熱力管網(wǎng)擴建招標信息

熱力管網(wǎng)擴建招標信息合同編號：__________合同各方信息：甲方：（全稱名稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱名稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為熱力管網(wǎng)擴建項目的業(yè)主，乙方為具備相關資質和能力的承攬方，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方承攬甲方熱力管網(wǎng)擴建項目事宜，達成如下協(xié)議：一、項目概況1.1項目名稱：熱力管網(wǎng)擴建項目1.2項目地點：____________________1.3項目內容：根據(jù)甲方提供的技術要求和施工圖紙，乙方負責完成熱力管網(wǎng)的擴建工程。具體工程內容詳見附件。二、合同價格2.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內，向甲方提交履約保證金，金額為合同總價的____%。履約保證金在乙方按照合同約定完成工程并驗收合格后，無息退還。三、合同工期3.1合同約定的工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。3.2乙方應按照甲方的要求，確保工程按時完成。如乙方原因導致工程延期，應按合同約定向甲方支付違約金。四、質量標準4.1乙方應按照甲方提供的設計圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范。4.2工程驗收合格后，乙方應承擔不少于____年的質保期。質保期內，如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應無條件進行修復或更換。五、付款方式5.1甲方根據(jù)乙方的工程進度和質量情況，按照約定的付款比例向乙方支付工程款。5.2乙方在收到甲方付款后，向甲方提供等額的正式發(fā)票。六、違約責任6.1如乙方未能按照約定完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。6.2如甲方未能按照約定支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的____%。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.熱力管網(wǎng)擴建項目設計圖紙2.施工方案和技術要求3.工程進度計劃4.質量驗收標準5.履約保證金支付憑證6.工程款支付憑證7.正式發(fā)票二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定完成工程，視為違約。2.甲方未能按照約定支付工程款，視為違約。3.乙方工程質量不符合國家相關標準和規(guī)范，視為違約。4.乙方在質保期內未能及時修復或更換質量問題，視為違約。5.甲方未能提供完整的設計圖紙和技術要求，導致乙方無法正常施工，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：熱力管網(wǎng)擴建項目的業(yè)主。2.乙方：具備相關資質和能力的承攬方。3.合同總價：雙方約定的工程總價。4.履約保證金：為確保乙方履行合同約定而收取的保證金。5.違約金：因違約行為而約定的賠償金額。6.質保期：工程驗收合格后，乙方承擔質量責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的工程進度計劃，并采取措施加快施工進度。2.質量問題：乙方應立即整改，確保工程質量符合標準。如問題嚴重，甲方有權要求乙方拆除重做。3.付款爭議：雙方應按照合同約定的付款比例和時間進行支付。如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或依法解決。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.熱力管網(wǎng)擴