2024年建筑工程安全施工合同標準文本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程安全施工合同標準文本版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程投資2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人2.3監(jiān)理人3.工程質量3.1質量標準3.2質量控制3.3質量驗收4.工程安全4.1安全目標4.2安全措施4.3安全事故處理5.施工進度5.1施工計劃5.2進度控制5.3延期違約責任6.施工費用6.1工程造價6.2費用支付6.3費用調整7.材料設備7.1材料設備供應7.2材料設備驗收7.3材料設備保管8.人員與管理8.1承包人人員配置8.2管理職責8.3人員培訓9.溝通協(xié)調9.1溝通協(xié)調機制9.2信息交流9.3變更管理10.違約責任10.1承包人違約10.2發(fā)包人違約10.3違約處理11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決費用12.合同的解除和終止12.1解除條件12.2終止條件12.3解除和終止后的處理13.合同的變更13.1變更條件13.2變更程序13.3變更后的影響14.合同的生效、終止日期及簽署14.1生效日期14.2終止日期14.3合同簽署第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：根據雙方協(xié)商確定的工程名稱。1.2工程地點：根據雙方協(xié)商確定的工程地點。1.3工程規(guī)模：根據雙方協(xié)商確定的工程規(guī)模，包括工程的總建設面積、建筑高度、建筑層數等。1.4工程投資：根據雙方協(xié)商確定的工程總投資額。第二條合同主體2.1發(fā)包人：指根據本合同規(guī)定對工程進行投資、組織建設并支付承包人報酬的一方。2.2承包人：指根據本合同規(guī)定承擔工程建設的實施、完成并交付合格工程的一方。2.3監(jiān)理人：指由發(fā)包人委托的對工程建設過程進行監(jiān)督管理的一方。第三條工程質量3.1質量標準：本工程的質量標準應符合國家、行業(yè)和地方的相關規(guī)定，并滿足發(fā)包人的使用要求。3.2質量控制：承包人應按照合同約定的質量標準，制定并執(zhí)行相應的質量控制措施，確保工程質量。3.3質量驗收：工程完成后，由監(jiān)理人組織，發(fā)包人和承包人共同參加的驗收，驗收合格后方可交付使用。第四條工程安全4.1安全目標：承包人應制定并執(zhí)行工程安全計劃，確保工程建設過程中的人員安全和工程安全。4.2安全措施：承包人應根據工程特點和施工環(huán)境，制定并執(zhí)行相應的安全措施，防止事故的發(fā)生。4.3安全事故處理：一旦發(fā)生安全事故，承包人應立即啟動應急預案，組織救援，并及時報告發(fā)包人和監(jiān)理人。第五條施工進度5.1施工計劃：承包人應根據工程特點和施工環(huán)境，編制施工組織設計，明確施工計劃和進度安排。5.2進度控制：承包人應按照施工計劃進行施工，確保工程按期完成。5.3延期違約責任：因承包人原因導致工程延期，應按照合同約定承擔相應的違約責任。第六條施工費用6.1工程造價：工程造價應根據雙方協(xié)商確定的工程量清單和綜合單價進行計算。6.2費用支付：發(fā)包人應按照合同約定的時間和方式支付承包人工程進度款。6.3費用調整：合同執(zhí)行過程中，如遇工程變更、價格波動等影響工程造價的因素，應按照合同約定的方式進行費用調整。第八條材料設備8.1材料設備供應：承包人應按照合同約定的時間和數量，向施工現(xiàn)場提供所需的原材料、構配件、設備等。8.2材料設備驗收：驗收應由監(jiān)理人和發(fā)包人共同進行，對材料設備的品種、規(guī)格、數量、質量等進行檢查，確認合格后予以接收。8.3材料設備保管：承包人應妥善保管已接收的材料設備，防止損壞、丟失、變質等。第九條人員與管理9.1承包人人員配置：承包人應根據工程需要，配置足夠的施工人員和管理人員，確保工程順利進行。9.2管理職責：承包人應明確項目管理組織架構，建立健全各項管理制度，確保工程質量、安全、進度等目標的實現(xiàn)。9.3人員培訓：承包人應對施工人員進行必要的技能和安全教育培訓，提高施工人員的操作技能和安全意識。第十條溝通協(xié)調10.1溝通協(xié)調機制：建立定期溝通協(xié)調會議制度，各方可通過會議、函件等方式，及時溝通工程相關信息。10.2信息交流：各方應保持信息的及時、準確、完整交流，確保工程順利實施。10.3變更管理：工程變更應按照合同約定的程序進行審批，各方應對變更事項達成一致意見。第十一條違約責任11.1承包人違約：承包人未按合同約定履行義務，應承擔違約責任，包括賠償發(fā)包人和監(jiān)理人的損失。11.2發(fā)包人違約：發(fā)包人未按合同約定履行義務，應承擔違約責任，包括賠償承包人和監(jiān)理人的損失。11.3違約處理：對于違約行為，各方應通過溝通協(xié)調解決，如無法解決，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：合同爭議通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟方式解決。12.2爭議解決機構：如選擇仲裁，仲裁機構為合同簽訂地仲裁委員會；如選擇訴訟，訴訟地點為合同簽訂地人民法院。12.3爭議解決費用：爭議解決過程中產生的費用，按照實際情況由責任方承擔。第十三條合同的解除和終止13.1解除條件：合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等法定解除條件，合同可予以解除。13.2終止條件：合同履行完畢，工程交付使用，合同即終止。13.3解除和終止后的處理：合同解除或終止后，各方應按照合同約定處理工程善后事宜。第十四條合同的變更14.1變更條件：合同履行過程中，如因工程實際情況變化需要變更，可以提出變更申請。14.2變更程序：變更申請經各方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議，作為合同的補充。14.3變更后的影響：變更協(xié)議對合同價款、工程進度、質量標準等有影響的，應按照約定調整。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程量清單附件2：材料設備供應清單附件3：施工組織設計附件4：質量控制計劃附件5：安全施工計劃附件6：人員培訓計劃附件7：工程進度計劃附件8：費用支付明細表附件9：變更申請表附件10：違約行為記錄表附件詳細要求和說明：附件1：工程量清單詳細要求：列出本工程所有的工程量，包括名稱、數量、單位、單價、總價等信息。附件2：材料設備供應清單詳細要求：列出本工程所需的所有材料和設備的名稱、型號、數量、單價、總價等信息。附件3：施工組織設計詳細要求：包括施工計劃、施工方法、施工組織架構、施工人員配置等信息。附件4：質量控制計劃詳細要求：包括質量標準、質量控制措施、質量驗收程序等信息。附件5：安全施工計劃詳細要求：包括安全目標、安全措施、安全事故處理程序等信息。附件6：人員培訓計劃詳細要求：包括培訓內容、培訓時間、培訓人員等信息。附件7：工程進度計劃詳細要求：包括工程進度安排、關鍵節(jié)點、延期違約責任等信息。附件8：費用支付明細表詳細要求：列出本工程的費用支付明細，包括支付時間、支付金額、支付原因等信息。附件9：變更申請表詳細要求：用于申請工程變更，包括變更內容、變更原因、變更影響等信息。附件10：違約行為記錄表詳細要求：用于記錄合同履行過程中的違約行為，包括違約行為、違約時間、違約責任等信息。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承包人未按照合同約定的質量標準完成工程。2.承包人未按照合同約定的時間完成工程。3.承包人未按照合同約定的費用支付。4.發(fā)包人未按照合同約定的時間支付工程進度款。5.發(fā)包人未按照合同約定的工程量支付。6.監(jiān)理人未按照合同約定的質量、安全、進度等目標進行監(jiān)督管理。違約責任認定：1.承包人未按照合同約定的質量標準完成工程的，應承擔相應的違約責任，包括賠償發(fā)包人和監(jiān)理人的損失。2.承包人未按照合同約定的時間完成工程的，應按照合同約定承擔延期違約責任。3.承包人未按照合同約定的費用支付的，應承擔相應的違約責任，包括賠償發(fā)包人和監(jiān)理人的損失。4.發(fā)包人未按照合同約定的時間支付工程進度款的，應承擔相應的違約責任，包括賠償承包人和監(jiān)理人的損失。5.發(fā)包人未按照合同約定的工程量支付的，應按照合同約定進行費用調整。6.監(jiān)理人未按照合同約定的質量、安全、進度等目標進行監(jiān)督管理的，應承擔相應的違約責任，包括賠償發(fā)包人和承包人的損失。示例說明：如果承包人未按照合同約定的質量標準完成工程，那么承包人應承擔相應的違約責任，包括賠償發(fā)包人和監(jiān)理人的損失。具體賠償金額和方式應根據合同約定和實際損失情況進行確定。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約行為：指合同一方未履行合同約定的義務或者履行義務不符合約定的行為。3.違約責任：指違約行為給對方造成損失時，違約方應承擔的賠償責任。4.合同解除：指合同雙方或者一方根據合同約定或者法律規(guī)定，終止合同關系的行為。5.合同終止：指合同雙方根據合同約定或者法律規(guī)定，終止合同關系的行為。6.合同變更：指合同雙方根據合同約定或者法律規(guī)定，對合同內容進行修改或者補充的行為。7.費用支付：指根據合同約定，一方支