承攬安裝雨棚合同范例

承攬安裝雨棚合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“乙方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“甲方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于乙方同意為甲方承攬并安裝雨棚，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方承攬并安裝的雨棚，具體規(guī)格、數(shù)量、質量要求等詳見附件一《雨棚安裝清單》。

二、合同價款及支付方式

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.2甲方應在簽訂本合同之日起__________日內，向乙方支付合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.3乙方在完成雨棚安裝并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付剩余合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

三、工期及驗收

3.1本合同工期為__________個月，自簽訂本合同之日起計算。

3.2乙方應在合同約定工期內完成雨棚安裝，并在工程完工后__________日內提交驗收申請。

3.3甲方應在收到乙方驗收申請之日起__________日內對雨棚安裝工程進行驗收。

3.4驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分的合同價款。

四、質量保證

4.1乙方保證所承攬的雨棚質量符合國家相關標準和約定要求。

4.2如雨棚在安裝過程中或安裝后出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知之日起__________日內進行維修或更換。

五、違約責任

5.1如乙方未按合同約定完成雨棚安裝，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

5.2如甲方未按合同約定支付價款，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除的情況下終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

附件一：雨棚安裝清單

附件二：其他相關協(xié)議

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

備注：本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“我方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丙方（以下簡稱“丙方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于我方擬對某建筑項目進行承攬安裝雨棚，乙方同意作為承包方承擔該項目的雨棚安裝工作，丙方作為監(jiān)理方對安裝過程進行監(jiān)督管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方承攬并安裝的雨棚，具體規(guī)格、數(shù)量、質量要求等詳見附件一《雨棚安裝清單》。

二、合同價款及支付方式

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.2丙方應在我方支付合同價款的__________%作為監(jiān)理費用，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.3我方應在簽訂本合同之日起__________日內，向乙方支付合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.4乙方在完成雨棚安裝并經(jīng)我方驗收合格后，我方應在__________日內向乙方支付剩余合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

三、工期及驗收

3.1本合同工期為__________個月，自簽訂本合同之日起計算。

3.2乙方應在合同約定工期內完成雨棚安裝，并在工程完工后__________日內提交驗收申請。

3.3我方應在收到乙方驗收申請之日起__________日內對雨棚安裝工程進行驗收。

3.4驗收合格后，我方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分的合同價款。

四、質量保證

4.1乙方保證所承攬的雨棚質量符合國家相關標準和約定要求。

4.2如雨棚在安裝過程中或安裝后出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到我方通知之日起__________日內進行維修或更換。

4.3丙方負責對乙方安裝的雨棚進行質量監(jiān)督，確保其符合我方要求。

五、丙方職責與權利

5.1丙方負責對乙方安裝的雨棚進行全過程監(jiān)理，確保工程質量和進度。

5.2丙方有權要求乙方提供相關技術資料和施工記錄。

5.3丙方有權對乙方施工過程中的違規(guī)行為進行制止和糾正。

5.4丙方有權根據(jù)監(jiān)理結果對乙方進行獎懲。

六、甲方的權利與利益

6.1我方有權要求乙方在合同約定工期內完成雨棚安裝，并對工期延誤承擔違約責任。

6.2我方有權要求乙方保證雨棚質量，對質量不合格的部分進行免費維修或更換。

6.3我方有權對乙方進行質量監(jiān)督和驗收，對驗收不合格的部分有權要求乙方進行整改。

6.4我方有權根據(jù)丙方的監(jiān)理報告對乙方進行獎懲。

七、乙方的違約及限制條款

7.1如乙方未按合同約定完成雨棚安裝，我方有權要求乙方支付違約金，并有權解除合同。

7.2如乙方違反質量保證義務，我方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。

7.3如乙方違反合同約定，我方有權要求乙方支付丙方的監(jiān)理費用。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除的情況下終止。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式兩份，我方、乙方、丙方各執(zhí)一份。

第三方丙方的介入，旨在確保乙方按照合同約定完成雨棚安裝，并對安裝過程進行質量監(jiān)督，保障我方權益。丙方的監(jiān)理職責不僅限于質量控制，還包括對乙方施工進度的監(jiān)督，以確保工程按時完成。我方作為甲方，通過加強對乙方的監(jiān)督和管理，保障了自身在工期、質量、利益等方面的權益。本次合同的設計，以我方權益為主導，旨在通過明確各方的權利和義務，確保工程順利進行，實現(xiàn)我方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

甲方（以下簡稱“甲方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

丁方（以下簡稱“丁方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

聯(lián)系電話：____________________

鑒于乙方擬對甲方提供的建筑項目進行雨棚安裝，丁方作為設計方負責提供雨棚設計圖紙，乙方同意按照設計圖紙進行安裝工作，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.1本合同標的為乙方承攬并安裝的雨棚，具體規(guī)格、數(shù)量、質量要求等詳見附件一《雨棚安裝設計圖紙》。

二、合同價款及支付方式

2.1本合同價款為人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.2丁方應在本合同簽訂之日起__________日內，向乙方支付設計費用，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

2.3甲方應在乙方完成雨棚安裝并經(jīng)乙方驗收合格后，向乙方支付合同價款的__________%，即人民幣__________元整（大寫：____________________）。

三、工期及驗收

3.1本合同工期為__________個月，自簽訂本合同之日起計算。

3.2乙方應在合同約定工期內完成雨棚安裝，并在工程完工后__________日內提交驗收申請。

3.3甲方應在收到乙方驗收申請之日起__________日內對雨棚安裝工程進行驗收。

3.4驗收合格后，甲方應在__________日內向乙方支付驗收合格部分的合同價款。

四、設計要求與變更

4.1丁方負責提供符合甲方要求的雨棚設計圖紙，確保設計合理、安全、美觀。

4.2乙方在安裝過程中，如因設計圖紙原因導致安裝困難或成本增加，有權要求丁方進行設計變更。

4.3設計變更后，丁方應在__________日內完成新的設計圖紙并提供給乙方。

五、乙方權利與利益

5.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程款，包括設計費用和安裝費用。

5.2乙方有權要求甲方在合同約定工期內提供必要的施工條件，如材料、設備等。

5.3乙方有權要求丁方在必要時提供技術支持，確保安裝質量。

5.4乙方有權在安裝過程中發(fā)現(xiàn)設計圖紙不合理或存在安全隱患時，要求丁方進行設計變更。

六、甲方違約及限制條款

6.1如甲方未按合同約定支付工程款，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。

6.2如甲方未按合同約定提供施工條件，導致乙方工期延誤，甲方應承擔相應的責任。

6.3如甲方要求乙方按照不合理的設計進行安裝，乙方有權拒絕，并要求甲方承擔因此產(chǎn)生的額外費用。

七、丁方職責與權利

7.1丁方負責提供雨棚設計圖紙，并對圖紙的合理性和安全性負責。

7.2丁方有權要求乙方在安裝過程中提供施工反饋，以便進行設計優(yōu)化。

7.3丁方有權對乙方安裝過程中的技術問題進行指導。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同在履行完畢或雙方協(xié)商一致解除的情況下終止。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

10.2本合同一式兩份，乙方、甲方、丁方各執(zhí)一份。

乙方為主