油漆工程承攬協(xié)議書范本格式

油漆工程承攬協(xié)議書范本格式合同編號：__________油漆工程承攬協(xié)議書甲方：__________乙方：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬油漆工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程量：__________1.5工程預(yù)算：__________二、工程承攬2.1乙方自愿承攬甲方委托的油漆工程，并保證按照約定的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和期限完成。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的施工人員，并保證施工過程中安全、文明施工。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有特殊情況需要延期，應(yīng)提前向甲方申請，并經(jīng)甲方同意。三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.2乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問題的修復(fù)和返工費(fèi)用，并支付甲方因此造成的損失。3.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按約定提供質(zhì)保書，質(zhì)保期按照約定執(zhí)行。四、工程費(fèi)用及支付4.1乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定的付款方式及時支付乙方工程款項。4.2工程款支付方式如下：（1）預(yù)付款：合同簽訂后三個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%作為預(yù)付款。（2）進(jìn)度款：工程進(jìn)度達(dá)到約定的50%時，甲方支付乙方工程預(yù)算的30%。（3）驗(yàn)收款：工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程預(yù)算的20%。（4）質(zhì)保金：甲方預(yù)留工程預(yù)算的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期結(jié)束后無質(zhì)量問題，甲方支付給乙方。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和期限完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為工程預(yù)算的10%。5.2甲方未按照約定的付款方式及時支付乙方工程款項的，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的日千分之五。六、爭議解決本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格且質(zhì)保期滿。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.施工方案和安全措施4.乙方施工人員名單及相關(guān)資質(zhì)證書5.材料采購合同及供應(yīng)商資質(zhì)證明6.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法7.質(zhì)保書8.付款憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和期限完成工程的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定的付款方式及時支付乙方工程款項的，屬于違約行為。3.甲方未按照約定提供施工條件或者干涉乙方正常施工的，屬于違約行為。4.乙方使用不合格材料或者偷工減料的，屬于違約行為。5.工程驗(yàn)收不合格，乙方未按照約定進(jìn)行修復(fù)和返工的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.承攬合同：是指承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。3.違約金：是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，按照合同的約定向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的金錢。4.滯納金：是指債務(wù)人逾期履行債務(wù)應(yīng)當(dāng)按照約定向債權(quán)人支付的違約金。5.質(zhì)保金：是指為了保證工程質(zhì)量，按照約定從工程款項中預(yù)留的一定比例的資金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度和質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，如出現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即采取措施予以解決，并向甲方報告。2.付款問題：甲方應(yīng)按照約定的付款方式及時支付乙方工程款項，如出現(xiàn)付款問題，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。3.工程驗(yàn)收問題：工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照約定進(jìn)行修復(fù)和返工，直至驗(yàn)收合格。4.爭議解決：如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建