珠寶店建設膩子粉施工合同

珠寶店建設膩子粉施工合同合同編號：__________合同各方：甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概況1.1工程名稱：珠寶店建設膩子粉施工1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于膩子粉材料費、施工費、人工費、管理費、利潤等各項費用。三、合同工期3.1合同約定的工期為__________天。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如有特殊情況導致工期延誤，乙方應當及時通知甲方，并采取措施加快進度。四、質量標準4.1乙方應當按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收標準：__________4.3乙方應當對施工過程中出現(xiàn)的問題及時進行整改，確保工程質量符合約定標準。五、材料供應5.1甲方負責提供膩子粉等施工材料，并確保材料質量符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。5.2乙方負責對甲方提供的材料進行驗收，如有問題，應及時通知甲方進行更換或整改。六、合同的履行6.1乙方應當按照約定的時間和質量要求完成工程。6.2甲方應當按照約定的時間和方式支付合同款項。6.3合同履行過程中，甲乙雙方應當相互配合，確保工程的順利進行。七、合同的變更和解除7.1合同履行過程中，如遇不可抗力等特殊情況，導致合同無法履行，雙方可以協(xié)商變更或解除合同。7.2甲方提出變更或解除合同的，應當向乙方支付因此產生的損失。八、違約責任8.1乙方未按照約定時間完成工程的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.2甲方未按照約定時間支付合同款項的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。8.3乙方未按照約定質量標準完成工程的，甲方有權要求乙方進行整改，直至達到約定質量標準。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.珠寶店建設膩子粉施工設計圖紙2.膩子粉材料合格證明及檢測報告3.施工人員資格證書復印件4.工程驗收標準及方法5.合同款項支付憑證6.違約金計算公式說明7.不可抗力事件證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程：逾期超過合同約定的工期。2.甲方未按約定時間支付合同款項：逾期超過合同約定的付款時間。3.乙方未按約定質量標準完成工程：工程質量不符合合同約定的驗收標準。4.甲方提供的材料不符合標準：甲方提供的材料質量不符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。5.不可抗力：合同履行過程中發(fā)生的無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。2.不可抗力：指合同履行過程中發(fā)生的無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的賠償金。4.工期：指合同約定的完成工程的時間。5.質量標準：指合同約定的工程質量要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.材料供應問題：提前溝通好材料供應的時間和質量要求，雙方共同驗收，不符合要求及時更換或整改。2.工期延誤：提前約定好工期，乙方如有特殊情況導致工期延誤，應及時通知甲方，采取措施加快進度。3.工程質量問題：乙方應按照約定質量標準施工，甲方有權對工程進行驗收，不符合要求乙方及時整改。4.合同款項支付：按照約定的時間和方式支付合同款項，如有疑問及時溝通解決。5.發(fā)生爭議：友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.珠寶店建設膩子粉施工合同適用于各類珠寶店的新建、改建、擴建工程。2.合同適用于乙方具備相關施工資質和能力，能夠按照甲方要求完成施工任務。3.合同適