2025建筑工程施工合同模板 工程施工合同范本

?合同編號：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.業(yè)主為建設(shè)工程的需要，擬委托承包商進行工程施工；2.承包商愿意接受業(yè)主的委托，按業(yè)主的要求完成該項工程施工；雙方本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：1.4工程規(guī)模：1.5工程預(yù)算：第二條合同價格2.1雙方確認，本合同的工程總價為人民幣（大寫）：元整（小寫）：元。2.2合同價格包含：2.3合同價格不包括：第三條合同工期3.1雙方確認，本工程的合同工期為個月，自年__月__日起至年__月__日止。3.2承包商如因自身原因不能按期完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條質(zhì)量標準4.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范的要求。4.2雙方同意，本工程的質(zhì)量標準為：第五條付款方式5.1雙方確認，本合同的付款分為三次，具體付款比例和時間如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，業(yè)主支付合同總價款的__%；（2）工程進度達到__%時，業(yè)主支付合同總價款的__%；（3）工程竣工驗收合格后，業(yè)主支付合同總價款的__%。5.2承包商應(yīng)按照約定的時間向業(yè)主提交工程進度報告及付款申請。5.3業(yè)主在收到付款申請后，應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成審批并支付相應(yīng)款項。第六條違約責(zé)任6.1雙方同意，如一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的__%。6.2承包商如未按約定時間完成工程，應(yīng)按逾期天數(shù)向業(yè)主支付逾期違約金，違約金為合同總價款的__%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且雙方履行完畢本合同項下全部義務(wù)之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：年__月__日注意事項及解決辦法：1.合同的履行地點：確保合同中明確約定履行地點，以確定適用的法律和解決爭議的法院。解決辦法：在合同中明確規(guī)定履行地點，如：“本合同的履行地點為中華人民共和國市/省。”2.合同的變更和解除：明確合同變更和解除的條件、程序和后果。解決辦法：在合同中設(shè)立專門的條款，詳細列明合同變更和解除的條件、程序以及由此產(chǎn)生的法律后果。3.合同的違約責(zé)任：詳細約定違約行為的界定、違約責(zé)任的具體形式和計算方法。解決辦法：在合同中設(shè)立專門的違約責(zé)任條款，明確違約行為的界定、違約責(zé)任的具體形式（如違約金、損害賠償?shù)龋┖陀嬎惴椒ā?.合同的爭議解決：選擇合適的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。解決辦法：在合同中明確選擇爭議解決方式，如：“雙方同意，在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟?！?.合同的簽字蓋章：確保雙方有效簽字蓋章，以使合同生效。解決辦法：在合同中規(guī)定簽字蓋章的流程和要求，如：“本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效?！鄙婕暗姆擅~及名詞解釋：1.甲方：指承擔(dān)合同義務(wù)的一方，即合同的委托方。2.乙方：指履行合同義務(wù)的一方，即合同的承包方。3.工程總價款：指雙方約定的完成工程所需支付的總金額。4.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的，因違約行為造成的損失賠償金。5.逾期違約金：指承包商未按約定時間完成工程，應(yīng)向業(yè)主支付的違約金。6.友好協(xié)商：指雙方在發(fā)生爭議時，通過相互溝通、諒解，以和平方式解決爭議。7.仲裁：指合同雙方在發(fā)生爭議時，同意將爭議提交仲裁機構(gòu)進行審理和裁決。8.訴訟：指合同雙方在發(fā)生爭議時，通過向人民法院提起訴訟，請求法院對爭議進行審理和判決。應(yīng)用場合：1.適用于各類建筑工程施工合同，包括但不限于住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑項目的施工。2.適用于施工合同中涉及的工程設(shè)計、材料供應(yīng)、設(shè)備安裝、施工監(jiān)理等環(huán)節(jié)。3.適用于新建、擴建、改建等建筑工程項目的施工。補充條款：1.工程變更條款：明確工程變更的條件、程序、時間和責(zé)任分配。2.材料和設(shè)備供應(yīng)條款：約定材料和設(shè)備的質(zhì)量標準、供應(yīng)時間、驗收程序等。3.施工安全條款：規(guī)定施工過程中的安全措施、安全事故的處理等。4.知識產(chǎn)權(quán)保護條款：明確工程設(shè)計、技術(shù)資料等的知識產(chǎn)權(quán)保護責(zé)任。5.環(huán)境保護條款：約定施工過程中的環(huán)境保護措施、環(huán)保責(zé)任的分配等。6.保險條款：規(guī)定雙方應(yīng)購買的保險類型、保險責(zé)任、保險費用等。7.不可抗力條款：明確不可抗力事件的定義、責(zé)任分配和處理程序。8.稅收條款：約定稅收承擔(dān)責(zé)任、稅務(wù)申報等事項。附件列表：1.工程設(shè)計文件：包括工程設(shè)計圖紙、技術(shù)說明書等。2.施工方案和施工組織設(shè)計：包括施工工藝、施工進度計劃、施工人員配置等。3.材料和設(shè)備清單：包括材料和設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量