2024年度火車(chē)站廣場(chǎng)遮陽(yáng)設(shè)施施工合同

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度火車(chē)站廣場(chǎng)遮陽(yáng)設(shè)施施工合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱(chēng)2.2項(xiàng)目地點(diǎn)2.3項(xiàng)目規(guī)模2.4項(xiàng)目工期3.工程施工內(nèi)容3.1施工范圍3.2施工內(nèi)容3.3施工要求4.施工圖紙及資料4.1施工圖紙?zhí)峁┘皩彶?.2施工資料提供及審查5.施工進(jìn)度及工期5.1施工進(jìn)度計(jì)劃5.2工期延誤處理6.工程量及計(jì)量6.1工程量清單6.2計(jì)量方式及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)7.工程質(zhì)量及驗(yàn)收7.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.2工程驗(yàn)收程序7.3質(zhì)量保證期8.工程款支付8.1支付方式8.2支付時(shí)間及比例8.3驗(yàn)收合格后支付9.安全生產(chǎn)及文明施工9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制9.2安全生產(chǎn)措施9.3文明施工要求10.環(huán)境保護(hù)及文明施工10.1環(huán)境保護(hù)責(zé)任制10.2環(huán)境保護(hù)措施10.3文明施工要求11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決期限12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效條件14.2合同附件14.3其他約定事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)甲方：火車(chē)站管理有限責(zé)任公司乙方：遮陽(yáng)設(shè)施安裝有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同雙方聯(lián)系方式第二條項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱(chēng)2024年度火車(chē)站廣場(chǎng)遮陽(yáng)設(shè)施施工項(xiàng)目2.2項(xiàng)目地點(diǎn)火車(chē)站廣場(chǎng)2.3項(xiàng)目規(guī)?？傉嫉孛娣e：5000平方米，遮陽(yáng)設(shè)施總面積：4000平方米2.4項(xiàng)目工期自合同簽訂之日起60日內(nèi)完成施工，具體施工時(shí)間安排詳見(jiàn)附件一。第三條工程施工內(nèi)容3.1施工范圍包括遮陽(yáng)設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等全過(guò)程。3.2施工內(nèi)容1.設(shè)計(jì)：根據(jù)甲方要求，乙方負(fù)責(zé)完成遮陽(yáng)設(shè)施的設(shè)計(jì)工作，包括結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選擇等。2.制造：乙方負(fù)責(zé)遮陽(yáng)設(shè)施的制造工作，確保材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。4.安裝：乙方負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)完成遮陽(yáng)設(shè)施的安裝工作。5.調(diào)試：乙方負(fù)責(zé)完成遮陽(yáng)設(shè)施的調(diào)試工作，確保設(shè)施正常運(yùn)行。3.3施工要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保施工過(guò)程中的安全、文明施工。3.乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度。第四條施工圖紙及資料4.1施工圖紙?zhí)峁┘皩彶橐曳綉?yīng)在合同簽訂后10日內(nèi)向甲方提供完整的施工圖紙及資料，甲方應(yīng)在收到后5日內(nèi)完成審查。4.2施工資料提供及審查乙方應(yīng)在施工過(guò)程中，按照甲方要求提供施工資料，甲方應(yīng)在收到后5日內(nèi)完成審查。第五條施工進(jìn)度及工期5.1施工進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)附件一。5.2工期延誤處理若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程款千分之二的違約金。第六條工程量及計(jì)量6.1工程量清單詳見(jiàn)附件二。6.2計(jì)量方式及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程量以施工圖紙為準(zhǔn)，按實(shí)際完成量計(jì)量。2.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第七條工程質(zhì)量及驗(yàn)收7.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，確保工程質(zhì)量。7.2工程驗(yàn)收程序1.乙方在施工完成后，應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。2.甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知后5日內(nèi)完成驗(yàn)收。3.驗(yàn)收不合格的工程，乙方應(yīng)在接到通知后7日內(nèi)進(jìn)行整改，直至合格為止。第八條工程款支付8.1支付方式1.乙方在工程開(kāi)工前，甲方支付合同總額的20%作為預(yù)付款。2.工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付合同總額的30%。3.工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)，甲方支付合同總額的40%。4.工程完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總額的10%作為質(zhì)保金。5.質(zhì)保期滿(mǎn)后，乙方提交質(zhì)保金退還申請(qǐng)，甲方在收到申請(qǐng)后15日內(nèi)退還質(zhì)保金。8.2支付時(shí)間及比例1.預(yù)付款：合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)支付。2.第一個(gè)付款節(jié)點(diǎn)：工程進(jìn)度達(dá)到50%后15個(gè)工作日內(nèi)支付。3.第二個(gè)付款節(jié)點(diǎn)：工程進(jìn)度達(dá)到80%后15個(gè)工作日內(nèi)支付。4.第三個(gè)付款節(jié)點(diǎn)：驗(yàn)收合格后30個(gè)工作日內(nèi)支付。5.質(zhì)保金退還：質(zhì)保期滿(mǎn)后30個(gè)工作日內(nèi)退還。8.3驗(yàn)收合格后支付驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在收到驗(yàn)收合格通知后10個(gè)工作日內(nèi)提交結(jié)算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到結(jié)算報(bào)告后15個(gè)工作日內(nèi)完成審核并支付剩余款項(xiàng)。第九條安全生產(chǎn)及文明施工9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制1.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理，確保施工安全。2.甲方應(yīng)提供必要的安全生產(chǎn)條件和措施。9.2安全生產(chǎn)措施1.乙方應(yīng)制定安全生產(chǎn)方案，包括安全教育培訓(xùn)、安全防護(hù)設(shè)施、事故應(yīng)急預(yù)案等。2.乙方應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。9.3文明施工要求1.乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工規(guī)定，保持施工區(qū)域整潔。2.乙方應(yīng)采取措施減少施工對(duì)周邊環(huán)境的影響。第十條環(huán)境保護(hù)及文明施工10.1環(huán)境保護(hù)責(zé)任制1.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)工作。2.甲方應(yīng)監(jiān)督乙方執(zhí)行環(huán)境保護(hù)措施。10.2環(huán)境保護(hù)措施1.乙方應(yīng)采取有效措施減少施工過(guò)程中的噪音、粉塵、廢水等污染。2.乙方應(yīng)按照規(guī)定處理施工垃圾和廢棄物。10.3文明施工要求同第九條文明施工要求。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式1.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決期限爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)在收到爭(zhēng)議通知后30日內(nèi)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)在爭(zhēng)議發(fā)生后60日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形1.乙方未按合同約定完成工程或未達(dá)到質(zhì)量要求。2.乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程。3.甲方未按合同約定支付工程款。4.雙方約定的其他違約情形。12.2違約責(zé)任1.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，由人民法院判決。第十三條合同解除13.1解除條件1.雙方協(xié)商一致解除合同。2.一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行。3.因不可抗力致使合同無(wú)法履行。13.2解除程序1.解除合同需書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明解除原因。第十四條合同生效及其他14.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同附件1.附件一：施工進(jìn)度計(jì)劃2.附件二：工程量清單3.附件三：安全生產(chǎn)方案4.附件四：環(huán)境保護(hù)措施14.3其他約定事項(xiàng)本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指除合同雙方（甲方和乙方）以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、材料供應(yīng)商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的條件2.1第三方介入需經(jīng)合同雙方書(shū)面同意，并簽訂相關(guān)協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議。2.2第三方介入的目的是為了保證合同履行、提高工程質(zhì)量、確保施工安全和環(huán)境保護(hù)。第三條第三方職責(zé)3.1.1監(jiān)理方：負(fù)責(zé)監(jiān)督工程施工過(guò)程，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。3.1.2設(shè)計(jì)方：負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙和施工方案，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.3材料供應(yīng)商：負(fù)責(zé)提供符合合同要求的材料，并對(duì)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.4檢測(cè)機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)工程材料、施工質(zhì)量和環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。3.1.5評(píng)估機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。第四條第三方權(quán)利4.1.1獲取合同相關(guān)資料和施工信息。4.1.2對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.1.3對(duì)不符合合同要求的行為提出整改意見(jiàn)。4.1.4在必要時(shí)，向合同雙方提出停工、整改或終止合同的建議。第五條第三方責(zé)任限額5.1.1第三方責(zé)任限額不得高于其承擔(dān)的合同金額。5.1.2第三方責(zé)任限額由合同雙方與第三方協(xié)商確定，并在補(bǔ)充協(xié)議中明確。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與合同雙方的關(guān)系：6.1.1第三方與合同雙方均為獨(dú)立主體，相互之間不承擔(dān)連帶責(zé)任。6.1.2第三方應(yīng)遵守合同規(guī)定，對(duì)合同雙方負(fù)責(zé)。6.2第三方與施工方的關(guān)系：6.2.1第三方對(duì)施工方進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全。6.2.2施工方應(yīng)配合第三方工作，提供必要的信息和資料。6.3第三方與材料供應(yīng)商的關(guān)系：6.3.1第三方對(duì)材料供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行檢測(cè)，確保材料質(zhì)量符合要求。6.3.2材料供應(yīng)商應(yīng)保證材料質(zhì)量，對(duì)第三方檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。第七條第三方介入的協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議7.1.1第三方的基本信息，包括名稱(chēng)、地址、法定代表人等。7.1.2第三方介入的職責(zé)和權(quán)利。7.1.3第三方責(zé)任限額。7.1.4第三方與其他各方的關(guān)系。7.1.5違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。第八條第三方介入的費(fèi)用8.1第三方介入的費(fèi)用由合同雙方按照協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議約定承擔(dān)。8.2第三方介入的費(fèi)用包括但不限于：8.2.1第三方人員的工資、津貼、差旅費(fèi)等。8.2.2第三方使用的設(shè)備、材料、檢測(cè)工具等費(fèi)用。8.2.3第三方因履行職責(zé)產(chǎn)生的其他費(fèi)用。第九條第三方介入的期限9.1第三方介入的期限根據(jù)合同雙方和第三方協(xié)商確定。9.2第三方介入的期限不得超過(guò)合同工期。第十條第三方介入的終止10.1第三方介入的終止條件：10.1.1合同履行完畢。10.1.2第三方職責(zé)已完成。10.1.3雙方協(xié)商一致終止第三方介入。10.2第三方介入的終止程序：10.2.1第三方向合同雙方發(fā)出終止介入的通知。10.2.2合同雙方在收到通知后15日內(nèi)確認(rèn)終止第三方介入。第十一條第三方介入的補(bǔ)充11.1本條款未盡事宜，由合同雙方與第三方協(xié)商解決。11.2第三方介入的相關(guān)事宜，合同雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：施工進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求：包括施工階段劃分、各階段工期、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等。每個(gè)階段的施工內(nèi)容和責(zé)任人。施工過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。施工進(jìn)度調(diào)整的流程和條件。2.附件二：工程量清單詳細(xì)要求：列出工程項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位等。每項(xiàng)工程量的計(jì)算方法和依據(jù)。材料和人工費(fèi)用的估算。3.附件三：安全生產(chǎn)方案詳細(xì)要求：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施和措施。安全生產(chǎn)責(zé)任人和責(zé)任分工。事故應(yīng)急預(yù)案和救援措施。4.附件四：環(huán)境保護(hù)措施詳細(xì)要求：施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)管理制度和措施。施工過(guò)程中減少污染排放的技術(shù)和方法。施工垃圾和廢棄物的處理方案。5.附件五：合同補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求：雙方協(xié)商一致達(dá)成的補(bǔ)充條款。包括但不限于合同變更、保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等。6.附件六：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告詳細(xì)要求：工程驗(yàn)收的日期、地點(diǎn)、參與人員等。驗(yàn)收結(jié)果，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保等方面。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施。7.附件七：工程結(jié)算報(bào)告詳細(xì)要求：工程結(jié)算的依據(jù)和計(jì)算方法。工程結(jié)算的金額和支付時(shí)間。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方每延誤一天，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程款千分之二的違約金。示例說(shuō)明：若合同約定工期為60天，實(shí)際工期延誤5天，乙方應(yīng)支付違約金3000元。2.違約行為：乙方提供的材料質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)承擔(dān)因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工、損失等費(fèi)用。示例說(shuō)明：若因乙方提供的材料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致工程返工，乙方應(yīng)賠償甲方因返工造成的損失。3.違約行為：甲方未按合同約定支付工程款責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲