2024年度體育場館石材幕墻安裝勞務包干合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度體育場館石材幕墻安裝勞務包干合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人或授權代表1.3合同雙方聯(lián)系方式2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目內容3.合同標的3.1安裝石材幕墻的具體要求3.2石材幕墻的設計標準3.3安裝石材幕墻的質量標準4.工程量及費用4.1工程量計算方法4.2合同總費用4.3付款方式及時間5.工期安排5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工期延誤及處理6.技術規(guī)范及標準6.1國家及行業(yè)標準6.2設計規(guī)范要求6.3施工規(guī)范要求7.材料供應7.1材料品牌及規(guī)格7.2材料供應責任7.3材料驗收標準8.施工組織8.1施工方案8.2施工人員配備8.3施工設備9.質量保證9.1質量保證期9.2質量檢驗及驗收9.3質量問題處理10.安全生產10.1安全生產責任10.2安全生產措施10.3事故處理11.環(huán)境保護11.1環(huán)境保護要求11.2環(huán)境保護措施11.3環(huán)境污染處理12.合同變更與解除12.1變更條件12.2解除條件12.3變更及解除程序13.違約責任13.1違約情形13.2違約責任承擔13.3違約金計算14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機構14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：體育場館管理有限公司乙方：石材幕墻安裝工程有限公司1.2合同雙方法定代表人或授權代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：甲方授權代表：乙方授權代表：趙六1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系電話：0215678乙方聯(lián)系電話：021876543212.項目概述2.1項目名稱體育場館石材幕墻安裝工程2.2項目地點市區(qū)體育場館2.3項目規(guī)模總面積：5000平方米2.4項目內容安裝石材幕墻，包括石材的采購、運輸、安裝及驗收等全過程3.合同標的3.1安裝石材幕墻的具體要求1.石材材質：天然花崗巖2.石材規(guī)格：600mm×300mm×20mm3.顏色：米白色3.2石材幕墻的設計標準1.設計依據(jù)：國家相關設計規(guī)范2.設計單位：建筑設計有限公司3.3安裝石材幕墻的質量標準1.表面平整度：±1mm2.陰陽角方正度：±1mm3.接縫嚴密度：無明顯縫隙4.工程量及費用4.1工程量計算方法按照實際安裝石材幕墻的面積計算4.2合同總費用合同總費用為人民幣壹佰萬元整（￥100,000.00）4.3付款方式及時間1.預付款：合同簽訂后5個工作日內支付合同總金額的30%2.進度款：每個工程階段完成后5個工作日內支付相應工程量的70%3.結算款：工程竣工驗收合格后5個工作日內支付剩余的30%5.工期安排5.1工程開工日期2024年3月1日5.2工程竣工日期2024年8月1日5.3工期延誤及處理若因甲方原因導致工期延誤，乙方有權要求延長工期及相應費用；若因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，并支付違約金。6.技術規(guī)范及標準6.1國家及行業(yè)標準按照國家相關設計規(guī)范和施工規(guī)范執(zhí)行6.2設計規(guī)范要求1.采用抗震設計2.耐久年限不低于50年6.3施工規(guī)范要求1.嚴格按照設計圖紙進行施工2.確保施工質量符合國家標準7.材料供應7.1材料品牌及規(guī)格1.品牌要求：品牌2.規(guī)格要求：600mm×300mm×20mm米白色天然花崗巖7.2材料供應責任乙方負責石材的采購、運輸及安裝7.3材料驗收標準1.材料進場前需提供生產廠家出具的質量合格證明2.材料進場后，由雙方共同驗收，合格后方可使用8.施工組織8.1施工方案1.施工順序：先進行基礎處理，然后進行石材幕墻的安裝2.施工工藝：采用干掛法施工，確保施工質量和安全8.2施工人員配備1.乙方需配備專業(yè)施工隊伍，包括施工負責人、技術員、施工工人等2.施工人員需具備相應的資質證書和安全生產教育培訓8.3施工設備1.乙方需提供施工所需的機械設備，如吊車、切割機、鉆機等2.設備需保持良好狀態(tài)，確保施工順利進行9.質量保證9.1質量保證期1.質量保證期為工程竣工驗收合格之日起一年2.質量保證期內，因乙方施工原因造成的質量問題，乙方應無償維修或更換9.2質量檢驗及驗收1.乙方需按照國家及行業(yè)標準進行質量檢驗2.工程竣工驗收時，雙方需共同進行驗收9.3質量問題處理1.發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方需立即停工，查明原因，提出整改措施2.整改后，需經甲方確認合格后方可繼續(xù)施工10.安全生產10.1安全生產責任1.乙方負責施工現(xiàn)場的安全生產管理2.甲方負責施工現(xiàn)場的安全生產監(jiān)督10.2安全生產措施1.制定安全生產規(guī)章制度，加強安全教育2.配備必要的安全防護設施，如安全網、防護欄桿等10.3事故處理1.事故發(fā)生后，乙方需立即上報甲方，并采取措施防止擴大2.事故調查和處理需遵循國家相關法律法規(guī)11.環(huán)境保護11.1環(huán)境保護要求1.施工過程中，乙方需遵守國家及地方的環(huán)境保護法規(guī)2.不得在施工現(xiàn)場亂倒、亂排廢水、廢氣、固體廢物11.2環(huán)境保護措施1.建立環(huán)境保護責任制，明確責任人和責任范圍2.對施工過程中產生的廢水、廢氣、固體廢物進行集中處理11.3環(huán)境污染處理1.發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染問題，乙方需立即采取措施進行處理2.對環(huán)境污染造成的損失，乙方應承擔相應責任12.合同變更與解除12.1變更條件1.因不可抗力導致合同無法履行2.合同雙方協(xié)商一致12.2解除條件1.乙方嚴重違約，經甲方催告后仍未履行2.合同雙方協(xié)商一致12.3變更及解除程序1.變更或解除合同需書面通知對方，并達成書面協(xié)議2.變更或解除合同后，雙方需按照協(xié)議履行相應的義務13.違約責任13.1違約情形1.乙方未按合同約定的時間完成工程2.乙方施工質量不符合合同約定3.乙方違反安全生產規(guī)定13.2違約責任承擔1.乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失2.甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金13.3違約金計算1.違約金按合同總金額的10%計算2.違約金最高不超過合同總金額的30%14.爭議解決14.1爭議解決方式1.爭議雙方應友好協(xié)商解決2.協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟14.2爭議解決機構1.合同簽訂地人民法院14.3爭議解決程序1.雙方應按照法律規(guī)定提交證據(jù)材料2.法院審理期間，雙方應遵守法院的判決和裁定第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念1.第三方是指在合同履行過程中，由合同雙方邀請或同意參與合同相關活動或提供專業(yè)服務的獨立第三方。2.第三方可以是監(jiān)理單位、審計機構、鑒定機構、保險公司、法律顧問等。15.2第三方介入范圍1.第三方介入的范圍包括但不限于工程質量監(jiān)督、進度控制、合同履約評估、爭議調解等。15.3第三方介入程序1.合同雙方協(xié)商一致后，邀請第三方介入。2.第三方需在接到邀請后5個工作日內予以確認或拒絕。3.第三方確認介入后，雙方應與第三方簽訂相應的合作協(xié)議。16.甲乙方額外條款16.1甲方額外條款1.甲方應保證第三方介入活動不違反國家法律法規(guī)和合同約定。2.甲方應向第三方提供必要的資料和信息，以便第三方履行職責。3.甲方應支付第三方因介入而產生的合理費用。16.2乙方額外條款1.乙方應接受第三方的監(jiān)督和檢查，配合第三方的工作。2.乙方應遵守第三方的建議和決定，但最終決策權仍屬于合同雙方。3.乙方應承擔因自身原因導致的第三方介入費用。17.第三方責任限額17.1第三方責任界定1.第三方在履行職責過程中，因自身原因導致合同無法履行或造成損失的，應承擔相應的法律責任。2.第三方在履行職責過程中，因不可抗力等原因導致合同無法履行或造成損失的，不承擔責任。17.2第三方責任限額1.第三方責任限額為合同總金額的5%。2.第三方責任限額以實際損失為限，但不得超過約定的責任限額。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的關系1.第三方與甲方之間為委托代理關系。2.第三方在甲方授權范圍內行使職責，其行為后果由甲方承擔。18.2第三方與乙方的關系1.第三方與乙方之間為監(jiān)督與被監(jiān)督關系。2.第三方對乙方的工作進行監(jiān)督，乙方應予以配合。18.3第三方與其他第三方的關系1.第三方與其他第三方之間為獨立第三方關系。2.各第三方之間不得相互委托或干涉對方的工作。18.4第三方與合同雙方的關系1.第三方與合同雙方之間為合作關系。2.第三方在合同雙方授權范圍內履行職責，合同雙方應共同維護第三方的合法權益。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件名稱：石材幕墻安裝工程圖紙及技術規(guī)范附件要求：包含詳細的工程圖紙、石材幕墻設計圖紙、技術規(guī)范、材料清單等。附件說明：作為合同附件，是工程安裝的重要依據(jù)，乙方在施工過程中應嚴格按照圖紙及技術規(guī)范執(zhí)行。2.附件名稱：石材幕墻材料質量合格證明附件要求：提供石材供應商出具的質量合格證明文件，包括產品名稱、規(guī)格、生產批號、檢測報告等。附件說明：作為合同附件，證明材料符合合同約定的質量標準，甲方在驗收時應核對。3.附件名稱：施工組織設計附件要求：包含施工方案、進度計劃、人員配備、設備清單、安全措施等。附件說明：作為合同附件，用于指導施工過程，確保工程質量和安全。4.附件名稱：施工進度報告附件要求：每月提交一次施工進度報告，包括已完成工程量、存在問題及解決方案等。附件說明：作為合同附件，用于跟蹤工程進度，確保工程按計劃進行。5.附件名稱：施工日志附件要求：記錄施工過程中的重要事件、天氣情況、施工人員變動等。附件說明：作為合同附件，用于反映施工過程中的實際情況，便于雙方溝通和協(xié)調。6.附件名稱：工程竣工驗收報告附件要求：包括驗收時間、驗收人員、驗收意見、存在問題及整改措施等。附件說明：作為合同附件，是工程竣工的重要憑證，證明工程符合合同約定。7.附件名稱：工程結算報告附件要求：包括工程量清單、材料價格、人工費、機械費等。附件說明：作為合同附件，用于結算工程款項，確保雙方權益。8.附件名稱：安全生產記錄附件要求：記錄安全生產培訓、安全檢查、事故處理等。附件說明：作為合同附件，用于證明乙方在