2024年有機硅酮膠加工承攬合同3篇_第1頁
2024年有機硅酮膠加工承攬合同3篇_第2頁
2024年有機硅酮膠加工承攬合同3篇_第3頁
2024年有機硅酮膠加工承攬合同3篇_第4頁
2024年有機硅酮膠加工承攬合同3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩52頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年有機硅酮膠加工承攬合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方地址1.3雙方聯(lián)系方式1.4雙方法定代表人或授權代表2.合同標的2.1產(chǎn)品名稱2.2產(chǎn)品規(guī)格2.3產(chǎn)品數(shù)量2.4產(chǎn)品質量要求3.加工承攬內容3.1加工工藝3.2加工技術要求3.3加工流程3.4加工設備與材料4.合同履行期限4.1訂立合同時間4.2合同生效時間4.3合同履行時間5.合同價款及支付方式5.1合同總價5.2價格構成5.3支付方式5.4支付時間6.交貨要求6.1交貨地點6.2交貨時間6.3交貨方式6.4交貨質量要求7.驗收標準及方法7.1驗收標準7.2驗收方法7.3驗收時間8.違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同解除10.1合同解除條件10.2合同解除程序10.3合同解除后的處理11.合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后的處理12.合同生效、變更及終止12.1合同生效12.2合同變更12.3合同終止13.其他約定事項13.1保密條款13.2知識產(chǎn)權條款13.3法律適用及管轄14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱a.承攬方:有機硅科技有限公司b.承攬方地址:省市區(qū)路號d.承攬方法定代表人:1.2定作方基本信息a.定作方名稱:建筑有限公司b.定作方地址:省市區(qū)路號d.定作方法定代表人:2.合同標的2.1產(chǎn)品名稱:有機硅酮膠2.2產(chǎn)品規(guī)格:單組份硅酮結構密封膠,粘接強度≥2.0MPa2.3產(chǎn)品數(shù)量:10000公斤2.4產(chǎn)品質量要求:符合GB/T107392002《建筑用硅酮結構密封膠》標準3.加工承攬內容3.1加工工藝:采用高溫硫化工藝3.2加工技術要求:確保產(chǎn)品粘接強度、耐候性、耐水性等性能指標符合國家標準3.3加工流程:原料采購、配料、混合、硫化、檢驗、包裝、入庫3.4加工設備與材料:混合機、硫化機、檢驗設備、包裝材料等4.合同履行期限4.1訂立合同時間:2024年3月1日4.2合同生效時間:自雙方簽字蓋章之日起生效4.3合同履行時間:2024年3月1日至2024年6月30日5.合同價款及支付方式5.1合同總價:人民幣100萬元整5.2價格構成:原材料費、加工費、檢驗費、包裝費等5.3支付方式:分三次支付,合同簽訂后10日內支付30%預付款,加工完成后支付40%,產(chǎn)品驗收合格后支付剩余30%5.4支付時間:具體支付時間詳見合同附件6.交貨要求6.1交貨地點:定作方指定倉庫6.2交貨時間:2024年6月30日前6.3交貨方式:承攬方負責將產(chǎn)品運至定作方指定倉庫6.4交貨質量要求:產(chǎn)品符合GB/T107392002《建筑用硅酮結構密封膠》標準,包裝完好7.驗收標準及方法7.1驗收標準:符合GB/T107392002《建筑用硅酮結構密封膠》標準7.2驗收方法:定作方在承攬方交貨后3日內進行驗收,如驗收不合格,承攬方應在接到通知后7日內進行整改7.3驗收時間:交貨后3日內8.違約責任8.1違約情形a.承攬方未按合同約定時間完成產(chǎn)品加工或交貨b.承攬方交付的產(chǎn)品不符合合同約定的質量要求c.定作方未按合同約定支付款項d.雙方違反合同約定的保密義務8.2違約責任承擔a.承攬方未按時交貨,每逾期一天,應向定作方支付合同總價1%的違約金b.承攬方交付的產(chǎn)品不符合質量要求,定作方有權要求退換貨,承攬方應無條件承擔由此產(chǎn)生的費用c.定作方未按時支付款項,每逾期一天,應向承攬方支付欠款金額1%的違約金d.違反保密義務,違約方應承擔由此造成的一切損失和費用8.3違約賠償a.因違約給對方造成的損失,違約方應全額賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式a.雙方應友好協(xié)商解決爭議b.協(xié)商不成的,提交省市仲裁委員會仲裁9.2爭議解決機構a.省市仲裁委員會9.3爭議解決程序a.仲裁程序按照《中華人民共和國仲裁法》及相關法律法規(guī)執(zhí)行10.合同解除10.1合同解除條件a.合同約定的解除條件成就b.不可抗力導致合同無法履行10.2合同解除程序a.一方提出解除合同,應提前30日書面通知對方b.雙方協(xié)商一致解除合同10.3合同解除后的處理a.雙方應按合同約定處理尚未履行的義務b.解除合同后,違約方應承擔相應的違約責任11.合同終止11.1合同終止條件a.合同約定的終止條件成就b.合同履行完畢11.2合同終止程序a.一方提出終止合同,應提前30日書面通知對方b.雙方協(xié)商一致終止合同11.3合同終止后的處理a.雙方應按合同約定處理尚未履行的義務b.終止合同后,違約方應承擔相應的違約責任12.合同生效、變更及終止12.1合同生效a.合同自雙方簽字蓋章之日起生效12.2合同變更a.合同的任何變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式簽署補充協(xié)議12.3合同終止a.合同終止后,雙方應按合同約定處理未了事宜13.其他約定事項13.1保密條款a.雙方對本合同內容以及履行過程中的商業(yè)秘密負有保密義務13.2知識產(chǎn)權條款a.雙方保證其提供的資料、技術等不侵犯他人的知識產(chǎn)權13.3法律適用及管轄a.本合同適用中華人民共和國法律b.合同爭議的解決應適用中華人民共和國法律,并由省市人民法院管轄14.合同附件a.合同簽訂日期b.合同雙方簽字蓋章c.合同附件清單(包括但不限于質量標準、技術參數(shù)、付款憑證等)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義a.本合同中的第三方是指除甲、乙雙方以外的,為合同履行提供中介、咨詢、監(jiān)督、檢測等服務的獨立法人或其他組織。15.2第三方介入的情形a.合同履行過程中,甲、乙雙方認為需要第三方介入以提高合同履行的效率和質量。b.根據(jù)法律規(guī)定或合同約定,必須引入第三方進行監(jiān)督、檢測或提供專業(yè)服務。15.3第三方選擇與指定a.第三方的選擇由甲、乙雙方協(xié)商確定,并簽署書面協(xié)議。b.第三方的指定應在合同簽訂后30日內完成,并報對方確認。15.4第三方職責a.第三方應根據(jù)合同約定,履行中介、咨詢、監(jiān)督、檢測等職責。b.第三方應保持中立,公正執(zhí)行職責,不得偏袒任何一方。16.第三方責任限額16.1第三方責任a.第三方在履行職責過程中,因自身原因導致甲、乙雙方損失,應承擔相應的賠償責任。b.第三方責任限額由甲、乙雙方在第三方介入?yún)f(xié)議中約定。16.2責任限額的確定a.責任限額應參照第三方提供的服務類型、服務質量、行業(yè)標準和合同金額等因素確定。b.責任限額應在第三方介入?yún)f(xié)議中明確,并經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章。17.第三方與其他各方的關系17.1第三方與甲方的責任劃分a.第三方對甲方承擔的責任限于其在合同約定范圍內的職責。b.甲方對第三方的行為承擔連帶責任,但可向第三方追償。17.2第三方與乙方的責任劃分a.第三方對乙方承擔的責任限于其在合同約定范圍內的職責。b.乙方對第三方的行為承擔連帶責任,但可向第三方追償。17.3第三方與其他第三方的責任劃分a.若合同涉及多個第三方,各第三方之間的責任劃分應在各自的協(xié)議中明確。b.各第三方應相互配合,共同確保合同履行。18.第三方介入的合同變更18.1合同變更a.若第三方介入導致合同內容發(fā)生變化,甲、乙雙方應協(xié)商一致,并簽署書面變更協(xié)議。b.變更協(xié)議作為本合同的補充部分,與本合同具有同等法律效力。18.2變更協(xié)議的簽署a.變更協(xié)議應在第三方介入后30日內簽署。b.變更協(xié)議的簽署應經(jīng)甲、乙雙方及第三方簽字蓋章。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.合同簽訂證明要求:雙方簽字蓋章的合同文本。2.第三方介入?yún)f(xié)議要求:甲、乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議,包括服務內容、費用、責任等。3.產(chǎn)品質量檢驗報告要求:第三方檢測機構出具的產(chǎn)品質量檢驗報告。4.交貨記錄要求:記錄產(chǎn)品交貨時間、數(shù)量、質量等信息。5.付款憑證要求:甲、乙雙方支付和收到的款項憑證。6.違約通知要求:一方發(fā)出違約通知的書面文件。7.爭議解決文件要求:雙方協(xié)商或仲裁機構出具的爭議解決文件。8.合同變更協(xié)議要求:甲、乙雙方協(xié)商一致簽署的合同變更協(xié)議。9.合同終止協(xié)議要求:甲、乙雙方協(xié)商一致簽署的合同終止協(xié)議。10.其他相關文件要求:根據(jù)合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關文件。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:a.承攬方未按合同約定時間完成產(chǎn)品加工或交貨;b.承攬方交付的產(chǎn)品不符合合同約定的質量要求;c.定作方未按合同約定支付款項;d.第三方在履行職責過程中,因自身原因導致甲、乙雙方損失;e.雙方違反合同約定的保密義務。2.責任認定標準:a.承攬方未按時交貨,每逾期一天,應向定作方支付合同總價1%的違約金;b.承攬方交付的產(chǎn)品不符合質量要求,定作方有權要求退換貨,承攬方應無條件承擔由此產(chǎn)生的費用;c.定作方未按時支付款項,每逾期一天,應向承攬方支付欠款金額1%的違約金;d.第三方在履行職責過程中,因自身原因導致甲、乙雙方損失,應承擔相應的賠償責任;e.違反保密義務,違約方應承擔由此造成的一切損失和費用。3.違約示例說明:a.承攬方因設備故障,導致產(chǎn)品加工延期10天,應支付定作方違約金1萬元;b.承攬方交付的產(chǎn)品粘接強度低于合同約定,定作方要求退換貨,承攬方應承擔退換貨產(chǎn)生的費用;c.定作方未按時支付加工費,每逾期一天,應向承攬方支付違約金1000元;d.第三方在檢測過程中,因操作失誤導致檢測數(shù)據(jù)錯誤,給甲、乙雙方造成損失,第三方應承擔相應賠償責任;e.甲、乙雙方在合作過程中,泄露對方商業(yè)秘密,應承擔對方因此遭受的損失。全文完。2024年有機硅酮膠加工承攬合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)與法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.2法律適用范圍1.3合同效力2.定義與解釋2.1合同專用術語2.2通用術語定義2.3專有名詞解釋3.合同主體3.1承攬方基本信息3.2甲方基本信息3.3乙方基本信息3.4合同簽署代表4.承攬項目4.1項目名稱4.2項目描述4.3項目規(guī)格要求4.4項目數(shù)量5.技術要求與標準5.1技術規(guī)格5.2國家標準與行業(yè)標準5.3企業(yè)標準5.4質量檢驗標準6.工期與進度6.1項目總工期6.2各階段工期安排6.3進度考核與調整7.價格與付款方式7.1工程總價7.2價格構成7.3付款方式7.4付款時間節(jié)點8.材料與設備8.1材料供應責任8.2設備租賃或購買8.3材料與設備的驗收標準9.風險與責任9.1風險識別9.2風險承擔9.3責任劃分9.4緊急情況處理10.保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任11.違約責任11.1違約行為定義11.2違約責任承擔11.3違約賠償計算12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2仲裁或訴訟12.3仲裁機構或法院13.合同變更與解除13.1合同變更程序13.2合同解除條件13.3合同解除程序14.合同終止與生效14.1合同終止條件14.2合同生效條件14.3合同履行完畢后的處理第一部分:合同如下:1.合同訂立依據(jù)與法律適用1.1合同訂立依據(jù)1.1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)制定。1.1.2本合同依據(jù)雙方當事人自愿原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,達成協(xié)議。1.2法律適用范圍1.2.1本合同適用中華人民共和國法律。1.2.2對于法律未規(guī)定的合同內容,雙方應按照誠實信用原則協(xié)商解決。1.3合同效力1.3.1本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。1.3.2本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.定義與解釋2.1合同專用術語2.1.1“有機硅酮膠”指具有耐候性、耐熱性、耐寒性等性能的硅酮結構密封膠。2.1.2“承攬方”指具備有機硅酮膠加工能力的單位或個人。2.1.3“甲方”指委托承攬方進行有機硅酮膠加工的委托方。2.1.4“乙方”指接受甲方委托,進行有機硅酮膠加工的承攬方。2.2通用術語定義2.2.1“工期”指合同約定的時間,包括施工準備、施工和驗收等階段。2.2.2“質量”指產(chǎn)品符合合同約定的技術規(guī)格和質量標準。2.2.3“價格”指合同約定的有機硅酮膠加工費用。2.3專有名詞解釋2.3.1“施工圖”指甲方提供的有機硅酮膠加工所需的圖紙和設計文件。2.3.2“材料”指有機硅酮膠加工過程中所需的原料、輔料和輔助材料。3.合同主體3.1承攬方基本信息3.1.1承攬方名稱:3.1.2承攬方地址:3.1.3承攬方法定代表人:3.1.4承攬方聯(lián)系電話:3.2甲方基本信息3.2.1甲方名稱:3.2.2甲方地址:3.2.3甲方法定代表人:3.2.4甲方聯(lián)系電話:3.3乙方基本信息3.3.1乙方名稱:3.3.2乙方地址:3.3.3乙方法定代表人:3.3.4乙方聯(lián)系電話:3.4合同簽署代表3.4.1甲方簽署代表:3.4.2乙方簽署代表:4.承攬項目4.1項目名稱:4.1.1有機硅酮膠加工項目4.2項目描述:4.2.1本項目為甲方提供的有機硅酮膠加工需求,乙方根據(jù)甲方要求進行加工。4.3項目規(guī)格要求:4.3.1根據(jù)甲方提供的施工圖,乙方需按照要求加工符合技術規(guī)格的有機硅酮膠產(chǎn)品。4.4項目數(shù)量:4.4.1項目總數(shù)量為:_______噸。5.技術要求與標準5.1技術規(guī)格:5.1.1產(chǎn)品應符合國家標準GB/T1512.12014《硅酮結構密封膠》的要求。5.2國家標準與行業(yè)標準:5.2.1本合同產(chǎn)品加工應遵守國家相關標準與行業(yè)標準。5.3企業(yè)標準:5.3.1乙方應制定符合合同要求的企業(yè)標準,并確保產(chǎn)品質量。5.4質量檢驗標準:5.4.1產(chǎn)品質量檢驗應按照合同約定和國家標準進行。6.工期與進度6.1項目總工期:6.1.1項目總工期為_______天。6.2各階段工期安排:6.2.1施工準備階段:_______天6.2.2施工階段:_______天6.2.3驗收階段:_______天6.3進度考核與調整:6.3.1乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成各階段工作。6.3.2如因客觀原因導致工期延誤,雙方應協(xié)商調整工期。8.價格與付款方式8.1工程總價:8.1.1本合同工程總價為人民幣_______元整。8.1.2工程總價包含有機硅酮膠加工費用、材料費、人工費、設備租賃費等一切費用。8.2價格構成:8.2.1有機硅酮膠加工費用:_______元/噸。8.2.2材料費:_______元/噸。8.2.3人工費:_______元/人天。8.2.4設備租賃費:_______元/天。8.3付款方式:8.3.1甲方應按照合同約定的付款進度支付款項。8.3.2付款方式為銀行轉賬。8.4付款時間節(jié)點:8.4.1合同簽訂后_______天內,甲方支付合同總價款的_______%作為預付款。8.4.2項目完工并驗收合格后_______天內,甲方支付合同總價款的_______%。8.4.3項目保修期滿后_______天內,甲方支付合同總價款的_______%。9.材料與設備9.1材料供應責任:9.1.1甲方負責提供有機硅酮膠加工所需的全部原材料。9.1.2乙方負責提供有機硅酮膠加工所需的輔助材料。9.2設備租賃或購買:9.2.1乙方負責租賃或購買有機硅酮膠加工所需的設備。9.2.2乙方應確保設備的正常運行,并承擔設備維護保養(yǎng)責任。9.3材料與設備的驗收標準:9.3.1甲方提供的材料應符合合同約定的質量要求。9.3.2乙方租賃或購買的設備應滿足加工需求,并符合安全標準。10.風險與責任10.1風險識別:10.1.1項目風險包括但不限于:自然災害、原材料供應中斷、設備故障等。10.1.2乙方應識別并評估項目風險,并采取相應措施降低風險。10.2風險承擔:10.2.1因自然災害等原因導致項目延誤或損失,雙方按實際情況分擔。10.2.2因甲方原因導致項目延誤或損失,由甲方承擔。10.3責任劃分:10.3.1乙方在加工過程中造成的質量問題,由乙方負責整改和賠償。10.3.2因甲方提供的材料不合格導致的損失,由甲方負責。10.4緊急情況處理:10.4.1發(fā)生緊急情況時,雙方應立即采取應急措施,確保項目順利進行。11.保密條款11.1保密內容:11.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密。11.1.2任何未公開的技術信息、商業(yè)計劃、財務數(shù)據(jù)等。11.2保密期限:11.2.1保密期限自合同簽訂之日起_______年。11.3違約責任:11.3.1如一方違反保密義務,應承擔相應的法律責任。12.違約責任12.1違約行為定義:12.1.1任何一方未履行合同義務的行為。12.1.2任何一方違反合同約定的行為。12.2違約責任承擔:12.2.1違約方應承擔相應的違約責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。12.3違約賠償計算:12.3.1違約賠償金額根據(jù)實際損失計算,但不超過合同總價款的_______%。13.爭議解決13.1爭議解決方式:13.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。13.1.2如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2仲裁或訴訟:13.2.1如雙方選擇仲裁,應選擇_______仲裁委員會進行仲裁。13.2.2仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。13.3仲裁機構或法院:13.3.1如雙方選擇訴訟,應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.合同變更與解除14.1合同變更程序:14.1.1合同變更需經(jīng)雙方書面同意,并簽訂補充協(xié)議。14.2合同解除條件:14.2.1雙方協(xié)商一致解除合同。14.2.2發(fā)生不可抗力事件,導致合同無法履行。14.3合同解除程序:14.3.1合同解除需書面通知對方。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與范圍1.1第三方定義1.1.1第三方指在合同履行過程中,為甲乙雙方提供咨詢、中介、監(jiān)理、檢測、保險等服務的獨立第三方機構或個人。1.2第三方介入范圍1.2.1第三方介入范圍包括但不限于:技術咨詢服務、項目監(jiān)理服務、材料檢測服務、保險服務等。1.2.2第三方介入的具體內容應根據(jù)甲乙雙方的需求和合同約定確定。2.第三方介入的程序與要求2.1介入程序2.1.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。2.1.2甲乙雙方應向第三方提供必要的資料和信息,以便第三方履行其職責。2.2介入要求2.2.1第三方應具備相應的資質和能力,確保其服務的專業(yè)性和可靠性。2.2.2第三方應遵守國家法律法規(guī)和合同約定,維護甲乙雙方的合法權益。3.第三方責任限額3.1責任限額定義3.1.1第三方責任限額指第三方因自身原因導致合同履行出現(xiàn)違約時,應承擔的最高賠償責任。3.2責任限額確定3.2.1第三方責任限額根據(jù)第三方服務內容和合同約定確定。3.2.2第三方責任限額不得低于合同總價款的_______%。3.3責任限額條款3.3.1第三方責任限額條款應納入甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議中。4.第三方與甲乙雙方的關系4.1溝通與協(xié)調4.1.1第三方應與甲乙雙方保持密切溝通,及時反饋相關信息。4.1.2甲乙雙方應協(xié)助第三方開展工作,確保項目順利進行。4.2權利與義務4.2.1第三方有權根據(jù)合同約定收取服務費用。4.2.2第三方應履行合同約定的服務內容,并對服務質量負責。4.3第三方與其他各方的劃分4.3.1第三方與甲乙雙方的關系獨立于其他各方。4.3.2第三方不參與甲乙雙方內部事務,僅履行合同約定的職責。5.第三方介入后的合同條款調整5.1合同條款調整5.1.1第三方介入后,甲乙雙方應調整部分合同條款,以適應第三方介入的需要。5.1.2調整后的合同條款應經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。5.2風險分配5.2.1第三方介入后,甲乙雙方應重新評估項目風險,并合理分配風險。5.2.2第三方介入的目的之一是降低項目風險,甲乙雙方應共同努力實現(xiàn)此目標。6.第三方介入后的爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1第三方介入后,如發(fā)生爭議,應通過協(xié)商解決。6.1.2如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2第三方責任6.2.1第三方在履行合同過程中因自身原因導致違約,應承擔相應的法律責任。6.2.2第三方責任限額應納入甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議中。7.第三方介入后的合同終止7.1合同終止條件7.1.1第三方履行合同約定的服務內容完畢。7.1.2第三方介入的合同因法定或約定原因解除。7.2合同終止程序7.2.1第三方介入的合同終止需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。8.第三方介入后的合同履行監(jiān)督8.1監(jiān)督機構8.1.1甲乙雙方可共同委托第三方監(jiān)督機構對第三方介入的合同履行情況進行監(jiān)督。8.2監(jiān)督內容8.2.1監(jiān)督機構應監(jiān)督第三方是否按照合同約定履行服務內容。8.2.2監(jiān)督機構應定期向甲乙雙方報告監(jiān)督情況。9.第三方介入后的合同履行記錄9.1記錄內容9.1.1第三方介入的合同履行記錄應包括:服務內容、服務時間、服務質量、服務費用等。9.2記錄保存9.2.1第三方介入的合同履行記錄應保存至合同履行完畢后_______年。10.第三方介入后的合同變更與解除10.1合同變更10.1.1第三方介入的合同變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。10.1.2變更后的合同條款應納入甲乙雙方與第三方簽訂的書面協(xié)議中。10.2合同解除10.2.1第三方介入的合同解除需經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件名稱:有機硅酮膠加工承攬合同附件詳細要求:合同應包括合同、附件列表、合同簽署頁等部分,所有內容應清晰、完整。附件說明:本附件為合同的主要文件,包括合同雙方的基本信息、項目描述、技術要求、價格與付款方式、材料與設備、風險與責任、保密條款、違約責任、爭議解決、合同變更與解除、合同終止與生效等條款。2.附件名稱:有機硅酮膠加工項目施工圖附件詳細要求:施工圖應詳細標注項目規(guī)格、尺寸、材料要求等,確保加工質量。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工項目的施工依據(jù),乙方需按照施工圖進行加工。3.附件名稱:有機硅酮膠加工技術規(guī)格書附件詳細要求:技術規(guī)格書應詳細列出產(chǎn)品技術參數(shù)、質量標準、檢驗方法等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工產(chǎn)品的技術依據(jù),乙方需按照技術規(guī)格書進行加工。4.附件名稱:有機硅酮膠加工材料清單附件詳細要求:材料清單應列出所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工所需材料的清單,甲方需按照清單提供材料。5.附件名稱:有機硅酮膠加工設備清單附件詳細要求:設備清單應列出所需設備的名稱、型號、數(shù)量、租賃/購買價格等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工所需設備的清單,乙方需按照清單租賃或購買設備。6.附件名稱:有機硅酮膠加工項目進度計劃附件詳細要求:進度計劃應詳細列出各階段工期安排、關鍵節(jié)點等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工項目的進度安排,乙方需按照計劃進行加工。7.附件名稱:有機硅酮膠加工項目驗收報告附件詳細要求:驗收報告應詳細列出驗收結果、質量評價、整改意見等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工項目的驗收結果,甲方需按照報告進行驗收。8.附件名稱:有機硅酮膠加工項目保修證書附件詳細要求:保修證書應詳細列出保修期限、保修范圍、保修責任等。附件說明:本附件為有機硅酮膠加工項目的保修承諾,乙方需按照承諾進行保修。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:1.1乙方未按合同約定的時間節(jié)點完成加工任務。1.2乙方提供的有機硅酮膠產(chǎn)品不符合技術規(guī)格和質量標準。1.3甲方未按合同約定的時間節(jié)點支付款項。1.4第三方未按合同約定履行服務內容。2.責任認定標準:2.1乙方未按時完成加工任務,每延誤一天,應支付合同總價款的_______%作為違約金。2.2乙方提供的有機硅酮膠產(chǎn)品不符合技術規(guī)格和質量標準,乙方應免費進行整改,并承擔由此產(chǎn)生的損失。2.3甲方未按時支付款項,每延誤一天,應支付_______%的滯納金。2.4第三方未按合同約定履行服務內容,第三方應承擔相應的違約責任,并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。3.違約責任示例:3.1乙方未按時完成加工任務,延誤工期5天,應支付合同總價款的_______%作為違約金。3.2乙方提供的有機硅酮膠產(chǎn)品不合格,經(jīng)檢驗不合格率達到_______%,乙方應免費進行整改,并承擔由此產(chǎn)生的損失。3.3甲方未按時支付款項,延誤3天,應支付合同總價款的_______%作為滯納金。3.4第三方未按合同約定進行監(jiān)理,導致項目延誤,第三方應賠償甲乙雙方由此造成的損失。全文完。2024年有機硅酮膠加工承攬合同2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同簽訂日期與生效日期1.3合同變更與解除2.承攬產(chǎn)品與服務內容2.1產(chǎn)品名稱與規(guī)格2.2加工工藝與技術要求2.3產(chǎn)品質量標準2.4加工數(shù)量與進度安排3.技術資料與圖紙3.1技術資料提供3.2圖紙?zhí)峁┡c審查3.3技術變更與更新4.加工費用與支付方式4.1加工費用計算方法4.2預付款比例與支付時間4.3付款進度與結算方式4.4違約責任與賠償5.交貨要求與驗收5.1交貨時間與地點5.2驗收標準與程序5.3驗收不合格的處理6.質量保證與售后服務6.1產(chǎn)品質量保證期6.2售后服務內容與標準6.3質量投訴與處理7.保密與知識產(chǎn)權7.1保密事項與保密期限7.2知識產(chǎn)權歸屬與使用8.違約責任與爭議解決8.1違約情形與責任8.2爭議解決方式9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件10.合同附件與補充協(xié)議10.1合同附件清單10.2補充協(xié)議簽訂與生效11.合同解除與終止后的處理11.1合同解除后的處理11.2合同終止后的處理12.合同爭議的管轄法院13.合同的終止與存續(xù)14.合同的簽署與生效第一部分:合同如下:1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.1.1承攬方:名稱,住所地,法定代表人,聯(lián)系電話,開戶銀行及賬號。1.1.2承攬方:名稱,住所地,法定代表人,聯(lián)系電話,開戶銀行及賬號。1.2合同簽訂日期與生效日期1.2.1合同簽訂日期:____年____月____日。1.2.2合同生效日期:自雙方簽字蓋章之日起生效。1.3合同變更與解除1.3.1合同變更:任何一方需對合同內容進行變更,應書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議。a.另一方嚴重違約,經(jīng)催告后仍不履行;b.另一方喪失履行能力;c.發(fā)生不可抗力,導致合同無法履行。2.承攬產(chǎn)品與服務內容2.1產(chǎn)品名稱與規(guī)格2.1.1產(chǎn)品名稱:有機硅酮膠。2.1.2產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)雙方約定,詳見附件一。2.2加工工藝與技術要求2.2.1加工工藝:根據(jù)雙方約定,詳見附件二。2.2.2技術要求:根據(jù)國家標準及行業(yè)標準,詳見附件三。2.3產(chǎn)品質量標準2.3.1產(chǎn)品質量標準:按照GB/T106332003《建筑密封材料有機硅酮建筑密封膠》執(zhí)行。2.3.2質量檢驗:產(chǎn)品加工完成后,承攬方應進行自檢,確保產(chǎn)品質量符合合同約定。2.4加工數(shù)量與進度安排2.4.1加工數(shù)量:____噸/年。2.4.2進度安排:根據(jù)訂單情況,分批次加工,具體進度詳見附件四。3.技術資料與圖紙3.1技術資料提供3.1.1承攬方應向定作方提供產(chǎn)品加工所需的技術資料,包括但不限于原材料、生產(chǎn)工藝、質量標準等。3.2圖紙?zhí)峁┡c審查3.2.1承攬方應根據(jù)定作方要求,提供產(chǎn)品加工所需圖紙,并經(jīng)定作方審查確認。3.3技術變更與更新3.3.1在合同履行過程中,如需對技術進行變更或更新,雙方應協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議。4.加工費用與支付方式4.1加工費用計算方法4.1.1加工費用按照實際加工數(shù)量、原材料成本、加工費用標準計算。4.2預付款比例與支付時間4.2.1預付款比例為合同總金額的____%。4.2.2預付款支付時間:合同簽訂后____個工作日內。4.3付款進度與結算方式4.3.1付款進度:根據(jù)加工進度,分批次支付。4.3.2結算方式:銀行轉賬或現(xiàn)金支付。4.4違約責任與賠償4.4.1若定作方未按時支付款項,應向承攬方支付____%的違約金。4.4.2若承攬方未按時完成加工,應向定作方支付____%的違約金。5.交貨要求與驗收5.1交貨時間與地點5.1.1交貨時間:根據(jù)訂單情況,分批次交貨,具體時間詳見附件五。5.1.2交貨地點:定作方指定地點。5.2驗收標準與程序5.2.1驗收標準:按照GB/T106332003《建筑密封材料有機硅酮建筑密封膠》執(zhí)行。5.2.2驗收程序:承攬方提供產(chǎn)品合格證,定作方進行驗收,驗收合格后方可收貨。5.3驗收不合格的處理5.3.1驗收不合格的產(chǎn)品,承攬方應立即采取措施,直至達到合格標準。5.3.2驗收不合格的產(chǎn)品,定作方有權拒絕收貨,并要求承攬方承擔相應的責任。6.質量保證與售后服務6.1產(chǎn)品質量保證期6.1.1產(chǎn)品質量保證期為自產(chǎn)品交付之日起____個月。6.2售后服務內容與標準6.2.1售后服務內容包括:產(chǎn)品使用指導、技術咨詢、維修保養(yǎng)等。6.2.2售后服務標準:按照GB/T106332003《建筑密封材料有機硅酮建筑密封膠》執(zhí)行。6.3質量投訴與處理6.3.1定作方對產(chǎn)品質量有異議,應向承攬方提出書面投訴,承攬方應在接到投訴后____個工作日內予以答復。6.3.2如因產(chǎn)品質量問題導致定作方損失,承攬方應承擔相應的責任。8.違約責任與爭議解決8.1違約情形與責任8.1.1若承攬方未按時完成加工,每延遲一日,應向定作方支付____%的違約金。8.1.2若定作方未按時支付款項,每延遲一日,應向承攬方支付____%的違約金。8.1.3若任何一方違反保密條款,應對因此造成的損失承擔賠償責任。8.2爭議解決方式8.2.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。8.2.2若協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。9.合同解除與終止9.1合同解除條件a.合同雙方協(xié)商一致;b.發(fā)生不可抗力,導致合同無法履行;c.合同目的不能實現(xiàn)。9.2合同終止條件9.2.1合同期限屆滿,合同自然終止。9.2.2合同解除后,合同終止。10.合同附件與補充協(xié)議10.1合同附件清單10.1.1本合同附件包括:a.附件一:產(chǎn)品名稱與規(guī)格;b.附件二:加工工藝與技術要求;c.附件三:產(chǎn)品質量標準;d.附件四:加工數(shù)量與進度安排;e.附件五:交貨時間與地點。10.2補充協(xié)議簽訂與生效10.2.1本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,作為本合同不可分割的一部分。11.合同解除與終止后的處理11.1合同解除后的處理11.1.1合同解除后,雙方應立即停止履行合同義務。11.1.2雙方應就解除合同后的事宜進行協(xié)商,包括但不限于:a.已付款項的退還或結算;b.未付款項的支付;c.違約責任的承擔。11.2合同終止后的處理11.2.1合同終止后,雙方應就終止合同后的事宜進行協(xié)商,包括但不限于:a.已付款項的退還或結算;b.未付款項的支付;c.違約責任的承擔。12.合同爭議的管轄法院12.1雙方同意,因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,應提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。13.合同的終止與存續(xù)13.1本合同簽訂后,未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自終止合同。13.2本合同存續(xù)期間,如遇國家法律法規(guī)、政策調整,雙方應協(xié)商一致,對本合同進行必要的調整。14.合同的簽署與生效14.1本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2本合同自簽署之日起,對雙方具有法律約束力。14.3合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙雙方以外的,根據(jù)本合同約定參與合同履行、提供專業(yè)服務或協(xié)助解決爭議的任何個人或法人,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機構、仲裁機構等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同履行的情形:a.甲乙雙方協(xié)商一致,引入第三方參與合同履行;b.法律法規(guī)或合同約定需要第三方介入;c.出現(xiàn)爭議,雙方同意由第三方協(xié)助解決。15.3第三方責任16.甲乙雙方增加的額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應確保第三方的資質符合合同要求,并提供第三方資質證明。16.1.2甲方應與第三方簽訂書面協(xié)議,明確第三方的權利、義務和責任。16.1.3甲方應監(jiān)督第三方的工作,確保其履行合同約定的義務。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應配合第三方的工作,提供必要的信息和協(xié)助。16.2.2乙方應接受第三方的監(jiān)督和檢查,確保合同履行符合約定。16.2.3乙方應向第三方支付其提供服務的費用。17.第三方責任限額17.1第三方責任限額17.1.1第三方在合同

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論