2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議3篇_第1頁
2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議3篇_第2頁
2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議3篇_第3頁
2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議3篇_第4頁
2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩49頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2合同標的1.3相關術語2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目內容3.承攬范圍3.1室內裝修3.2室外景觀3.3配套設施4.設計與圖紙4.1設計要求4.2圖紙?zhí)峤?.3設計變更5.工程進度5.1工期安排5.2進度控制5.3工期延誤6.質量要求6.1材料要求6.2施工工藝6.3質量驗收7.費用與支付7.1工程造價7.2支付方式7.3付款節(jié)點8.保險與責任8.1保險要求8.2責任劃分8.3事故處理9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決期限10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止后的處理11.違約責任11.1違約行為11.2違約責任承擔11.3違約賠償12.合同附件12.1設計圖紙12.2技術規(guī)范12.3材料清單13.合同生效與期限13.1合同生效條件13.2合同期限13.3合同續(xù)簽14.其他約定14.1通知與送達14.2不可抗力14.3合同變更與補充第一部分:合同如下:1.定義與解釋1.1合同雙方1.2合同標的1.2.1本合同標的為甲方位于(具體地址)的精裝修住宅室內外景觀裝修工程。1.2.2合同標的包括但不限于室內墻面、地面、頂面裝修,室外綠化、景觀設計及施工等。1.3相關術語1.3.1“設計圖紙”指乙方根據甲方要求提供的室內外裝修及景觀設計圖紙。1.3.2“施工圖”指乙方根據設計圖紙及現場實際情況編制的施工圖。1.3.3“工程量清單”指乙方根據施工圖編制的工程量清單。2.項目概述2.1項目名稱2.1.1本項目名稱為“2024版精裝修住宅室內外景觀裝修工程”。2.2項目地點2.2.1項目地點位于(具體地址)。2.3項目規(guī)模2.3.1項目總建筑面積為(平方米)。2.4項目內容2.4.1室內裝修包括墻面、地面、頂面等裝修工程。2.4.2室外景觀包括綠化、景觀設計及施工等。3.承攬范圍3.1室內裝修3.1.1乙方負責室內墻面、地面、頂面等裝修工程的施工。3.1.2乙方應按照甲方提供的設計圖紙及要求進行施工。3.2室外景觀3.2.1乙方負責室外綠化、景觀設計及施工等工程。3.2.2乙方應按照甲方要求及設計圖紙進行施工。3.3配套設施3.3.1乙方負責室內外配套設施的安裝及施工。4.設計與圖紙4.1設計要求4.1.1乙方應根據甲方要求及現場實際情況,提供室內外裝修及景觀設計圖紙。4.1.2設計圖紙應包括施工圖、效果圖等。4.2圖紙?zhí)峤?.2.1乙方應在合同簽訂后(天數)內提交設計圖紙。4.2.2甲方應在收到設計圖紙后(天數)內進行審核并反饋意見。4.3設計變更4.3.1如因甲方要求或現場實際情況需要變更設計,乙方應按照甲方要求及變更后的設計圖紙進行施工。5.工程進度5.1工期安排5.1.1本工程總工期為(月)。5.1.2乙方應按照合同約定的工期進行施工。5.2進度控制5.2.1乙方應定期向甲方報告工程進度。5.2.2甲方有權對工程進度進行監(jiān)督。5.3工期延誤5.3.1如因乙方原因導致工期延誤,乙方應承擔相應的責任。6.質量要求6.1材料要求6.1.1乙方應使用符合國家標準的材料。6.1.2乙方應按照設計要求及施工規(guī)范進行材料選用。6.2施工工藝6.2.1乙方應按照國家有關施工規(guī)范及質量標準進行施工。6.2.2乙方應確保施工質量達到合同約定的標準。6.3質量驗收6.3.1乙方應按照合同約定的質量標準進行自檢。6.3.2甲方有權對施工質量進行驗收。8.保險與責任8.1保險要求8.1.1乙方應為其施工人員購買意外傷害保險,保險金額不得低于每人(金額)。8.1.2乙方應為其施工設備購買財產保險,保險金額應覆蓋設備價值。8.2責任劃分8.2.1在施工過程中,如因乙方責任導致人員傷亡或財產損失,乙方應承擔全部責任。8.2.2如因不可抗力導致工程受損,雙方應協(xié)商解決,責任劃分另行約定。8.3事故處理8.3.1發(fā)生事故后,乙方應及時通知甲方,并采取必要措施防止損失擴大。8.3.2甲方應在接到通知后(天數)內到現場查看,并共同制定事故處理方案。9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.1.2如協(xié)商不成,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構9.2.1除非雙方另有約定,爭議解決機構為合同簽訂地的人民法院。9.3爭議解決期限9.3.1雙方應在爭議發(fā)生后(天數)內提交爭議解決機構處理。10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1任何一方違反合同約定,嚴重損害對方利益的,對方有權解除合同。10.1.2如因不可抗力導致合同無法履行,雙方均可解除合同。10.2合同終止條件10.2.1合同約定的工期完成后,合同自然終止。10.2.2雙方協(xié)商一致,可以提前終止合同。10.3合同解除或終止后的處理10.3.1合同解除或終止后,雙方應按照合同約定處理剩余工程及費用。11.違約責任11.1違約行為11.1.1任何一方未按合同約定履行義務的行為均視為違約行為。11.2違約責任承擔11.2.1違約方應承擔違約責任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.3違約賠償11.3.1違約賠償金額根據違約行為及損失程度確定。12.合同附件12.1設計圖紙12.1.1本合同附件包括室內外裝修及景觀設計圖紙。12.2技術規(guī)范12.2.1本合同附件包括國家及行業(yè)標準的相關技術規(guī)范。12.3材料清單12.3.1本合同附件包括工程所需材料的清單及品牌、規(guī)格等詳細信息。13.合同生效與期限13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同期限13.2.1本合同有效期為自生效之日起至合同約定的工期完成之日止。13.3合同續(xù)簽13.3.1如需續(xù)簽合同,雙方應提前(天數)協(xié)商并簽訂續(xù)簽協(xié)議。14.其他約定14.1通知與送達14.1.1除非另有約定,所有通知應以書面形式送達對方。14.1.2通知送達日期以郵戳日期為準。14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然災害、政府行為等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。14.3合同變更與補充14.3.1本合同的變更或補充應采用書面形式,并由雙方簽字蓋章。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方以外的,參與本合同履行過程中的任何個人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于監(jiān)理方、審計方、評估方、咨詢方、中介方等。15.2第三方介入情形15.2.1.1合同履行出現重大分歧,雙方無法達成一致意見;15.2.1.2工程質量出現爭議,需要第三方進行鑒定;15.2.1.3工程進度嚴重滯后,需要第三方進行監(jiān)督;15.2.1.4合同約定的其他需要第三方介入的情形。15.3第三方責任限額15.3.1第三方介入本合同履行過程,其責任限額如下:15.3.1.1監(jiān)理方:監(jiān)理方對工程質量的監(jiān)督責任,其責任限額不超過監(jiān)理費用總額的50%;15.3.1.2審計方:審計方對工程費用的審計責任,其責任限額不超過審計費用總額的50%;15.3.1.3評估方:評估方對工程價值的評估責任,其責任限額不超過評估費用總額的50%;15.3.1.4咨詢方:咨詢方提供咨詢意見的責任,其責任限額不超過咨詢費用總額的50%;15.3.1.5中介方:中介方促成合同簽訂的責任,其責任限額不超過中介費用總額的50%。15.4第三方責權利15.4.1.1根據合同約定,對工程進度、質量、費用等進行監(jiān)督、檢查、審計;15.4.1.2要求甲乙雙方提供相關資料和證明;15.4.1.3對甲乙雙方違約行為提出異議;15.4.1.4收取合同約定的費用。15.4.2.1按照合同約定,公正、客觀、獨立地履行職責;15.4.2.2對甲乙雙方提供的信息保密;15.4.2.3及時向甲乙雙方報告工作進展和發(fā)現的問題;15.4.2.4按時提交工作報告和結論。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方介入本合同履行過程,其職責范圍僅限于合同約定的內容,不得干涉甲乙雙方的正常合同履行。15.5.2第三方在履行職責過程中,如需與甲乙雙方以外的其他第三方進行溝通或合作,應事先取得甲乙雙方的同意。15.5.3第三方在介入本合同履行過程中,如因自身原因導致甲乙雙方利益受損,應承擔相應的責任。15.5.4第三方在介入本合同履行過程中,如因甲乙雙方原因導致第三方利益受損,甲乙雙方應承擔相應的責任。16.第三方介入的程序16.1第三方介入程序如下:16.1.1甲乙雙方協(xié)商一致,確定第三方介入事宜;16.1.2甲乙雙方與第三方簽訂委托協(xié)議,明確第三方介入的具體事項、職責、權限和責任;16.1.3第三方按照委托協(xié)議履行職責,并向甲乙雙方報告工作進展;16.1.4第三方完成工作后,向甲乙雙方提交工作報告和結論。17.第三方介入的費用17.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據實際情況協(xié)商確定,并在委托協(xié)議中明確。17.2第三方介入的費用包括但不限于:17.2.1第三方服務費;17.2.2第三方工作人員的差旅費;17.2.3第三方所需材料的費用。18.第三方介入的終止18.1第三方介入的終止程序如下:18.1.1甲乙雙方協(xié)商一致,決定終止第三方介入;18.1.2第三方按照委托協(xié)議完成剩余工作;18.1.3第三方向甲乙雙方提交工作報告和結論;18.1.4第三方介入終止,甲乙雙方根據委托協(xié)議約定支付剩余費用。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.設計圖紙詳細要求:包含室內外裝修及景觀設計圖紙,包括施工圖、效果圖等,需符合國家相關設計規(guī)范。說明:設計圖紙需由乙方提供,并在合同簽訂后(天數)內提交給甲方審核。2.技術規(guī)范詳細要求:包括國家及行業(yè)標準的相關技術規(guī)范,需與設計圖紙相符。說明:技術規(guī)范需由乙方提供,作為施工的依據。3.材料清單詳細要求:包含工程所需材料的清單,包括品牌、規(guī)格、數量、單價等詳細信息。說明:材料清單需由乙方提供,并在合同簽訂后(天數)內提交給甲方審核。4.工程量清單詳細要求:根據施工圖編制的工程量清單,需詳細列出各項工程量及單價。說明:工程量清單需由乙方提供,作為工程結算的依據。5.保險單據詳細要求:乙方購買的人身意外傷害保險和財產保險的單據。說明:保險單據需在合同簽訂后(天數)內提交給甲方審核。6.施工日志詳細要求:記錄施工過程中的重要事項,包括施工進度、質量問題、變更情況等。說明:施工日志需由乙方每日記錄,并定期提交給甲方。7.質量驗收報告詳細要求:記錄工程質量驗收情況,包括驗收時間、驗收結果、驗收人員等。說明:質量驗收報告需在工程完成后(天數)內提交給甲方。8.付款憑證詳細要求:記錄工程款支付情況,包括支付時間、支付金額、支付方式等。說明:付款憑證需在支付工程款后(天數)內提交給甲方。9.爭議解決協(xié)議詳細要求:記錄爭議解決的過程和結果,包括爭議內容、解決方式、執(zhí)行情況等。說明:爭議解決協(xié)議需在爭議解決后(天數)內提交給甲方。10.合同變更協(xié)議詳細要求:記錄合同變更的內容,包括變更原因、變更內容、變更時間等。說明:合同變更協(xié)議需在變更發(fā)生后(天數)內提交給甲方。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為詳細要求:任何一方未按合同約定履行義務的行為均視為違約行為。2.違約責任認定標準詳細要求:根據違約行為的性質、嚴重程度及造成的損失,確定違約責任。2.1甲方違約違約行為:未按約定支付工程款。責任認定:甲方應向乙方支付違約金,違約金按未支付工程款金額的(百分比)計算。2.2乙方違約違約行為:未按約定完成工程進度。責任認定:乙方應向甲方支付違約金,違約金按延誤工期天數乘以每日違約金計算。2.3乙方違約違約行為:施工過程中出現質量問題。責任認定:乙方應承擔修復責任,修復費用由乙方承擔。2.4乙方違約違約行為:未按約定提供合格材料。責任認定:乙方應更換不合格材料,更換費用由乙方承擔。2.5乙方違約違約行為:未按約定提供設計圖紙。責任認定:乙方應按合同約定提供設計圖紙,逾期提供圖紙的,每逾期一日,乙方應向甲方支付(金額)的違約金。全文完。2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術語1.2定義與解釋2.雙方信息2.1承攬方信息2.2裝修方信息3.項目概況3.1項目名稱3.2項目地址3.3項目規(guī)模3.4項目預算4.承攬內容4.1室內裝修4.1.1墻面裝修4.1.2地面裝修4.1.3天花板裝修4.1.4窗戶及門4.2室外景觀4.2.1園林綠化4.2.2水景工程4.2.3硬質景觀5.工程進度與工期5.1工程進度計劃5.2工期要求6.設計與施工6.1設計要求6.2施工要求6.3設計變更7.材料與設備7.1材料要求7.2設備要求7.3材料采購8.質量標準8.1裝修質量標準8.2景觀質量標準9.付款方式9.1付款進度9.2付款方式9.3付款時間10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.違約責任11.1承攬方違約責任11.2裝修方違約責任12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件13.其他約定13.1不可抗力13.2合同附件14.合同簽署與生效14.1合同簽署14.2合同生效第一部分:合同如下:1.定義與解釋1.1合同術語1.1.1“本合同”指《2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議》;1.1.2“承攬方”指承擔室內外景觀裝修工程的施工單位;1.1.3“裝修方”指委托承攬方進行室內外景觀裝修的業(yè)主;1.1.4“項目”指裝修方指定的住宅室內外景觀裝修工程;1.1.5“工期”指合同約定的完成裝修工程的時間;1.1.6“質量標準”指國家相關標準和行業(yè)規(guī)范;1.1.7“材料”指用于裝修工程的各類建筑材料;1.1.8“設備”指用于裝修工程的各類機械設備;1.1.9“設計變更”指在施工過程中,因設計原因需要對原設計進行修改的部分。1.2定義與解釋1.2.1“工程進度”指裝修工程按照合同約定的時間節(jié)點完成的程度;1.2.2“付款進度”指根據工程進度,按比例支付工程款的計劃;1.2.3“違約責任”指合同一方未履行合同義務時,應承擔的法律責任。2.雙方信息2.1承攬方信息2.1.1承攬方名稱:X有限公司;2.1.2承攬方地址:省市區(qū)路號;2.1.3聯系人:;2.1.4聯系電話:138xxxx5678。2.2裝修方信息2.2.1裝修方名稱:房地產開發(fā)有限公司;2.2.2裝修方地址:省市區(qū)路號;2.2.3聯系人:;2.2.4聯系電話:139xxxx5678。3.項目概況3.1項目名稱3.1.1住宅室內外景觀裝修工程。3.2項目地址3.2.1省市區(qū)路號。3.3項目規(guī)模3.3.1室內裝修面積:1000平方米;3.3.2室外景觀面積:500平方米。3.4項目預算3.4.1室內裝修預算:人民幣100萬元;3.4.2室外景觀預算:人民幣50萬元。4.承攬內容4.1室內裝修4.1.1墻面裝修:采用乳膠漆、壁紙等材料進行墻面裝飾;4.1.2地面裝修:采用瓷磚、木地板等材料進行地面鋪設;4.1.3天花板裝修:采用石膏板、吊頂等材料進行天花板裝飾;4.1.4窗戶及門:采用鋁合金門窗、實木門等材料進行制作和安裝。4.2室外景觀4.2.1園林綠化:包括植物配置、綠化養(yǎng)護等;4.2.2水景工程:包括噴泉、游泳池等;4.2.3硬質景觀:包括道路、座椅、景觀燈等。8.質量標準8.1裝修質量標準8.1.1墻面、地面平整度誤差不超過3毫米;8.1.2防水層施工質量符合國家標準;8.1.3防水層驗收合格后,防水效果需保持至少5年無滲漏;8.1.4墻面涂料、壁紙顏色及圖案與設計相符;8.1.5地面材料鋪設牢固,無翹邊、空鼓現象;8.1.6窗戶、門安裝牢固,開啟靈活,無變形;8.1.7廚衛(wèi)間管道安裝規(guī)范,無漏水現象。8.2景觀質量標準8.2.1綠化植物品種、規(guī)格符合設計要求;8.2.3水景工程運行正常,無滲漏;8.2.4硬質景觀造型美觀,尺寸準確;8.2.5道路、座椅等設施完好,無損壞。9.付款方式9.1付款進度9.1.1簽訂合同后支付合同總價款的30%;9.1.2室內裝修完成后支付合同總價款的40%;9.1.3室外景觀工程完成后支付合同總價款的20%;9.1.4驗收合格后支付合同總價款的10%。9.2付款方式9.2.1付款方式為銀行轉賬;9.2.2付款時間為每個付款節(jié)點后的5個工作日內。9.3付款時間9.3.1第一個付款節(jié)點:合同簽訂后;9.3.2第二個付款節(jié)點:室內裝修完成;9.3.3第三個付款節(jié)點:室外景觀工程完成;9.3.4第四個付款節(jié)點:驗收合格。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議;10.1.2協(xié)商不成的,提交市仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決機構10.2.1市仲裁委員會。11.違約責任11.1承攬方違約責任11.1.1未按期完成裝修工程,每逾期一天,應支付裝修方合同總價款千分之五的違約金;11.1.2裝修質量不符合合同約定,由承攬方負責修復,并賠償裝修方因此遭受的損失。11.2裝修方違約責任11.2.1未按期支付工程款,每逾期一天,應向承攬方支付應付款金額千分之五的滯納金;11.2.2因裝修方原因導致工程延期,每延期一天,應賠償承攬方因此遭受的損失。12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽署本合同;12.1.2合同經雙方簽字蓋章后生效。12.2合同終止條件12.2.1完成合同約定的裝修工程;12.2.2雙方協(xié)商一致解除合同;12.2.3出現法律、法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。13.其他約定13.1不可抗力13.1.1因不可抗力導致合同無法履行,雙方互不承擔責任;13.1.2不可抗力發(fā)生后,一方應及時通知另一方,并提供相關證明。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括但不限于:施工圖紙、工程預算、材料清單等。14.合同簽署與生效14.1合同簽署14.1.1雙方代表在本合同上簽字蓋章,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效14.2.1本合同自生效之日起具有法律約束力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1“第三方”指在本合同履行過程中,為協(xié)助甲乙雙方履行合同義務而介入的任何個人或單位,包括但不限于設計師、監(jiān)理單位、材料供應商、檢測機構等。15.2第三方責任15.2.1第三方應按照甲乙雙方的要求,獨立、公正地履行其職責,并對自身的行為負責。15.2.2第三方的行為不構成甲乙雙方的共同行為,甲乙雙方對第三方的行為不承擔連帶責任。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方同意第三方介入時,應提前至少30日書面通知對方。15.3.2第三方介入前,甲乙雙方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議或服務合同,明確第三方的職責、權利和義務。16.第三方責任限額16.1第三方的責任限額16.1.1第三方因自身原因造成合同履行障礙或損失,其責任限額不超過甲乙雙方因該損失實際遭受的直接經濟損失。16.1.2第三方的責任限額應在合作協(xié)議或服務合同中明確約定。16.2責任承擔16.2.1第三方在責任限額內承擔責任,超過部分由甲乙雙方按照合同約定承擔。16.2.2第三方在責任限額內承擔責任后,甲乙雙方有權向第三方追償。17.第三方權利和義務17.1第三方權利17.1.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和條件,以履行其職責。17.1.2第三方有權根據合作協(xié)議或服務合同的規(guī)定,對甲乙雙方的行為提出意見和建議。17.2第三方義務17.2.1第三方應遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,確保其行為合法合規(guī)。17.2.2第三方應按照合作協(xié)議或服務合同的規(guī)定,履行其職責,保證服務質量。18.第三方與其他各方的劃分18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方對甲方提供的服務,甲方有權要求第三方按照合同約定提供相應的服務。18.1.2第三方對甲方造成的損失,甲方有權要求第三方承擔相應的責任。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方對乙方提供的服務,乙方有權要求第三方按照合同約定提供相應的服務。18.2.2第三方對乙方造成的損失,乙方有權要求第三方承擔相應的責任。18.3第三方與甲乙雙方的共同責任18.3.1當第三方因自身原因造成甲乙雙方共同損失時,甲乙雙方應按照合同約定分擔責任。18.3.2當第三方因自身原因造成甲乙雙方各自損失時,甲乙雙方分別要求第三方承擔責任。19.第三方變更和退出19.1第三方變更19.1.1第三方如需變更,應提前至少30日書面通知甲乙雙方,并取得甲乙雙方的同意。19.1.2第三方變更后,原合作協(xié)議或服務合同中的權利和義務由新的第三方繼續(xù)履行。19.2第三方退出19.2.1第三方退出時,應提前至少30日書面通知甲乙雙方,并按照合作協(xié)議或服務合同的規(guī)定妥善處理相關事宜。19.2.2第三方退出后,甲乙雙方應根據合同約定繼續(xù)履行合同義務。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.施工圖紙詳細要求和說明:施工圖紙應包括室內外裝修和景觀設計的詳細尺寸、材料、顏色、功能等,由專業(yè)設計師或設計單位提供。2.工程預算詳細要求和說明:工程預算應詳細列出各項裝修和景觀工程的預算金額,包括材料費、人工費、設備租賃費等,由承攬方提供。3.材料清單詳細要求和說明:材料清單應列出裝修和景觀工程所需的所有材料名稱、規(guī)格、數量、品牌、供應商等,由承攬方提供。4.施工進度計劃詳細要求和說明:施工進度計劃應詳細列出每個階段的工作內容、時間節(jié)點、責任人等,由承攬方提供。5.質量驗收標準詳細要求和說明:質量驗收標準應詳細列出裝修和景觀工程的質量要求,包括材料質量、施工質量、驗收標準等,由甲乙雙方共同制定。6.付款進度表詳細要求和說明:付款進度表應詳細列出每個付款節(jié)點的金額、時間、條件等,由甲乙雙方共同制定。7.第三方合作協(xié)議詳細要求和說明:第三方合作協(xié)議應詳細列出第三方的職責、權利、義務、責任限額等,由甲乙雙方與第三方共同簽訂。8.爭議解決協(xié)議詳細要求和說明:爭議解決協(xié)議應詳細列出爭議解決的方式、機構、程序等,由甲乙雙方共同制定。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為違約行為一:承攬方未按期完成裝修工程責任認定標準:每逾期一天,承攬方應支付裝修方合同總價款千分之五的違約金。示例說明:若承攬方原定于2024年6月30日完成室內裝修,實際完成時間為2024年7月10日,則承攬方應支付裝修方合同總價款千分之五的違約金。2.違約行為二:裝修方未按期支付工程款責任認定標準:每逾期一天,裝修方應向承攬方支付應付款金額千分之五的滯納金。示例說明:若裝修方原定于2024年6月30日支付承攬方工程款,實際支付時間為2024年7月10日,則裝修方應支付承攬方應付款金額千分之五的滯納金。3.違約行為三:第三方未履行合作協(xié)議責任認定標準:第三方在責任限額內承擔責任,超過部分由甲乙雙方按照合同約定承擔。示例說明:若第三方在提供設計服務過程中造成設計失誤,導致裝修工程需重新設計,則第三方應承擔因其設計失誤造成的直接經濟損失。4.違約行為四:任何一方違反合同約定的其他條款責任認定標準:根據合同約定,違約方應承擔相應的違約責任。示例說明:若任何一方未按照合同約定提供資料或條件,導致第三方無法履行職責,則違約方應承擔相應的責任。全文完。2024版精裝修住宅室內外景觀裝修承攬協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.2合同訂立時間與地點1.3合同生效條件2.承攬項目范圍與內容2.1室內裝修工程2.1.1墻面裝修2.1.2地面裝修2.1.3天花板裝修2.1.4廚衛(wèi)裝修2.2室外景觀工程2.2.1園林綠化2.2.2園路鋪裝2.2.3園林設施3.工程質量與標準3.1室內裝修質量標準3.2室外景觀質量標準3.3質量檢驗與驗收4.工程進度安排4.1工程總體進度計劃4.2各階段工期安排4.3工期延誤及處理5.合同價款及支付方式5.1工程價款計算方式5.2預付款比例及支付時間5.3進度款支付節(jié)點及比例5.4結算方式及時間6.付款條件與違約責任6.1付款條件6.2逾期付款違約責任6.3付款爭議解決7.材料設備供應7.1材料設備品牌及規(guī)格7.2材料設備供應責任7.3材料設備驗收標準8.施工現場管理8.1施工現場安全責任8.2施工現場環(huán)境保護8.3施工現場交通與保衛(wèi)9.保密與知識產權9.1保密義務9.2知識產權歸屬9.3侵權責任10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更與解除程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構11.3爭議解決程序12.合同解除后的處理12.1工程已完成部分的結算12.3返還保證金13.合同終止后的義務13.1雙方義務13.2知識產權交還13.3責任追溯14.其他約定事項14.1合同附件14.2合同附件內容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同訂立與生效1.1合同雙方基本信息1.1.1承攬方:名稱、住所、法定代表人、聯系方式1.1.2裝修方:名稱、住所、法定代表人、聯系方式1.2合同訂立時間與地點1.2.1合同訂立時間:2024年X月X日1.2.2合同訂立地點:裝修方住所1.3合同生效條件1.3.1雙方簽字蓋章后生效1.3.2合同履行完畢后失效2.承攬項目范圍與內容2.1室內裝修工程2.1.1墻面裝修:包括墻面抹灰、膩子、涂料、壁紙、墻磚等2.1.2地面裝修:包括地面找平、鋪設地板、地磚等2.1.3天花板裝修:包括天花板抹灰、膩子、涂料、吊頂等2.1.4廚衛(wèi)裝修:包括廚衛(wèi)墻面、地面裝修,廚衛(wèi)設備安裝等2.2室外景觀工程2.2.1園林綠化:包括樹木、灌木、花卉的種植與養(yǎng)護2.2.2園路鋪裝:包括園路、小徑的鋪設與維護2.2.3園林設施:包括座椅、涼亭、雕塑等設施的安裝與維護3.工程質量與標準3.1室內裝修質量標準3.1.1符合國家及地方相關質量標準3.1.2工程材料符合合同約定品牌及規(guī)格3.2室外景觀質量標準3.2.1符合國家及地方相關景觀質量標準3.2.2園林綠化養(yǎng)護達到規(guī)定標準3.3質量檢驗與驗收3.3.1施工過程中,承攬方應接受裝修方及相關部門的質量檢查3.3.2工程竣工后,雙方應共同進行竣工驗收4.工程進度安排4.1工程總體進度計劃4.1.1室內裝修工程:天內完成4.1.2室外景觀工程:天內完成4.2各階段工期安排4.2.1室內裝修工程:墻面裝修天,地面裝修天,天花板裝修天,廚衛(wèi)裝修天4.2.2室外景觀工程:園林綠化天,園路鋪裝天,園林設施安裝天4.3工期延誤及處理4.3.1因承攬方原因導致工期延誤,每延誤一天,應向裝修方支付元違約金4.3.2因裝修方原因導致工期延誤,承攬方應給予適當補償5.合同價款及支付方式5.1工程價款計算方式5.1.1室內裝修工程:按照實際工程量及材料價格計算5.1.2室外景觀工程:按照實際工程量及材料價格計算5.2預付款比例及支付時間5.2.1預付款比例:合同總額的%5.2.2預付款支付時間:合同簽訂后日內5.3進度款支付節(jié)點及比例5.3.1進度款支付節(jié)點:室內裝修工程完成%,室外景觀工程完成%5.3.2進度款支付比例:%5.4結算方式及時間5.4.1工程竣工后,雙方進行工程結算5.4.2結算時間:合同簽訂后日內6.付款條件與違約責任6.1付款條件6.1.1雙方按合同約定的時間和比例支付工程款6.1.2任何一方違約,應承擔相應的違約責任6.2逾期付款違約責任6.2.1逾期付款的,應向對方支付%的違約金6.2.2逾期付款超過日,裝修方有權解除合同6.3付款爭議解決6.3.1付款爭議,雙方應友好協(xié)商解決6.3.2協(xié)商不成的,可向有管轄權的人民法院提起訴訟7.材料設備供應7.1材料設備品牌及規(guī)格7.1.1室內裝修材料:品牌、規(guī)格、型號應符合合同約定7.1.2室外景觀材料:品牌、規(guī)格、型號應符合合同約定7.2材料設備供應責任7.2.1承攬方負責材料設備的采購、運輸及安裝7.2.2裝修方負責提供必要的施工條件及協(xié)助7.3材料設備驗收標準7.3.1材料設備應符合國家及行業(yè)相關質量標準7.3.2驗收合格的材料設備方可用于施工8.施工現場管理8.1施工現場安全責任8.1.1承攬方負責施工現場的安全管理,確保施工人員的安全8.1.2施工現場應配備必要的安全防護設施,如安全帽、安全網等8.2施工現場環(huán)境保護8.2.1施工過程中產生的廢棄物應及時清理,不得隨意堆放8.2.2施工現場不得產生噪音、粉塵等對周邊環(huán)境造成污染8.3施工現場交通與保衛(wèi)8.3.1施工現場應設置明顯的警示標志,確保交通安全8.3.2施工現場應配備專職安保人員,負責現場保衛(wèi)工作9.保密與知識產權9.1保密義務9.1.1雙方對本合同內容及項目信息負有保密義務9.1.2未經對方同意,不得向任何第三方泄露9.2知識產權歸屬9.2.1室內外裝修設計圖紙、施工方案等知識產權歸承攬方所有9.2.2裝修方在使用過程中不得侵犯承攬方的知識產權9.3侵權責任9.3.1若因侵權行為造成對方損失的,侵權方應承擔相應法律責任10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.1.1雙方協(xié)商一致,可對合同內容進行變更10.1.2變更內容應以書面形式確定10.2合同解除條件10.2.1雙方協(xié)商一致,可解除合同10.2.2因不可抗力導致合同無法履行,可解除合同10.3合同變更與解除程序10.3.1變更或解除合同,雙方應以書面形式通知對方11.爭議解決11.1爭議解決方式11.1.1雙方應友好協(xié)商解決合同爭議11.1.2協(xié)商不成的,可向有管轄權的人民法院提起訴訟11.2爭議解決機構11.2.1爭議解決機構由雙方共同選定11.2.2爭議解決機構應公正、公平地處理爭議11.3爭議解決程序11.3.1雙方應按照爭議解決機構的程序提交爭議事項11.3.2爭議解決機構應在規(guī)定時間內作出裁決12.合同解除后的處理12.1工程已完成部分的結算12.1.1合同解除后,已完成工程部分應按合同約定進行結算12.1.2結算金額應扣除雙方約定的違約金及賠償金12.3返還保證金12.3.1合同解除后,裝修方應將收到的保證金全額返還給承攬方13.合同終止后的義務13.1雙方義務13.1.1合同終止后,雙方應履行各自的權利和義務13.1.2雙方應配合對方進行合同終止后的相關工作13.2知識產權交還13.2.1合同終止后,承攬方應將相關知識產權交還給裝修方13.2.2裝修方應按照合同約定支付相關費用13.3責任追溯13.3.1合同終止后,如因一方違約導致對方損失,違約方應承擔相應責任14.其他約定事項14.1合同附件施工圖紙材料設備清單工程進度計劃14.1.2合同附件與本合同具有同等法律效力14.2合同附件內容14.2.1合同附件內容應符合本合同約定14.2.2合同附件內容應詳細明確,便于雙方履行14.3合同附件效力14.3.1合同附件的變更、補充或刪除,應以書面形式確定14.3.2合同附件的變更、補充或刪除,經雙方簽字蓋章后生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙雙方以外的,為履行本合同提供專業(yè)服務、咨詢、中介或其他形式協(xié)助的個人或機構。15.1.2第三方包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、審計機構、評估機構、咨詢顧問等。15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的范圍應限于本合同約定的范圍內,包括但不限于工程監(jiān)理、設計變更、質量檢測、成本控制等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應共同確定第三方介入的具體事項和范圍。15.3.2甲乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議,明確各方的權利和義務。16.第三方責任限額16.1第三方責任限額16.1.1第三方在履行本合同時,因其自身原因造成甲乙雙方損失的,應承擔相應的賠償責任。16.1.2第三方責任限額由甲乙雙方在第三方協(xié)議中約定,但不得超過合同總價的%。16.2第三方責任

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論