2024年標準廠房承攬協(xié)議協(xié)議樣本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標準廠房承攬協(xié)議協(xié)議樣本版B版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條廠房描述2.1廠房位置及面積2.2廠房結構及設施2.3廠房使用性質(zhì)第三條承攬范圍及內(nèi)容3.1乙方承攬的廠房部分或全部施工3.2乙方提供的材料及設備3.3乙方施工標準及質(zhì)量要求第四條合同價格及支付方式4.1合同總金額4.2支付時間表及方式4.3價款支付的違約金計算方式第五條施工期限5.1乙方完成施工的期限5.2乙方延誤工期的違約金計算方式5.3甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的處理方式第六條質(zhì)量保證6.1乙方提供的材料及設備的質(zhì)量標準6.2乙方施工質(zhì)量的保證措施6.3質(zhì)量問題的處理方式第七條變更及調(diào)整7.1合同執(zhí)行過程中，如因政策、設計等原因需要變更或調(diào)整的，雙方應協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議7.2變更或調(diào)整的費用及時間安排第八條合同的解除和終止8.1雙方約定解除合同的條件和方式8.2合同終止后的權利和義務處理第九條違約責任9.1雙方違反合同的違約責任9.2乙方未按約定完成施工的違約金計算方式9.3甲方未按約定支付價款的違約金計算方式第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十一條合同的生效、修改和解除11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同的修改和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行第十二條保密條款12.1雙方對合同內(nèi)容、談判過程等保密信息承擔保密義務12.2違反保密義務的違約責任第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律13.2雙方同意提交合同簽訂地人民法院管轄第十四條其他條款14.1雙方約定其他與本合同有關的事宜第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××公司甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××建筑有限公司乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號第二條廠房描述2.1廠房位置：位于××省××市××區(qū)××工業(yè)區(qū)，具體位置以甲方提供的地圖和指示為準廠房面積：約為××平方米，具體面積以實際測量為準2.2廠房結構：包括但不限于鋼結構、混凝土結構等，具體結構以乙方設計方案為準廠房設施：包括但不限于電梯、消防設施、照明系統(tǒng)等，具體設施以乙方設計方案為準2.3廠房使用性質(zhì)：工業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、倉儲等，具體使用性質(zhì)以甲方實際需求為準第三條承攬范圍及內(nèi)容3.1乙方承攬的廠房部分或全部施工，包括但不限于土建、安裝、裝修等工程3.2乙方提供的材料及設備，包括但不限于建筑材料、施工設備、安裝配件等，具體材料和設備清單以乙方提供的目錄為準3.3乙方施工標準及質(zhì)量要求，按照國家標準和行業(yè)規(guī)定執(zhí)行，同時滿足甲方的特殊要求第四條合同價格及支付方式4.1合同總金額為人民幣××萬元整（大寫：人民幣××萬元整），具體金額以乙方提供的工程預算為準4.2支付時間表及方式：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總金額的30%作為預付款（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總金額的30%（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方合同總金額的40%4.3價款支付的違約金計算方式：如甲方未按約定時間支付價款，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期支付金額×逾期支付天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）第五條施工期限5.1乙方完成施工的期限為××個月，具體施工期限以乙方提供的工程進度計劃為準5.2乙方延誤工期的違約金計算方式：如乙方未按約定時間完成施工，應支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期完成金額×逾期完成天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）5.3甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的處理方式：如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方有權要求甲方延長工期，并按實際延長工期支付乙方相應的工程款第六條質(zhì)量保證6.1乙方提供的材料及設備的質(zhì)量標準，應符合國家及行業(yè)相關標準，如甲方有特殊要求，乙方應滿足甲方的要求6.2乙方施工質(zhì)量的保證措施：乙方應按照設計方案和施工標準進行施工，確保工程質(zhì)量滿足甲方要求6.3質(zhì)量問題的處理方式：如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方有權要求乙方進行修復或重新施工，修復或重新施工的費用由乙方承擔第八條合同的解除和終止8.1雙方約定解除合同的條件和方式：（1）雙方協(xié)商一致解除合同，應簽訂書面協(xié)議，并按照協(xié)議約定處理合同解除后的相關事宜（2）如一方違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權單方面解除合同，并追究違約方的法律責任8.2合同終止后的權利和義務處理：（1）合同終止后，乙方應按照甲方要求將施工現(xiàn)場清理干凈，并移交給甲方（2）合同終止后，甲方應按照約定支付乙方已完成的工程價款第九條違約責任9.1雙方違反合同的違約責任：（1）如一方未履行合同約定的義務，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失（2）如一方遲延履行合同義務，應按照遲延履行天數(shù)支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失9.2乙方未按約定完成施工的違約金計算方式：如乙方未按約定時間完成施工，應支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期完成金額×逾期完成天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）9.3甲方未按約定支付價款的違約金計算方式：如甲方未按約定時間支付價款，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期支付金額×逾期支付天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十一條合同的生效、修改和解除11.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效11.2合同的修改和解除必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行第十二條保密條款12.1雙方對合同內(nèi)容、談判過程等保密信息承擔保密義務12.2違反保密義務的違約責任：如一方違反保密義務，泄露對方商業(yè)秘密，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失第十三條法律適用及爭議解決13.1本合同適用中華人民共和國法律13.2雙方同意提交合同簽訂地人民法院管轄第十四條其他條款14.1雙方約定其他與本合同有關的事宜，包括但不限于工程驗收、保修、售后服務等第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：甲方提供的廠房位置及面積圖紙附件二：甲方提供的廠房結構及設施要求清單附件三：甲方提供的廠房使用性質(zhì)說明附件四：乙方提供的工程預算清單附件五：乙方提供的工程進度計劃附件六：乙方提供的施工方案及材料設備清單附件七：雙方簽訂的工程驗收標準附件八：雙方簽訂的保修條款附件九：雙方簽訂的售后服務協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：需包含廠房的具體地理位置、面積、坐標等信息，以及周邊交通、基礎設施等情況的詳細描述。附件二：需詳細列出廠房的結構類型、材料要求、設施配置等信息，包括圖紙、設計參數(shù)等。附件三：需明確廠房的使用性質(zhì)，如工業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)、倉儲等，以及相關行業(yè)標準或規(guī)定。附件四：需詳細列出工程預算的各項費用，包括材料費、人工費、設備費等，并提供預算的計算依據(jù)和明細。附件五：需明確工程的施工進度計劃，包括各階段的開始和結束時間，關鍵節(jié)點等。附件六：需詳細列出乙方提供的施工方案，包括施工方法、工藝流程、施工組織設計等，以及所使用的材料和設備類型、規(guī)格、數(shù)量等信息。附件七：需明確工程驗收的標準和流程，包括驗收的條件、驗收方的職責和權利等。附件八：需詳細列出保修的內(nèi)容、期限、保修責任等，以及保修申請和處理的流程。附件九：需明確售后服務的范圍、服務響應時間、服務責任等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定時間支付價款。2.甲方未按約定提供施工場地、施工條件等。3.乙方未按約定時間完成施工。4.乙方未按約定提供材料、設備或質(zhì)量不符合要求。5.雙方未按約定履行合同的其他義務。違約責任認定：1.甲方未按約定時間支付價款，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期支付金額×逾期支付天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）。2.甲方未按約定提供施工場地、施工條件等，導致乙方無法按約定時間完成施工，應支付乙方違約金，并賠償因此給乙方造成的損失。3.乙方未按約定時間完成施工，應支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期完成金額×逾期完成天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）。4.乙方未按約定提供材料、設備或質(zhì)量不符合要求，應承擔修復或重新施工的費用，并支付甲方違約金，違約金計算方式為：違約金=逾期完成金額×逾期完成天數(shù)×日利率（日利率為千分之五）。5.雙方未按約定履行合同的其他義務，應根據(jù)違約情況承擔相應的違約責任。示例說明：如甲方未按約定時間支付價款，乙方可以依據(jù)合同約定，計算逾期支付金額和天數(shù)，并按照日利率計算違約金，向甲方提出違約金主張。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：指本合同及附件中雙方約定的一切權利義務關系。2.甲方：指合同中約定的一方，承擔合同約定的權利和義