甲醇加注站施工合同模板

甲醇加注站施工合同模板第一篇范文：合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）需在其場地內建設甲醇加注站，乙方（以下簡稱“乙方”）同意為甲方提供甲醇加注站施工服務，雙方本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目名稱：甲醇加注站建設項目

二、項目地點：__________

三、施工內容：

1.甲醇加注站土建工程；

2.甲醇加注設備安裝工程；

3.甲醇加注站配套設施建設；

4.甲醇加注站消防設施建設；

5.甲醇加注站安全設施建設；

6.乙方認為必要的其他施工內容。

四、施工期限：

1.本合同簽訂之日起，乙方應在______日內完成甲醇加注站建設；

2.乙方應在施工期限到期前，向甲方提交竣工報告及驗收申請。

五、工程質量：

1.乙方保證工程質量符合國家相關標準和規(guī)范；

2.乙方應嚴格按照設計圖紙、施工圖紙和施工規(guī)范進行施工；

3.甲方有權對工程質量進行監(jiān)督和檢查，乙方應予以配合。

六、工程進度：

1.乙方應按照甲方要求，制定詳細的施工進度計劃，并及時向甲方報告；

2.乙方應確保施工進度符合合同約定，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的責任。

七、工程款支付：

1.本合同簽訂后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的預付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的進度款；

3.工程竣工驗收合格后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的竣工結算款；

4.乙方在收到甲方支付的款項后，應向甲方開具相應的發(fā)票。

八、違約責任：

1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應的損失；

2.乙方在施工過程中，如違反國家法律法規(guī)，造成甲方損失的，乙方應承擔相應的法律責任；

3.甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付_____%的違約金。

九、爭議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向項目所在地的人民法院提起訴訟。

十、其他：

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決；

2.本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.甲醇加注站建設項目設計圖紙；

2.甲醇加注站建設項目施工圖紙；

3.甲醇加注站建設項目相關法律法規(guī)；

4.甲醇加注站建設項目施工組織設計；

5.甲醇加注站建設項目安全文明施工措施。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）計劃在其場地內建設甲醇加注站，乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業(yè)施工方，同意為甲方提供甲醇加注站施工服務。為保障甲方權益，同時明確各方責任，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為監(jiān)理方，對整個施工過程進行監(jiān)督和評估。甲乙丙三方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目名稱：甲醇加注站建設項目

二、項目地點：__________

三、施工內容：

1.甲醇加注站土建工程；

2.甲醇加注設備安裝工程；

3.甲醇加注站配套設施建設；

4.甲醇加注站消防設施建設；

5.甲醇加注站安全設施建設；

6.乙方認為必要的其他施工內容。

四、施工期限：

1.本合同簽訂之日起，乙方應在______日內完成甲醇加注站建設；

2.乙方應在施工期限到期前，向甲方提交竣工報告及驗收申請。

五、丙方監(jiān)理職責：

1.對施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工質量符合國家相關標準和規(guī)范；

2.對施工進度進行跟蹤，確保工程按期完成；

3.對施工安全進行監(jiān)控，確保施工安全無事故；

4.對施工合同執(zhí)行情況進行審查，確保合同條款得到有效執(zhí)行。

六、工程質量：

1.乙方保證工程質量符合國家相關標準和規(guī)范；

2.丙方有權對工程質量進行監(jiān)督和檢查，乙方應予以配合。

七、工程進度：

1.乙方應按照甲方要求，制定詳細的施工進度計劃，并及時向甲方報告；

2.乙方應確保施工進度符合合同約定，如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應承擔相應的責任。

八、工程款支付：

1.本合同簽訂后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的預付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的進度款；

3.工程竣工驗收合格后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的竣工結算款；

4.乙方在收到甲方支付的款項后，應向甲方開具相應的發(fā)票。

九、甲方權益保障：

1.甲方有權要求乙方在施工過程中提供詳細施工進度報告和施工日志；

2.甲方有權要求丙方定期提交監(jiān)理報告，對施工質量、進度、安全等方面進行評估；

3.甲方有權要求乙方對施工過程中出現(xiàn)的問題進行整改，直至符合要求；

4.甲方有權要求乙方對施工過程中發(fā)生的任何事故進行及時處理，并承擔相應的責任。

十、乙方違約責任及限制條款：

1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應的損失；

2.乙方在施工過程中，如違反國家法律法規(guī)，造成甲方損失的，乙方應承擔相應的法律責任；

3.乙方因自身原因導致工程進度延誤，每延誤一日，應向甲方支付_____%的違約金；

4.乙方如未經甲方同意，擅自更改施工方案或設計，甲方有權要求乙方恢復原狀，并承擔相應費用。

十一、爭議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向項目所在地的人民法院提起訴訟。

十二、合同生效及終止：

1.本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效；

2.本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

十三、其他：

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決；

2.本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份。

附件：

1.甲醇加注站建設項目設計圖紙；

2.甲醇加注站建設項目施工圖紙；

3.甲醇加注站建設項目相關法律法規(guī)；

4.甲醇加注站建設項目施工組織設計；

5.甲醇加注站建設項目安全文明施工措施。

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監(jiān)理方介入，旨在確保施工過程中的質量、進度、安全等方面得到有效控制，降低甲方在施工過程中的風險，提高施工效率。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為投資方和項目業(yè)主，主導整個施工過程，旨在保障自身權益，確保項目按計劃、高質量、安全地完成，實現(xiàn)投資回報最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）擬在其場地內建設一座太陽能光伏發(fā)電站，乙方（以下簡稱“乙方”）作為承建方，同意為甲方提供光伏發(fā)電站的建設服務。為保障乙方權益，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為技術顧問，對項目的技術方案和實施過程提供專業(yè)意見。甲乙丙三方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目名稱：太陽能光伏發(fā)電站建設項目

二、項目地點：__________

三、施工內容：

1.光伏發(fā)電站場地平整及基礎建設；

2.光伏組件安裝工程；

3.逆變器、控制器等設備安裝；

4.電力系統(tǒng)接入工程；

5.乙方認為必要的其他施工內容。

四、項目期限：

1.本合同簽訂之日起，乙方應在______個月內完成光伏發(fā)電站的建設；

2.乙方應在項目期限到期前，向甲方提交竣工報告及驗收申請。

五、丙方技術顧問職責：

1.對光伏發(fā)電站的技術方案進行審查，確保技術先進性和經濟合理性；

2.對施工過程中的技術問題提供專業(yè)咨詢和解決方案；

3.對施工質量進行監(jiān)督，確保施工符合技術規(guī)范和設計要求。

六、施工質量：

1.乙方保證施工質量符合國家相關標準和設計要求；

2.丙方有權對施工質量進行監(jiān)督和檢查，乙方應予以配合。

七、施工進度：

1.乙方應按照甲方要求，制定詳細的施工進度計劃，并及時向甲方報告；

2.乙方應確保施工進度符合合同約定，如因乙方原因導致進度延誤，乙方應承擔相應的責任。

八、工程款支付：

1.本合同簽訂后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的預付款；

2.乙方完成工程量的_____%后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的進度款；

3.工程竣工驗收合格后，甲方應在______日內向乙方支付_____%的竣工結算款；

4.乙方在收到甲方支付的款項后，應向甲方開具相應的發(fā)票。

九、乙方權益保障：

1.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括場地使用權、施工材料等；

2.乙方有權要求甲方按照合同約定及時支付工程款；

3.乙方有權要求甲方在施工過程中提供必要的協(xié)助，如協(xié)調當?shù)卣P系等；

4.乙方有權要求甲方在施工過程中對施工安全進行監(jiān)督，確保施工安全無事故。

十、甲方違約責任及限制條款：

1.甲方未按合同約定提供施工條件，每延誤一日，應向乙方支付_____%的違約金；

2.甲方未按合同約定及時支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_____%的違約金；

3.甲方因自身原因導致工程進度延誤，每延誤一日，應向乙方支付_____%的違約金；

4.甲方如未經乙方同意，擅自更改施工方案或設計，乙方有權要求甲方恢復原狀，并承擔相應費用。

十一、爭議解決：

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向項目所在地的人民法院提起訴訟。

十二、合同生效及終止：

1.本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效；

2.本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。

十三、其他：

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決；

2.本合同一式______份，甲乙丙三方各執(zhí)______份。

附件：

1.太陽能光伏發(fā)電站建設項目設計圖紙；

2.太陽能光伏發(fā)電站建設項目施工圖紙；

3.太陽能光伏發(fā)電站建設項目相關法律法規(guī)；

4.太陽能光伏發(fā)電站建設項目技術規(guī)范；

5.太陽能光伏發(fā)電站