2024年度工程建設施工合同風險共擔協(xié)議2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程建設施工合同風險共擔協(xié)議本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議目的1.2協(xié)議適用范圍1.3協(xié)議期限2.雙方基本信息2.1施工方信息2.2資產方信息2.3聯系方式3.工程概況3.1工程名稱3.2工程地點3.3工程規(guī)模3.4工程工期4.風險共擔原則4.1風險定義4.2風險分擔比例4.3風險責任劃分5.風險識別與評估5.1風險識別流程5.2風險評估方法5.3風險等級劃分6.風險防范措施6.1預防措施6.2應急措施6.3風險監(jiān)測與報告7.風險責任承擔7.1施工方責任7.2資產方責任7.3第三方責任8.風險補償機制8.1補償原則8.2補償范圍8.3補償標準8.4補償流程9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決程序9.3爭議解決期限10.違約責任10.1違約行為定義10.2違約責任承擔10.3違約責任追究11.合同變更與解除11.1變更程序11.2解除條件11.3解除程序12.合同生效與終止12.1生效條件12.2終止條件12.3終止程序13.保密條款13.1保密內容13.2保密義務13.3違約責任14.其他約定14.1適用法律14.2不可抗力14.3合同附件14.4協(xié)議附件第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確2024年度工程建設施工過程中，施工方與資產方共同承擔風險的原則、范圍、責任及風險共擔的具體措施，確保工程順利進行。1.2協(xié)議適用范圍本協(xié)議適用于2024年度雙方簽訂的所有工程建設施工合同，包括但不限于房屋建筑、道路橋梁、水利工程等。1.3協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至2024年度工程建設施工合同履行完畢之日止。2.雙方基本信息2.1施工方信息施工方全稱：[施工方全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊地址：[注冊地址]聯系電話：[聯系電話]2.2資產方信息資產方全稱：[資產方全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]注冊地址：[注冊地址]聯系電話：[聯系電話]2.3聯系方式雙方應保持通訊暢通，及時通報工程進展及風險相關信息。3.工程概況3.1工程名稱[工程名稱]3.2工程地點[工程地點]3.3工程規(guī)模[工程規(guī)模描述]3.4工程工期[工程工期描述]4.風險共擔原則4.1風險定義本協(xié)議中的風險包括但不限于自然災害、工程質量問題、安全事故、合同履行風險等。4.2風險分擔比例雙方按照[具體比例]的比例共同承擔風險。4.3風險責任劃分風險責任按照合同約定及雙方協(xié)商結果劃分。5.風險識別與評估5.1風險識別流程[風險識別流程描述]5.2風險評估方法[風險評估方法描述]5.3風險等級劃分[風險等級劃分描述]6.風險防范措施6.1預防措施[預防措施描述]6.2應急措施[應急措施描述]6.3風險監(jiān)測與報告[風險監(jiān)測與報告描述]7.風險責任承擔7.1施工方責任[施工方責任描述]7.2資產方責任[資產方責任描述]7.3第三方責任[第三方責任描述]8.風險補償機制8.1補償原則補償應遵循公平、合理、及時的原則，確保風險損失的合理補償。8.2補償范圍補償范圍包括但不限于：經濟損失、停工損失、信譽損失等。8.3補償標準補償標準根據風險損失程度、合同約定及市場行情確定。8.4補償流程發(fā)生風險損失后，受損方應在[具體時間]內向對方提出補償申請，并提供相關證明材料。另一方應在[具體時間]內核實情況并作出補償決定。9.爭議解決9.1爭議解決方式雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，可提交[具體機構]仲裁或向人民法院提起訴訟。9.2爭議解決程序爭議解決程序按相關法律法規(guī)及雙方約定的爭議解決方式執(zhí)行。9.3爭議解決期限爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起不超過[具體時間]。10.違約責任10.1違約行為定義違約行為包括但不限于：未按時完成工程、工程質量不合格、違反保密條款等。10.2違約責任承擔違約方應根據違約程度承擔相應的違約責任，包括但不限于：賠償損失、支付違約金等。10.3違約責任追究違約責任追究按相關法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行。11.合同變更與解除11.1變更程序合同變更需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署變更協(xié)議。11.2解除條件合同解除應符合法律法規(guī)規(guī)定的條件，雙方協(xié)商一致或單方依法解除。11.3解除程序合同解除程序按相關法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行。12.合同生效與終止12.1生效條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2終止條件合同終止條件包括但不限于：工程完工、合同解除、法律規(guī)定的其他情形。12.3終止程序合同終止程序按相關法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行。13.保密條款13.1保密內容雙方在協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。13.2保密義務雙方應對保密內容嚴格保密，未經對方同意不得向任何第三方泄露。13.3違約責任違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。14.其他約定14.1適用法律本協(xié)議適用中華人民共和國法律。14.2不可抗力因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔責任，并應及時通知對方。14.3合同附件本協(xié)議附件包括但不限于：工程圖紙、施工方案、風險評估報告等。14.4協(xié)議附件本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義本協(xié)議所稱第三方，是指本協(xié)議甲方（施工方）和乙方（資產方）以外的，提供專業(yè)服務、技術支持、風險評估、爭議解決等服務的獨立法人或其他組織。1.2第三方介入目的第三方介入旨在提高工程建設的專業(yè)性和效率，確保工程質量和安全，降低風險損失。2.第三方介入方式2.1第三方選擇第三方由甲方和乙方協(xié)商確定，或根據工程需要通過公開招標等方式選擇。2.2第三方職責提供專業(yè)技術服務；進行風險評估和監(jiān)測；協(xié)助爭議解決；其他由雙方約定的職責。3.第三方責任限額3.1責任限額定義本協(xié)議中的責任限額是指第三方在履行職責過程中，因自身原因導致甲方或乙方遭受損失時，第三方應承擔的最高賠償金額。3.2責任限額確定第三方責任限額由雙方在簽訂合同時協(xié)商確定，并在合同中明確。3.3責任限額調整在合同履行過程中，如需調整第三方責任限額，應經雙方書面同意。4.第三方與其他各方的責任劃分4.1第三方與甲方責任劃分第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致甲方遭受損失，由第三方按責任限額承擔相應責任。4.2第三方與乙方責任劃分第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致乙方遭受損失，由第三方按責任限額承擔相應責任。4.3第三方與其他第三方責任劃分如第三方與其他第三方存在合作關系，應由各自承擔相應責任，互不連帶。5.第三方權利5.1第三方權利定義本協(xié)議中的第三方權利是指第三方在履行職責過程中享有的合法權益。5.2第三方權利內容第三方有權要求甲方和乙方提供必要的工作條件和信息；第三方有權在合同約定的范圍內獨立開展工作；第三方有權獲得合同約定的報酬。6.第三方義務6.1第三方義務定義本協(xié)議中的第三方義務是指第三方在履行職責過程中應承擔的義務。6.2第三方義務內容第三方應按照合同約定履行職責，確保工作質量和安全；第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密；第三方應按合同約定的時間和標準提交工作成果。7.第三方介入后的合同條款調整7.1合同條款調整第三方介入后，如需調整本協(xié)議相關條款，應經雙方書面同意。7.2合同附件調整第三方介入后，如需增加或修改合同附件，應經雙方書面同意。8.第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式第三方介入后，如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。8.2爭議解決程序如協(xié)商不成，可提交[具體機構]仲裁或向人民法院提起訴訟。8.3爭議解決期限爭議解決期限自爭議發(fā)生之日起不超過[具體時間]。9.第三方介入后的合同終止9.1終止條件第三方介入后，合同終止條件包括但不限于：工程完工、合同解除、法律規(guī)定的其他情形。9.2終止程序合同終止程序按相關法律法規(guī)及合同約定執(zhí)行。10.第三方介入后的保密條款10.1保密內容第三方在履行職責過程中知悉的甲方和乙方的商業(yè)秘密、技術秘密等。10.2保密義務第三方應保守甲方和乙方的商業(yè)秘密，未經同意不得向任何第三方泄露。10.3違約責任違反保密義務的，應承擔相應的違約責任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程圖紙要求：圖紙應詳細、準確，符合國家相關標準。說明：工程圖紙是施工的重要依據，應包括總體布局、結構設計、設備選型等。2.施工方案要求：方案應科學、合理，確保施工質量和安全。說明：施工方案是指導施工的重要文件，應包括施工工藝、進度安排、質量保證措施等。3.風險評估報告要求：報告應全面、客觀，對工程風險進行識別、評估和分析。說明：風險評估報告是制定風險防范措施的重要依據。4.質量檢測報告要求：報告應真實、有效，符合國家相關標準。說明：質量檢測報告是確保工程質量的重要手段。5.安全生產記錄要求：記錄應完整、準確，反映安全生產情況。說明：安全生產記錄是評估安全生產管理的重要依據。6.爭議解決協(xié)議要求：協(xié)議應明確爭議解決方式、程序和期限。說明：爭議解決協(xié)議是解決雙方爭議的重要文件。7.違約責任協(xié)議要求：協(xié)議應明確違約行為的認定標準及違約責任。說明：違約責任協(xié)議是約束雙方履行合同的重要文件。8.保密協(xié)議要求：協(xié)議應明確保密內容和保密義務。說明：保密協(xié)議是保護雙方商業(yè)秘密的重要文件。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：未按時完成工程工程質量不合格違反安全生產規(guī)定違反合同約定的保密義務未按約定支付工程款2.責任認定標準：違約行為的發(fā)生違約行為對合同履行的影響違約行為的嚴重程度3.違約責任認定示例：施工方未按時完成工程，造成工期延誤，乙方有權要求施工方支付違約金。施工方在施工過程中發(fā)現質量問題，乙方有權要求施工方進行整改，直至符合質量要求。施工方違反安全生產規(guī)定，導致安全事故，乙方有權要求施工方承擔相應的賠償責任。施工方泄露乙方商業(yè)秘密，乙方有權要求施工方停止泄露并承擔相應的違約責任。乙方未按約定支付工程款，施工方有權要求乙方支付違約金。全文完。2024年度工程建設施工合同風險共擔協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方當事人1.5合同簽訂地點1.6合同簽訂依據2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程建設內容2.5工程投資估算3.風險共擔原則3.1風險共擔的定義3.2風險共擔的范圍3.3風險共擔的原則4.風險共擔責任劃分4.1雙方責任劃分4.2各類風險責任劃分4.3責任劃分的依據5.風險共擔責任承擔5.1責任承擔方式5.2責任承擔比例5.3責任承擔期限6.風險共擔責任履行6.1責任履行方式6.2責任履行期限6.3責任履行監(jiān)督7.風險共擔責任變更7.1責任變更的條件7.2責任變更的程序7.3責任變更的效力8.風險共擔責任終止8.1責任終止的條件8.2責任終止的程序8.3責任終止的效力9.風險共擔責任糾紛解決9.1糾紛解決方式9.2糾紛解決程序9.3糾紛解決期限10.合同解除與終止10.1合同解除的條件10.2合同解除的程序10.3合同解除的效力11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同生效程序11.3合同終止條件11.4合同終止程序12.違約責任12.1違約責任定義12.2違約責任種類12.3違約責任承擔13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機構13.3爭議解決程序14.其他約定事項14.1保密條款14.2通知方式14.3合同附件14.4合同解釋14.5合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“2024年度工程建設施工合同風險共擔協(xié)議”。1.2合同編號：20240001。1.3合同簽訂日期：2024年1月1日。1.4合同雙方當事人：1.4.1甲方（建設單位）：集團有限公司。1.4.2乙方（施工單位）：建筑工程有限公司。1.5合同簽訂地點：市區(qū)大廈。1.6合同簽訂依據：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)。2.工程概況2.1工程名稱：大廈建設項目。2.2工程地點：市區(qū)路。2.3工程規(guī)模：總建筑面積萬平方米，地上層，地下層。2.4工程建設內容：包括土建、安裝、裝飾裝修等。2.5工程投資估算：億元。3.風險共擔原則3.1風險共擔的定義：本協(xié)議所述風險共擔，是指甲乙雙方在工程建設過程中，對可能出現的風險共同承擔責任。3.2風險共擔的范圍：包括但不限于設計變更、材料價格波動、施工過程中不可預見的風險等。3.3風險共擔的原則：公平合理、風險共擔、利益共享。4.風險共擔責任劃分4.1雙方責任劃分：4.1.1甲方責任：負責提供工程所需的圖紙、資料，辦理施工許可證，負責協(xié)調解決施工過程中與政府、周邊居民等的關系。4.1.2乙方責任：負責施工組織、施工管理、質量保證、安全文明施工等。4.2各類風險責任劃分：4.2.1設計變更風險：由甲方負責，乙方按照變更后的設計施工。4.2.2材料價格波動風險：按照合同約定，雙方根據市場價格變動情況，協(xié)商調整材料價格。4.2.3施工過程中不可預見風險：由雙方共同承擔，具體責任劃分詳見附件《風險共擔責任明細表》。4.3責任劃分的依據：本協(xié)議及相關法律法規(guī)。5.風險共擔責任承擔5.1責任承擔方式：雙方按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定，共同承擔風險責任。5.2責任承擔比例：具體比例詳見附件《風險共擔責任明細表》。5.3責任承擔期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。6.風險共擔責任履行6.1責任履行方式：雙方應按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定，履行風險共擔責任。6.2責任履行期限：自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。6.3責任履行監(jiān)督：甲方有權對乙方履行風險共擔責任情況進行監(jiān)督。7.風險共擔責任變更7.1責任變更的條件：因不可抗力、政策調整等原因，導致原風險共擔責任無法履行時，雙方可協(xié)商變更責任。7.2責任變更的程序：雙方應協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，明確變更后的責任內容。7.3責任變更的效力：變更后的責任內容具有同等法律效力。8.風險共擔責任終止8.1責任終止的條件：8.1.1工程竣工驗收合格。8.1.2雙方協(xié)商一致解除合同。8.1.3因不可抗力導致合同無法履行。8.2責任終止的程序：8.2.1發(fā)生責任終止條件時，一方應及時通知另一方。8.2.2雙方應在接到通知后15日內協(xié)商確定責任終止的具體事宜。8.3責任終止的效力：8.3.2責任終止不影響已發(fā)生的權利和義務的履行。9.風險共擔責任糾紛解決9.1糾紛解決方式：9.1.1雙方應友好協(xié)商解決。9.1.2協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2糾紛解決程序：9.2.1雙方應按照法律規(guī)定和合同約定，提交證據和進行辯論。9.2.2法院應根據事實和法律作出判決。9.3糾紛解決期限：9.3.1雙方應在發(fā)生糾紛后30日內提出解決請求。9.3.2法院應在受理后6個月內作出判決。10.合同解除與終止10.1合同解除的條件：10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.2因一方違約導致合同無法履行。10.1.3因不可抗力導致合同無法履行。10.2合同解除的程序：10.2.1提出解除合同的一方應書面通知另一方。10.2.2收到解除通知的一方應在收到后15日內確認是否接受解除。10.3合同解除的效力：11.合同生效與終止11.1合同生效條件：11.1.1雙方簽字蓋章。11.1.2合同內容符合法律法規(guī)的規(guī)定。11.2合同生效程序：11.2.1雙方應在合同上簽字蓋章。11.2.2合同自簽字蓋章之日起生效。11.3合同終止條件：11.3.1合同履行完畢。11.3.2合同解除。11.3.3合同因不可抗力無法履行。11.4合同終止程序：11.4.1雙方應按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，辦理合同終止手續(xù)。12.違約責任12.1違約責任定義：12.1.1違約責任是指一方當事人未履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，應當承擔的法律責任。12.2違約責任種類：12.2.1約定違約金責任。12.2.2損害賠償責任。12.2.3拖欠工程款責任。12.3違約責任承擔：12.3.1違約方應按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，承擔相應的違約責任。13.爭議解決13.1爭議解決方式：13.1.1友好協(xié)商。13.1.2仲裁。13.1.3訴訟。13.2爭議解決機構：13.2.1仲裁委員會。13.2.2人民法院。13.3爭議解決程序：13.3.1雙方應按照約定和法律法規(guī)的規(guī)定，提交證據和進行辯論。13.3.2仲裁委員會或人民法院應根據事實和法律作出裁決或判決。14.其他約定事項14.1保密條款：14.1.1雙方對本合同內容負有保密義務。14.1.2未經對方同意，不得向任何第三方泄露合同內容。14.2通知方式：14.2.1雙方應以書面形式進行通知。14.2.2通知送達對方即為生效。14.3合同附件：14.3.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分。14.4合同解釋：14.4.1本合同條款的解釋以雙方協(xié)商一致為準。14.5合同生效日期：14.5.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義：本合同中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為履行合同目的而介入合同關系的獨立主體，包括但不限于監(jiān)理單位、咨詢機構、檢測機構、保險公司等。15.2第三方介入的必要性：第三方介入旨在提高工程建設的質量、效率和安全，確保合同履行的公正性和透明度。16.第三方介入的條件與程序16.1條件：16.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，認為有必要引入第三方介入。16.1.2第三方具備相應的資質和能力。16.1.3合同中明確第三方的職責和權限。16.2程序：16.2.1甲乙雙方共同確定第三方。16.2.2第三方與甲乙雙方簽訂服務協(xié)議。16.2.3第三方按照服務協(xié)議和本合同的要求履行職責。17.第三方介入的職責與權限17.1職責：17.1.1監(jiān)理單位：對工程進度、質量、安全進行監(jiān)督檢查，確保工程符合相關標準。17.1.2咨詢機構：提供專業(yè)咨詢服務，協(xié)助甲乙雙方解決技術和管理問題。17.1.3檢測機構：對工程材料、設備進行檢測，確保其符合設計要求。17.1.4保險公司：根據合同約定，為甲乙雙方提供相應的保險服務。17.2權限：17.2.1監(jiān)理單位：有權要求甲乙雙方提供相關資料，對工程進行現場檢查。17.2.2咨詢機構：有權參與甲乙雙方的會議，提出專業(yè)意見和建議。17.2.3檢測機構：有權對工程材料、設備進行取樣檢測。17.2.4保險公司：有權根據保險條款，對保險事故進行理賠。18.第三方責任限額18.1明確第三方責任限額：18.1.1第三方責任限額應根據其服務性質、合同約定和行業(yè)標準確定。18.1.2第三方責任限額應在本合同中明確約定，并在服務協(xié)議中予以確認。18.2責任限額的調整：18.2.1在合同履行過程中，如需調整第三方責任限額，甲乙雙方應協(xié)商一致，并書面通知第三方。18.2.2第三方應在接到調整通知后15日內確認調整內容。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方：19.1.1第三方應服從甲方的管理，接受甲方的監(jiān)督。19.1.2甲方有權對第三方的工作進行評價，并提出改進意見。19.2第三方與乙方：19.2.1第三方應配合乙方的工作，確保工程順利進行。19.2.2乙方應尊重第三方的專業(yè)意見，及時反饋工作進展。19.3第三方與甲乙雙方的關系：19.3.1第三方作為獨立的第三方，不參與甲乙雙方的權益分配。19.3.2第三方在履行職責過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。20.第三方介入的合同變更與解除20.1合同變更：20.1.1如需變更第三方介入的合同內容，甲乙雙方應協(xié)商一致，并書面通知第三方。20.1.2第三方應在接到變更通知后15日內確認變更內容。20.2合同解除：20.2.1如需解除第三方介入的合同，甲乙雙方應協(xié)商一致，并書面通知第三方。20.2.2第三方應在接到解除通知后15日內完成工作交接，并退還已收取的費用。21.第三方介入的費用承擔21.1費用承擔方式：21.1.1第三方服務費用由甲乙雙方根據服務協(xié)議約定承擔。21.1.2如合同約定第三方費用由乙方承擔，乙方應在合同約定的期限內支付。21.2費用爭議解決：21.2.1如甲乙雙方對第三方費用有爭議，