建筑施工分包合同模板

合同編號：__________建筑施工分包合同一、工程概況1.1本項目位于_______，工程名稱：_______，工程規(guī)模：_______。1.2工程分包內容：_______。1.3工程分包范圍：_______。1.4工程質量標準：_______。1.5工程合同總價：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。二、合同工期2.1合同工期自_______年_______月_______日開始，至_______年_______月_______日結束。2.2工期延誤：如因乙方原因導致工程延期，乙方應按甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為工程合同總價的千分之一。三、質量及驗收3.1乙方應嚴格按照設計文件、施工圖紙、施工規(guī)范和驗收標準進行施工，確保工程質量。3.2工程驗收：工程竣工后，乙方應按甲方要求提交完整的工程資料，并配合甲方進行驗收。驗收不合格的，乙方應負責返工、整改，并承擔相應費用。四、合同價款及支付4.1合同價款：本合同合同總價為人人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2支付方式：（1）甲方支付預付款：合同簽訂后五個工作日內，甲方支付乙方合同總價的一定比例（具體比例雙方協(xié)商確定）作為預付款。（2）進度付款：工程進度達到合同約定的相應比例時，甲方按實際完成工程量支付乙方工程進度款。（3）驗收合格后支付：工程驗收合格，甲方支付乙方剩余的合同價款。五、違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程，應支付違約金，具體計算方式見合同2.2條款。5.2乙方未按照約定質量標準完成工程，乙方應負責返工、整改，并承擔相應費用。5.3甲方未按約定支付價款，應支付乙方逾期付款違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的千分之一。六、爭議解決6.1對于本合同的履行，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且乙方完成合同約定的所有義務之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.明確工程范圍：在合同中詳細描述工程的分包內容、分包范圍和質量標準，確保雙方對工程有清晰的認識和共識。2.工期約定：明確合同工期，約定工期延誤的違約金計算方式，確保工程按期完成。3.價款支付：約定預付款、進度付款和驗收合格后支付的具體方式和時間，保障乙方資金需求和工程順利進行。4.違約責任：約定違約金計算方式和違約責任，確保合同履行過程中雙方的權益得到保障。5.爭議解決：明確爭議解決方式，選擇友好協(xié)商或向法院提起訴訟，為解決合同履行過程中的爭議提供途徑。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調整建筑活動過程中各方之間權利義務關系的法律規(guī)范總稱。3.授權代表：是指合同雙方根據公司章程、授權委托書等規(guī)定，具有簽訂合同權利的法定代表人或委托代理人。4.分包方：是指在建筑施工過程中，承擔部分工程或者工作量的單位或個人。5.工期延誤：是指分包方未按照合同約定的工期完成工程的行為。6.違約金：是指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。7.工程驗收：是指對完成的建設工程進行質量、安全、功能等方面的檢查，以確定工程是否符合設計文件、施工圖紙、施工規(guī)范和驗收標準的要求。8.友好協(xié)商：是指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過相互溝通、協(xié)調，達成一致意見的方式。9.法院提起訴訟：是指合同一方因對方違反合同約定，向人民法院提起訴訟，請求法院判決對方承擔違約責任的行為。特殊應用場合：1.工程變更：在工程進行過程中，如果發(fā)包方提出變更要求，比如更改設計、增加工程量等，需要有一個明確的變更程序和費用結算方式。2.不可抗力：遇到自然災害、政策變動等不可抗力因素影響工程進度，需要明確如何處理工期延誤和責任劃分。3.材料供應：如果分包方需要發(fā)包方提供施工材料，需要約定材料供應的時間、質量、數量和費用等。4.工程保險：為了防范工程風險，可能需要雙方共同購買工程保險，明確保險范圍、保額和索賠程序等。5.工程監(jiān)理：如果工程需要聘請第三方監(jiān)理機構進行監(jiān)督，需要明確監(jiān)理的范圍、職責和費用等。補充條款：1.工程變更：甲方提出工程變更時，應提前_______天通知乙方，并提供變更設計的詳細資料。變更引起的費用增減，雙方應協(xié)商解決，并在合同中明確變更程序和費用結算方式。2.不可抗力：遇到不可抗力因素導致工程延誤，雙方應協(xié)商延長工期，并根據實際情況分擔損失。不可抗力因素消失后，乙方應立即恢復施工。3.材料供應：甲方應按照乙方施工進度，按時提供所需材料。材料質量不符合要求，甲方應負責更換，并承擔相應費用。4.工程保險：雙方共同購買工程保險，保險范圍包括工程本身、施工人員傷亡和第三方損害等。保險費用由雙方協(xié)商承擔，并在合同中明確。5.工程監(jiān)理：甲方聘