2024年城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填施工合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填施工合同版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目的發(fā)包方。1.2乙方：指承擔(dān)城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填施工的承包方。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程內(nèi)容：指按照設(shè)計文件和規(guī)范要求，進行城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填的施工活動。2.2工程范圍：指合同約定的施工區(qū)域、施工面積、施工工程量等。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1土方回填質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.2土方回填后，管溝表面應(yīng)平整、堅實，滿足設(shè)計要求。第四條工程進度與工期4.1工程計劃開工日期：2024年X月X日。4.2工程計劃竣工日期：2024年X月X日。4.3乙方應(yīng)按照甲方要求，按時完成土方回填施工。第五條合同價款與支付5.1合同總價：人民幣萬元整。5.2支付方式：按照工程進度，甲方分期支付乙方工程款項。5.3支付條件：乙方完成約定的工程量，并經(jīng)甲方驗收合格。第六條材料與設(shè)備6.1乙方應(yīng)按照設(shè)計要求，提供合格的回填土材料。6.2乙方應(yīng)提供必要的施工設(shè)備，保證施工順利進行。第七條安全生產(chǎn)與環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定。7.2乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作，確保施工過程中不對周圍環(huán)境造成污染。第八條違約責(zé)任8.1乙方未按照約定完成施工任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2甲方未按照約定支付工程款項的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。第十一條合同的附件11.1本合同附件包括：設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)要求等。第十二條保密條款12.1雙方在合同履行過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密予以保密。第十三條其他約定13.1雙方約定本合同的簽訂地為市。13.2雙方約定本合同的幣種為人民幣。第十四條合同的份數(shù)14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目的發(fā)包方，即市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資集團有限公司。1.2乙方：指承擔(dān)城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填施工的承包方，即X建筑工程有限公司。第二條工程內(nèi)容與范圍2.1工程內(nèi)容：指按照設(shè)計文件和規(guī)范要求，進行城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填的施工活動，包括土方開挖、運輸、回填、壓實等工序。2.2工程范圍：指合同約定的施工區(qū)域，即市城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目所涉及的管溝沿線區(qū)域，施工面積、施工工程量等具體詳見附件一。第三條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1土方回填質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，具體包括但不限于《城市給排水工程設(shè)計規(guī)范》（GB500152003）、《土建工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502032011）等。3.2土方回填后，管溝表面應(yīng)平整、堅實，滿足設(shè)計要求，管溝主體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不得出現(xiàn)沉降、開裂等現(xiàn)象。3.3施工過程中，乙方應(yīng)嚴格按照設(shè)計文件和工程師的指令進行施工，確保工程質(zhì)量。第四條工程進度與工期4.1工程計劃開工日期：2024年3月1日。4.2工程計劃竣工日期：2024年9月30日。4.3乙方應(yīng)按照甲方要求，按時完成土方回填施工。如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五條合同價款與支付5.1合同總價：人民幣萬元整。5.2支付方式：按照工程進度，甲方分期支付乙方工程款項。具體支付比例和時間詳見附件二。5.3支付條件：乙方完成約定的工程量，并經(jīng)甲方驗收合格。如乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項。第六條材料與設(shè)備6.1乙方應(yīng)按照設(shè)計要求，提供合格的回填土材料。材料質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，并提供相應(yīng)的質(zhì)量檢測報告。6.2乙方應(yīng)提供必要的施工設(shè)備，保證施工順利進行。設(shè)備清單詳見附件三。如乙方設(shè)備不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方更換或調(diào)整。第七條安全生產(chǎn)與環(huán)保要求7.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。7.2乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護工作，確保施工過程中不對周圍環(huán)境造成污染。嚴格按照國家及地方環(huán)保法規(guī)，對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物進行分類存放、處理。7.3乙方應(yīng)為其施工現(xiàn)場的工人購買工傷保險，并承擔(dān)施工過程中發(fā)生的安全事故的相關(guān)責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1乙方未按照約定完成施工任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工違約金，違約金計算方式詳見附件四。8.2甲方未按照約定支付工程款項的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式詳見附件四。8.3乙方施工質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。8.4乙方違反安全生產(chǎn)和環(huán)保要求的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的情況下，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，除非法院另有判決。第十條合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認。變更或解除合同不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。第十一條合同的附件11.1本合同附件包括：設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)要求、工程量清單、材料和設(shè)備清單、付款計劃等。11.2附件的具體內(nèi)容以附件五為準(zhǔn)。第十二條保密條款12.1雙方約定在合同履行過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密予以保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方泄露。12.2保密義務(wù)自合同生效之日起計算，至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)有效。第十三條其他約定13.1雙方約定本合同的簽訂地為市。13.2雙方約定本合同的幣種為人民幣。13.3雙方約定本合同的履行地為市城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目施工現(xiàn)場。13.4雙方約定本合同的聯(lián)系電話、郵箱等聯(lián)系方式詳見附件六。第十四條合同的份數(shù)14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。副本均具有法律效力，但原件具有最高的法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目的工程量，包括土方開挖體積、回填體積、壓實工程量等，以及相應(yīng)的工程量計算依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。附件二：付款計劃明確列出合同價款的支付比例和時間節(jié)點，以及分期支付的具體金額和條件。附件三：設(shè)備清單詳細列出乙方在施工過程中需要使用的設(shè)備清單，包括設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、性能要求等。附件四：違約金計算方式詳細說明逾期竣工違約金和逾期付款違約金的計算方式，包括計算基數(shù)、計算比例和計算公式。附件五：設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)要求提供城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目的詳細設(shè)計文件、施工圖紙和技術(shù)要求，包括土方回填的標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)等。附件六：聯(lián)系方式明確雙方在合同履行過程中的聯(lián)系電話、郵箱等聯(lián)系方式，以便于及時溝通和協(xié)調(diào)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：違約行為：1.乙方未按照約定完成施工任務(wù)。2.甲方未按照約定支付工程款項。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定。4.乙方違反安全生產(chǎn)和環(huán)保要求。違約責(zé)任認定：1.乙方未按照約定完成施工任務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付逾期竣工違約金，并根據(jù)實際情況進行賠償。示例說明：如果乙方未能按照合同約定的工期完成施工，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工違約金，違約金計算方式詳見附件四。2.甲方未按照約定支付工程款項的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付逾期付款違約金，并根據(jù)實際情況進行賠償。示例說明：如果甲方未能按照合同約定的時間支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式詳見附件四。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費用。示例說明：如果乙方施工的質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方進行修復(fù)或重新施工，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。4.乙方違反安全生產(chǎn)和環(huán)保要求的，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：如果乙方在施工過程中違反了安全生產(chǎn)和環(huán)保要求，甲方有權(quán)要求乙方停工整改，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.城區(qū)主干管溝高標(biāo)準(zhǔn)土方回填項目：指在城區(qū)主干管溝中進行的高標(biāo)準(zhǔn)土方回填施工活動。2.土方開挖：指將土壤從管溝內(nèi)挖掘出來，以便進行下一步施工的過程。3.回填：指將挖掘出的土壤重新填充到管溝內(nèi)的過程。4.壓實：指通過機械設(shè)備對回填土進行壓實，以達到設(shè)計要求的密實度。5.工程量：指施工過程中所需完成的工程數(shù)量，包括土方開挖體積、回填體積、壓實工程量等。6.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償