介入的意義和目的在于保障甲方的權益，確保工程質(zhì)量、安全、進度符合要求。甲方為主導的目的和意義在于維護自身利益，確保工程按期完成，達到預期效果。通過引入第三方主體，甲方可以更有效地監(jiān)督工程實施，降低風險，提高工程質(zhì)量。同時，甲方在合同中明確權利和責任，有利于維護自身權益，保障工程順利進行。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

一、合同雙方

甲方（工程業(yè)主）：__________________________

乙方（工程承攬方）：__________________________

丙方（第三方主體）：__________________________

二、工程概況

1.工程名稱：__________________________

2.工程地點：__________________________

3.工程規(guī)模：__________________________

4.工程內(nèi)容：__________________________

5.工程工期：__________________________

三、第三方主體責任

1.丙方作為第三方主體，負責對甲方需求進行評估，確保工程方案的科學性和可行性。

2.丙方需對乙方施工過程中的技術問題提供專業(yè)咨詢和指導，保證工程進度和質(zhì)量。

四、工程承攬范圍

1.乙方負責本工程的施工、監(jiān)理及驗收等工作。

2.乙方有權要求甲方提供詳細的工程圖紙、技術規(guī)范和施工條件。

3.乙方有權根據(jù)工程實際情況調(diào)整施工方案，但需提前向甲方和丙方報告并征得同意。

五、工程款項

1.工程總價：__________________________

2.付款方式：__________________________

3.付款進度：__________________________

4.逾期付款違約金：__________________________

六、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按時支付工程款項，如甲方逾期付款，乙方有權暫停工程或要求賠償。

2.乙方有權要求丙方提供必要的技術支持和協(xié)助，以確保工程順利進行。

3.乙方有權在工程過程中對甲方提出的設計變更或施工要求進行合理的調(diào)整。

七、甲方違約及限制條款

1.甲方如未按時提供工程圖紙和技術規(guī)范，乙方有權要求延長工期并賠償損失。

2.甲方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，乙方有權要求甲方賠償由此產(chǎn)生的額外費用。

3.甲方不得要求乙方進行超出合同規(guī)定的工作范圍或不符合技術規(guī)范的操作。

八、第三方責任及權利

1.丙方有權要求甲方提供必要的信息和數(shù)據(jù)，以支持工程方案的制定和實施。

2.丙方有權對乙方的施工過程進行現(xiàn)場檢查，確保工程質(zhì)量和進度。

3.丙方有權對甲方的需求變更提出建議，并協(xié)助雙方達成共識。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效與解除

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同解除：__________________________

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份。

乙方為主導的目的和意義在于保障乙方在工程承攬過程中的合法權益，確保乙方在合同執(zhí)行中享有充分的自主權和決策權，從而保證工程質(zhì)量和進度。乙方通過強化自身權益，能夠更好地應對工程中的各種挑戰(zhàn)，提高工作效率，實現(xiàn)自身利益的最大化。

弱化甲方