2024-2025年二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關(guān)知識考試題庫附解析答案 (一)

2024-2025年二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關(guān)知

識考試題庫

第一部分單選題（500題）

1、根據(jù)我國法的形式，下列規(guī)范性文件屬于行政法規(guī)的是（）

A.《建筑法》

B.《建設工程質(zhì)量管理條例》

C.《招標公告發(fā)布暫行辦法》

D.《安徽省建設工程造價管理辦法》

【答案】：B

2、施工企業(yè)購買材料設備之后由保管人進行儲存，存貨人未按合同約

定向保管人支付倉儲費時，保管人有權(quán)扣留足以清償其所欠倉儲費的

貨物。保管人行使的權(quán)利是（）。

A.抵押權(quán)

B.質(zhì)權(quán)

C.留置權(quán)

D.用益物權(quán)

【答案】：C

3、關(guān)于建設工程竣工驗收備案的說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)自竣工驗收合格之日起15日內(nèi)辦理備案

B.竣工驗收備案必須提交監(jiān)理單位出具的工程正式驗收合格證明文件

C.工程竣工驗收完成后，建設單位應向備案機關(guān)提交工程質(zhì)量監(jiān)督報

告

D.工程竣工驗收備案表一式二份，一份由建設單位保存，一份留備案

機關(guān)存檔

【答案】：D

4、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，組織有關(guān)單位參加建設工程竣工

驗收的義務主體是（）。

A.施工企業(yè)

B.建設單位

C.建設行政主管部匚

D.建設工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】：B

5、工程建設施工合同對付款時間沒有約定或者約定不明，則應付款時

間為（）。

A.建設價款確定之日

B.建設工程已竣工驗收的，為竣工驗收合格之日

C.建設工程未交付的，工程款價也未結(jié)算的，為當事人起訴之日

D.建設工程未交付的，為竣工結(jié)算完成之日

【答案】：C

6、下列爭議中，屬于侵權(quán)糾紛的是（）。

A.構(gòu)筑物倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的爭議

B.承發(fā)包雙方因轉(zhuǎn)包工程引起的爭議

C.承發(fā)包雙方因工程質(zhì)量不合格問題引起的爭議

D.承發(fā)包雙方因臺風導致工期延誤引起的爭議

【答案】：A

7、關(guān)于法人的概念及分類的說法，正確的是（）。

A.某施工企業(yè)分公司屬于法人

B.某大學建筑學院不屬于法人

C.非營利法人登記成立

D.有獨立經(jīng)費的機關(guān)和承擔行政職能的法定機構(gòu)，登記之日具有機關(guān)

法人資格

【答案】：B

8、下列選項中，屬于建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證應當具備的安

全生產(chǎn)條件是（）。

A.在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程巳經(jīng)取得建設工程規(guī)劃許可證

B.依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷

害保險，為從業(yè)人員交納保險費

C.施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工

要求

D.有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施

【答案】：B

9、根據(jù)《建設工程，介款結(jié)算暫行辦法》，實行總承包的政府投資單項

工程項目，其竣工總結(jié)算的審查人是（）

A.發(fā)包人

B.總承包人

C.同級審計部門

D.同級財政部門

【答案】：D

10、當事人之間訂立有關(guān)設立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)權(quán)的合同，

除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，自（）生效。

A.不動產(chǎn)登記時

B.不動產(chǎn)預告登記后

C.合同成立時

D.不動產(chǎn)合法建造時

【答案】：C

11、根據(jù)《勞動合同法》，在勞務派遣用工方式中，訂立勞務派遣協(xié)

議的主體是（）O

A.派遣單位與用工單位

B.用工單位與勞動者

C.用工單位與當?shù)厝嗣裾?/p>

D.派遣單位與勞動者

【答案】：A

12、關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的有（）。

A.仲裁調(diào)解不成的，當事人應當及時起訴

B.仲裁調(diào)解可以在裁決作出后進行

C.仲裁調(diào)解書與裁決書的執(zhí)行效力是相同的

D.仲裁調(diào)解書一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力

【答案】：C

13、施工企業(yè)的項目負責人應當對（）負責。

A.本單位的安全生產(chǎn)

B.本單位安全生產(chǎn)所需資金

C.危險性較大的專項施工方案確定

D.建設工程項目的安全施工

【答案】：D

14、行政法規(guī)的制定主體是（）。

A.全國人民代表大會

B.全國人民代表大會常務委員會

C.國務院

D.最高人民法院

【答案】：C

15、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，實行施工總承包的，

由（）為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。

A.建設單位

B.分包單位

C.監(jiān)理單位

D.總承包單位

【答案】：D

16、勞動合同補償標準中的月工資是指勞動者在勞動合同解除或終止

前（）個月的平均工資。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D

17、保證合同是（）訂立的合同。

A.債權(quán)人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權(quán)人與保證人

D.債權(quán)人與債務人和保證人

【答案】：C

18、2018年10月經(jīng)修改后公布的《循環(huán)經(jīng)濟促進法》規(guī)定，發(fā)展循環(huán)

經(jīng)濟應當在一定前提下，按照減量化優(yōu)先的原則實施。一定前提不包

括（）。

A.技術(shù)可行？

B.經(jīng)濟合理？

C.廢物利用？

D.保護環(huán)境

【答案】：C

19、在工程建設中，如果擬采用的新技術(shù)、新工藝、新材料不符合現(xiàn)

行強制性標準規(guī)定的應當由（）組織專題技術(shù)論證，報批準標

準的建設行政主管部門或者國務院有關(guān)主管部門審定

A.擬采用單位提請建設單位

B.施工單位

C.監(jiān)理單位

D.設計單位

【答案】：A

20、甲公司與乙公司組成的聯(lián)合體在某大型建筑工程的施工招標中中

標。關(guān)于該聯(lián)合體承包行為的說法，正確的是（）。

A.乙按照承擔施工內(nèi)容及工程量的比例對建設單位負責

B.建設單位應當與甲、乙分別簽訂承包合同

C.該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為

D.甲和乙就工程質(zhì)量和安全對建設單位承擔連帶責任

【答案】：D

21、下列關(guān)于建設工程承包制度的說法中，正確的是（）。

A.總承包分為工程總承包和施工總承包

B.共同承包應按資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

C.施工分包只限于勞務分包

D.工程總承包單位應同時為業(yè)主方提供工程項目管理服務

【答案】：A

22、（2021年第1批真題）根據(jù)《民法典》，關(guān)于合同法定解除的說

法，正確的是（）。

A.發(fā)生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限屆滿前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務,

即可解除合同

C.當事人一方遲延履行主要債務，即可解除合同

D.以持續(xù)履行的債務為內(nèi)容的不定期合同，當事人無權(quán)隨時解除合同

【答案】：B

23、沉井封底前自沉速率應小于（）。

A.10mm/8h

B.15mni/8h

C.20mm/8h

D.25mm/8h

【答案】：A

24、（2021年真題第1批）下列屬于人民法院行政訴訟的受案范圍的

是（）。

A.行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢

等過程性行為

B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為

C.認為行政機關(guān)濫斥行政權(quán)力排除或者限制競爭的

D.調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為

【答案】：C

25、國務院、中央軍事委員會認為行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例

和單行條例同憲法或者法律相抵觸的，可以向（）書面提出進

行審查的要求。

A.最高人民法院

B.全國人大常委會

C.最高人民檢察院

I).省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務委員會

【答案】：B

26、建筑工程一切險自()開始生效。

A.開工之日

B.卸載工程物料

C.工程開工之日或在開工之前工程用料卸放于工地之日，兩者以先發(fā)

生者為準

D.交清保費

【答案】：C

27、下列糾紛中，屬于侵權(quán)糾紛的是()。

A.發(fā)承包雙方因轉(zhuǎn)包工程引起的糾紛

B.發(fā)承包雙方因工程質(zhì)量問題引起的糾紛

C.發(fā)承包雙方因臺風導致工期延誤引起的糾紛

I).工地塔吊倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的糾紛

【答案】：D

28、企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者違反法規(guī)規(guī)定排放大氣污染物，

可能造成嚴重大氣污染，或者有關(guān)證據(jù)可能滅失或者被隱匿的，

()可以對設施、設備、物品采取查封，扣押等行政強制措施。

A.縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門和其他負有大氣環(huán)境

保護監(jiān)管職責的部匚

B.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門決定處罰

C.由縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門決定限期改正，處

以罰款

D.由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部

門共同決定停工整頓，處以罰款

【答案】：A

29、王某乘坐張某的出租車前往機場，由于張某路上繞道加油，到達

機場時飛機已經(jīng)起飛。由于錯失了與外商的簽約洽談，給王某造成了

10萬元的損失，王某要求張某承擔違約責任。根據(jù)民法典的規(guī)定，張

某的行為（）。

A.不構(gòu)成違約，因為雙方?jīng)]有簽訂書面合同

B.不構(gòu)成違約，因為不可抗力可以免責

C.構(gòu)成違約，王某可以要求張某賠償10萬元的損失

D.構(gòu)成違約，但王某不能要求張某賠償10萬元的損失

【答案】：D

30、單元組合式現(xiàn)澆鋼筋混凝土水池工藝流程中，沒有（）工序。

A.池壁分塊澆筑

B.底板分塊澆筑

C.底板嵌健

I）.頂板澆筑

【答案】：D

31、依法實施強制監(jiān)理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術(shù)措

施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是

（）O

A.發(fā)包人駐工地代表

B.工程監(jiān)理單位

C.設計單位

D.項目技術(shù)負責人

【答案】：B

32、下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內(nèi)的建設用地使用權(quán)一

并處分的是（）。

A.轉(zhuǎn)讓

B.抵押

C.出資入股

D.投?；馂碾U

【答案】：D

33、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯(lián)合體進行投標，則下列聯(lián)合體成

員的行為中正確的是（）。

A.該聯(lián)合體成員甲公司又以自己單位的名義單獨對該項目進行投標

B.該聯(lián)合體成員應簽訂共同投標協(xié)議

C.該聯(lián)合體成員乙公司和丙公司又組成一個新聯(lián)合體對該項目進行投

標

D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯(lián)合體投標的牽頭人

【答案】：B

34、（2019年真題）采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育

證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即（）。

A.取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

B.撤銷當事人注冊證書

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：A

35、某建設工程施工合同約定價款為1億元。施工成本為0.9億元，

按發(fā)包人核算造價％0.95億元，按建設主管部門發(fā)布造價信息計算為

1.1億元。后該施工合同無效，但建設工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工

企業(yè)能獲得人民法院的最高結(jié)算款為（）億元。

A.1

B.0.9

C.0.95

D.1.1

【答案】：A

36、自來水廠內(nèi)的給水處理構(gòu)筑物不包括（）。

A.沉砂池

B.沉淀池

C.過濾池

D.吸濾池

【答案】：A

37、工商局以涉嫌非法銷售汽車為由扣押甲公司5輛汽車。工商局實

施該項行政強制措施的正確做法是（）。

A.委托城管執(zhí)法局實施扣押

B.扣押汽車期限為90天

C.委托第三人保管被扣押車輛

D.要求甲公司承擔車輛被扣押期間發(fā)生的保管費用

【答案】：C

38、當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應

當承擔的違約責任是（）。

A.繼續(xù)履行、消除危險或者賠償損失

B.返還財產(chǎn)、賠禮道歉或者采取補救措施

C.繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失

D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金

【答案】：C

39、由國務院行政主管部門制定的行業(yè)標準，并報國務院標準化行政

主管部門備案，在公布國家標準后，該項行業(yè)標準（）O

A.應當及時修訂或廢止??????

B.行業(yè)標準優(yōu)先適生？

C.國家標準優(yōu)先適生？

D.企業(yè)可以根據(jù)自身情況選擇適用哪一個標準

【答案】：A

40、2019年1月15日，某建設單位為其工程領(lǐng)取了施工許可證，因未

能按期開工，建設單位于2019年3月10日、5月10日兩次向發(fā)證機

關(guān)報告了工程準備的進展情況，直到2019年7月1日開工建設。關(guān)于

該工程施工許可證的說法，正確的是（）。

A.該工程施工許可證應報發(fā)證機關(guān)核驗

B.延期開工未超過6個月，施工許可證繼續(xù)有效

C.應當在2019年4月15日前申請延期

D.不能按時開工，應當在1個月內(nèi)報告

【答案】：C

41、某建筑施工企業(yè)在2005年2月1日辦理的安全施工許可證，應在

（）時向原發(fā)證機關(guān)辦理延期手續(xù)。

A.2008年2月?2008年4月

B.2007年11月?2008年1月

C.2007年7月?2008年1月

D.2008年2月?2008年7月

【答案】：B

42、（2020年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定

標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于（）行為。

A.資質(zhì)不良

B.工程質(zhì)量不良

C.承攬業(yè)務不良

I）.工程安全不良

【答案】：C

43、（2020年12月真題）根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦

法》，對實行工程量清單計價的建筑工程，鼓勵發(fā)承包雙方采用的計

價方式是（）o

A.總價方式

B.定額方式

C.成本加酬金方式

D.單價方式

【答案】：D

44、下列與土地相關(guān)的權(quán)利的說法，不正確的有（）。

A.土地利用總體規(guī)劃將土地分為農(nóng)用地、建設用地和未利用地

B.無居民海島屬于集體所有

C.建設用地使用權(quán)只存在于國有土地

D.地役權(quán)的設立不需要登記

【答案】：B

45、關(guān)于仲裁裁決的不予執(zhí)行和撤銷說法正確的是（）

A.仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得

申請不予執(zhí)行仲裁裁決

B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內(nèi)提

出

C.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決

D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲

裁，只能向人民法院起訴

【答案】：C

46、以下屬于企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)責任的是（）。

A.現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況

B.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

C.確保項目安全生產(chǎn)費用有效使用

D.定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況

【答案】：B

47、根據(jù)《勞動合同法》勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期

不得超過（）。

A.4個月

B.3個月

C.2個月

D.1個月

【答案】：C

48、處于基坑降水階段的工地，宜優(yōu)先選用（）作為混凝土攪

拌用水、養(yǎng)護用水、沖洗用水和部分生活用水。

A.雨水

B.自來水

C.地下水

D.循環(huán)水

【答案】：C

49、工程項目質(zhì)量安全第一責任人是（）。

A.總經(jīng)理

B.部門經(jīng)理

C.安全經(jīng)理

D.項目經(jīng)理

【答案】：D

50、甲砂場將應該發(fā)給乙建筑公司的2500m3細砂發(fā)給了丙路橋公司，

二天后，甲砂場向西路橋公司索取這批細砂。所產(chǎn)生的債權(quán)債務關(guān)系

是（）。

A.合同之債

B.侵權(quán)之債

C.不當?shù)美畟?/p>

D.無因管理之債

【答案】：C

51、關(guān)于建設工程依法實行工程監(jiān)理的說法，正確的是（）

A.建設單位應當委托該工程的設計單位進行工程監(jiān)理

B.建設單位應當委托具有相應資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理

C.工程監(jiān)理單位不得與建設單位有隸屬關(guān)系

D.工程監(jiān)理單位不得與該工程的設計單位有隸屬關(guān)系

【答案】：B

52、建設單位因為施工單位違約，暫停了工程的施工，對于暫時不能

開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋；超過（）的,

應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。

A.1個月

B.3個月

C.6個月

D.1年

【答案】：B

53、關(guān)于建筑施工企業(yè)負責人施工現(xiàn)場帶班制度的說法，正確的是

()O

A.建筑施工企業(yè)負責人每月帶班檢查的時間不少于該月的25%

B.建筑施工企業(yè)負責人帶班檢查時形成的檢查記錄僅在工程項目上存

檔備查即可

C.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時，建筑施工企業(yè)

負責人應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查

D.對于有分公司的企業(yè)集團，集團負責人因故不能到現(xiàn)場的，必須書

面委托集團公司所在地分公司負責人進行帶班檢查

【答案】：C

54、下列關(guān)于聯(lián)合體承包工程，表述正確的是()

A.聯(lián)合體組成獨立法人

B.聯(lián)合體中標的，應資質(zhì)高的一方與招標人簽訂合同

C.聯(lián)合體中各單位資質(zhì)等級不同時，應以資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許

可范圍承包工程

D.聯(lián)合體各方對承包合同的履行承擔連帶責任

【答案】：D

55、在施工許可證的法定審批條件中，關(guān)于建設用地的說法正確的是

()O

A.任何單位或個人進行建設需要使用土地的，必須依法申請使用國有

土地

B.在城市規(guī)劃區(qū)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設工程，可直接

辦理建設工程規(guī)劃許可證

C.在城市規(guī)劃區(qū)以出讓方式取得建設用地使用權(quán)的建設工程，簽訂國

有土地使用權(quán)出讓合同后，還要補辦建設用地規(guī)劃許可證

I).鄉(xiāng)村公益事業(yè)建設工程，須核發(fā)建設用地規(guī)劃許可證

【答案】：A

56、關(guān)于施工總承包單位與分包單位安全責任的劃分，下列表述不正

確的是（）。

A.由總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總責

B.總承包單位和分包單位對各自承包范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自行承擔責任

C.總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任

D.分包單位不服從總承包單位管理導致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位

承擔主要責任

【答案】：B

57、在建設工程活動中，（）是最常用的一種擔保方式。

A.留置

B.定金

C.保證

D.抵押

【答案】：C

58、施工單位挪用列入建設工程概算的安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工

措施費的，責令限期改正，處（）罰款。

A.挪用費用10%以上20%以下

B.挪用費用20%以上50%以下

C.挪用費用20%以上30%以下

D.挪用費用10%以上30%以下

【答案】：B

59、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓自（）時發(fā)生效力，但

法律另有規(guī)定的除外。

A.買賣合同生效

B.交付

C.轉(zhuǎn)移登記

D.買方占有

【答案】：B

60、自物權(quán)，又稱（），是指權(quán)利人對于自己所有物享有的占

有、使用、收益和處分的權(quán)利。

A.抵押權(quán)

B.所有權(quán)

C.留置權(quán)

D.質(zhì)權(quán)

【答案】：B

61、（2021年真題第1批）關(guān)于建設工程施工工程墊資，說法正確的

是（）

A.墊資的法律性質(zhì)％當事人之間的借款

B.政府投資項目禁止由施工企業(yè)墊資施工

C.當事人之間關(guān)于墊資的約定無效

D.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求參照金融機構(gòu)貸款市場報

價利率計算利息的，人民法院應予支持

【答案】：B

62、民事案件當事人發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，足以推翻原生效判決、裁定的，

其申請再審的期限%（）O

A.自判決、裁定生效之日起3個月

B.自判決、裁定生效之日起6個月

C.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起3個月

D.自發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)之日起6個月

【答案】：D

63、從事建設項目環(huán)境影響評價工作的單位，必須取得（）頒

發(fā)的資格證書，按照資格證書規(guī)定的等級和范圍，從事建設項目環(huán)境

影響評價工作，并對評價結(jié)論負責。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院發(fā)展與改革委員會

C.省級環(huán)境保護行政主管部門

D.國務院環(huán)境保護行政主管部門

【答案】：D

64、在建設工程活動中，會產(chǎn)生許多具有著作權(quán)的作品，其中建設單

位和施工單位分別組織專人編制的招標、投標文件屬于（）O

A.委托作品

B.職務作品

C.單位作品

D.集體作品

【答案】：C

65、下列情形中，屬于施工合同可撤銷的情形是（）。

A.承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的

B.沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的

C.在訂立施工合同時顯失公平，損害了一方當事人的利益

D.建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的

【答案】：C

66、根據(jù)《招標投標法》，依法必須進行招標的項目，自招標文件開

始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短為（）

日。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

67、施工企業(yè)要求建設單位出具銀行保函作為工程款支付擔保，則保

證人應為（）。

A.監(jiān)理單位

B.銀行

C.建設單位

D.施工企業(yè)

【答案】：B

68、施工單位應當組織專家對專項施工方案進行論證、審查的專項工

程是（）。

A.爆破工程

B.腳手架工程

C.模板工程

I）.地下暗挖工程

【答案】：D

69、下列材料的采購合同，單項合同估算價在200萬元人民幣以上，

必須進行招標的是（）。

A.使用世界銀行援助資金的項目

B.使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金200萬元以上的項目

C.使用外國企業(yè)貸款的項目

D.施工合同總價為800萬元的項目

【答案】：A

70、在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,

應當（）。

A.撤回投標

B.提高投標保證金額

C.撤銷投標

D.及時書面告知招標人

【答案】：D

71、根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的

條件不包括（）。

A.完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容

B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

C.建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件

D.勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件

【答案】：C

72、下列與土地相關(guān)的權(quán)利的說法，不正確的有（）。

A.土地利用總體規(guī)劃將土地分為農(nóng)用地、建設用地和未利用地

B.農(nóng)村的土地屬于集體所有

C.建設用地使用權(quán)只存在于國有土地

D.地役權(quán)的設立不需要登記

【答案】：B

73、不屬于混凝土結(jié)構(gòu)水處理構(gòu)筑物質(zhì)量驗收主控項目的是（）。

A.結(jié)構(gòu)類型和結(jié)構(gòu)尺寸符合設計要求

B.混凝土結(jié)構(gòu)外觀無嚴重質(zhì)量缺陷

C.構(gòu)筑物外壁不得滲水

D.結(jié)構(gòu)表面應光滑平順，線性流暢

【答案】：D

74、下列關(guān)于建設單位的質(zhì)量責任和義務的表述中，錯誤的是

（）。

A.建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工

程質(zhì)量

B.建設單位不得任意壓縮合同合理工期

C.建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)

D.建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標

【答案】：C

75、關(guān)于租賃合同的法律特征，下列說法正確的是（）。

A.租賃合同是轉(zhuǎn)移租賃物所有權(quán)的合同

B.租賃合同的成立以租賃物的交付為要件

C.在租賃合同中，承租人的目的是取得租賃物的使用收益權(quán)

D.租賃合同終止時，承租人可以不返還租賃物

【答案】：C

76、包工頭張某借汪某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂一建設工程施工

合同。施工結(jié)束后，工程竣工驗收質(zhì)量合格，張某要求按照合同約定

支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法，正確

的是（）。

A.合同無效，不應支付工程價款

B.合同無效，應參照合同約定支付工程款

C.合同有效，應按照合同約定支付工程款

D.合同有效，但不應支付工程價款

【答案】：B

77、（2017年真題）國家實行固定資產(chǎn)投資項目（）評估和審查制度。

A.節(jié)地

B.節(jié)水

C.節(jié)能

D.節(jié)材

【答案】：C

78、某施工企業(yè)在對建筑材料進行檢驗時，采取了如下做法，其中不

符合規(guī)定的是（）。

A.要求工程上不得使用未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的建筑材料

B.將工程設計要求和施工技術(shù)標準作為檢驗的依據(jù)

C.將合同約定作為檢驗的依據(jù)

D.檢驗結(jié)果按規(guī)定的格式形成書面記錄即可

【答案】：D

79、某施工企業(yè)在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝,

致使村里的十幾畝水稻受損嚴重，有權(quán)作出行政罰款的主管部門是

（）O

A.該村的村民委員會

B.建設行政主管部二

C.生態(tài)環(huán)境主管部匚

D.規(guī)劃行政主管部匚

【答案】：C

80、代理人接受被代理人委托的違法事項時，由（）。

A.代理人承擔責任

B.被代理人承擔責任

C.第三人承擔責任

I）.被代理人、代理人承擔連帶責任

【答案】：D

81、根據(jù)《仲裁法》，關(guān)于仲裁庭組成的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數(shù)仲裁員組成

B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成

C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定

D.官席仲裁員必須由仲裁委員會任命產(chǎn)生

【答案】：C

82、甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯(lián)運共同，由丙和丁汽車

運輸公司通過鐵路公路聯(lián)運方式將貨物送至乙的工地，因在公路運輸

途中發(fā)生重大交通事故，致使貨物受損，無法按時交貨。關(guān)于責任承

擔的說法，正確的是（）。

A.丙應向甲承擔違約責任

B.甲只能向丁主張損害賠償

C.丙應向乙承擔違約責任

D.乙應自行承擔貨物損失

【答案】：C

83、雙方當事人經(jīng)人民調(diào)解委員會、特邀調(diào)解組織或者特邀調(diào)解員調(diào)

解達成民事調(diào)解協(xié)議并共同向人民法院申請司法確認的，下列說法正

確的是（）。

A.委派調(diào)解的，由作出委派的人民法院的上級法院管轄

B.當事人選擇由人民調(diào)解委員會調(diào)解的，由調(diào)解組織所在地中級人民

法院管轄

C.當事人選擇由特邀調(diào)解員調(diào)解的，由特邀調(diào)解員戶籍所在地基層人

民法院管轄

D.當事人選擇由特邀調(diào)解組織調(diào)解的，由調(diào)解組織所在地基層人民法

院管轄

【答案】：D

84、對納入失信被執(zhí)行人名單的被執(zhí)行人，人民法院應但對其采取()

措施。

A.限制行動

B.限制出入境

C.限制消費

D.限制工作

【答案】：C

85、甲、乙、丙、丁四家施工企業(yè)組成的聯(lián)合體進行投標。聯(lián)合體協(xié)

議約定：因聯(lián)合體的責任造成招標人損失時，甲、乙分別承擔損失賠

償額的30%；丙、丁分別承擔損失賠償額的20%。若因該聯(lián)合體的責任

造成招標人損失100萬元人民幣。下列關(guān)于該損失賠償?shù)恼f法，正確

是()。

A.招標人可以向甲主張50元人民幣的賠償

B.招標人向丙主張100萬元人民幣的賠償，丙僅應賠償20萬元人民幣

C.招標人必須按照聯(lián)合體協(xié)議中約定的比例分別向各成員主張賠償額

D.乙向招標人賠償100萬元人民幣后，可以向丁追償70萬元人民幣

【答案】：A

86、關(guān)于建設工程質(zhì)量保修的說法，正確的是()o

A.不同類型的建設工程，質(zhì)量保修范圍不同

B.合同約定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質(zhì)量責任年限無關(guān)

D.建設工程保修期的起始日是工程實際竣工之日

【答案】：A

87、（2021年第1批真題）某施工企業(yè)與甲材料供應商訂立材料買賣

合同。施工企業(yè)誤將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。關(guān)

于該貨款處理的說法，正確的（）。

A.乙應當將收到的貨款返還給甲

B.甲可以向乙主張返還貨款

C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)

D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款

【答案】：D

88、施工合同履行中，關(guān)于設計缺陷造成的工程質(zhì)量問題的說法，正

確的是（）。

A.設計單位應當負責返修，費用由設計單位承擔

B.施工企業(yè)應當負責返修，費用由施工企業(yè)支付

C.施工企業(yè)應當負責返修，費用由建設單位先行承擔

D.建設單位應當負責返修，費用由設計單位承擔

【答案】：C

89、（2021年第2批真題）關(guān)于二級建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是

（）o

A.二級建造師可以在造價咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)

B.建造師未受聘于施工企業(yè)也可以擔任該企業(yè)施工項目負貢人

C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間一律不得更換

D.注冊建造師擔任施工項目負責人期間一律不得變更注冊到另一企業(yè)

【答案】：A

90、下列關(guān)于我國法律效力的說法中，正確的有0。

A.一般法優(yōu)于特別法

B.部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決

C.舊法優(yōu)于新法

D.據(jù)授權(quán)制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國

務院裁決

【答案】：B

91、關(guān)于保證責任的表述中，不正確的是()。

A.保證合同生效后，保證人就應當在合同約定的保證范圍和保證期間

承擔保證責任

B.保證擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債

權(quán)的費用

C.當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當

對全部債務承擔責任

D.保證期間，債權(quán)人依法將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人的，保證人不再承擔

保證責任

【答案】：D

92、下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的是()

A.直接指定分包人分包專業(yè)工程造成建筑工程質(zhì)量缺陷的

B.拖欠工程款影響工期的

C.未申領(lǐng)施工許可證導致無法開工的

D.設計變更導致費住增加的

【答案】：A

93、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場,

未實行封閉圍擋的，一般情況下，可能承擔的法律責任是()。

A.處以20萬元罰款

B.責令施工企業(yè)限期改正

C.吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照

D.降低施工企業(yè)資質(zhì)等級

【答案】：B

94、（2017年真題）關(guān)于施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員職責的說法,

正確的是（）o

A.組織制定本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程

B.編制安全專項施工方案

C.如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況

D.建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制

【答案】：C

95、甲、乙分別屬于不同省份的居民，因工程糾紛甲將乙訴至被告乙

所在地的區(qū)人民法院，法院依法作出一審判決。乙對該判決不服，上

訴至其所在地中級人民法院。法院經(jīng)審理，作出了駁回上訴、維持原

判的二審判決?，F(xiàn)被告乙拒不執(zhí)行判決，原告應向（）申請強制

執(zhí)行。

A.被告乙所在地中級人民法院

B.原告甲所在省高級人民法院

C.被告乙所在地區(qū)人民法院

D.原告甲所在市中級人民法院

【答案】：C

96、建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應至少進行一次

安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格。

A.半年

B.二年

C.一年

D.三年

【答案】：C

97、建設工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責

任承擔的說法中正確的是（）。

A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負總責

B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨承擔責任

C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔連帶責任

D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔責任

【答案】：C

98、（2021年真題第1批）下列行為屬于工程質(zhì)量不良行為的是

（）O

A.未按照國家有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設置消防通道、消防水源、配備消

防設施和滅火器材的

B.在尚未竣工的建筑物內(nèi)設置員工集體宿舍的

C.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料見證取樣的

【答案】：C

99、下列權(quán)利中屬于用益物權(quán)的是（）。

A.抵押權(quán)

B.質(zhì)權(quán)

C.土地承包經(jīng)營權(quán)

D.留置權(quán)

【答案】：C

100、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部門、建設行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是（）。

A.現(xiàn)場施工人員

B.分包單位

C.建設單位

D.總承包單位

【答案】：D

101、關(guān)于工程項目配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收，下列說法中，

正確的是（）。

A.需進行試生產(chǎn)的建設項目，環(huán)境保護設施應當自建設項目正式投入

試生產(chǎn)之日起1個月內(nèi)申請驗收

B.分期建設分期投入生產(chǎn)的建設項目，其相應的環(huán)境保護設施應當分

期驗收

C.建設行政主管部門收到驗收申請之日起15日內(nèi)，完成環(huán)境保護設

施驗收

D.環(huán)境保護設施驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設行政

主管部門責令停止生產(chǎn)

【答案】：B

102、使用他人知識產(chǎn)權(quán)必須經(jīng)權(quán)利人同意，這體現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)的

（）O

A.期限性

B.地域性

C.專有性

D.財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)的雙重性

【答案】：C

103、（2019年真題）中標候選人的經(jīng)營、財務狀況發(fā)生較大變化，招

標人認為可能影響其履約能力的，應當在發(fā)出中標通知書前由（）按

照招標文件規(guī)定的標準和方法審查確認。

A.招標人

B.招標人授權(quán)的招標代理機構(gòu)

C.重新組成的評標委員會

D.原評標委員會

【答案】：D

104、下列選項中，屬于經(jīng)營者采用財物或者其他手段賄賂下列單位或

者個人，以謀取交易機會或者競爭優(yōu)勢的是（）。

A.招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便

B.招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息

C.招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價

D.交易相對方的工作人員

【答案】：D

105、需要辦理施工許可證的建設工程，建設行政主管部門應在收到建

設單位申請之日起的（）日內(nèi)，對符合條件的申請頒發(fā)施工許可證。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】：A

106、關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法中，正確的是（）。

A.未取得安全生產(chǎn)許可證從事施工活動不會產(chǎn)生行政責任

B.建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證遺失補辦，由申請人告知資質(zhì)許可機

關(guān)，由資質(zhì)許可機關(guān)在官網(wǎng)發(fā)布信息

C.只有經(jīng)過再次審查，安全生產(chǎn)許可證有效期才可能延期

D.施工企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證不影響施工許可證的核發(fā)

【答案】：B

107、工程建設項目必須招標的范圍不包括。

A.施工單項合同估算價在人民幣200萬元

B.重要材料采購，單項合同估算價在人民幣80萬元，項目總投資2000

萬元

C.監(jiān)理服務的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元

D.設計服務的采購，單項合同估算價在人民幣80萬元

【答案】：B

108、下列行政強制中，屬于行政強制措施的是（）。

A.查封場所

B.加處罰款

C.排除妨礙

D.劃撥存款

【答案】：A

109、某建設項目可能造成重大環(huán)境影響時，建設單位應當在計劃部門

批準建設項目設計任務書之前組織編制環(huán)境影響（）。

A.報告書

B.報告表

C.公告書

D.登記表

【答案】：A

110、勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人

單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由（）擔任。

A.同級工會代表

B.勞動行政部門代表

C.用人單位代表

D.人民法院指定的人員

【答案】：B

111.民事責任的承擔方式中不包括（）。

A.恢復原狀

B.消除危險

C.賠禮道歉

D.沒收財產(chǎn)

【答案】：D

112、有關(guān)施工現(xiàn)場固體廢物的說法中，錯誤的是（）。

A.施工現(xiàn)場的固體廢物主要是建筑垃圾和生活垃圾

B.固體廢物又分為一般固體廢物和危險廢物

C.國家倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式，引導公眾積極參與固體

廢物污染環(huán)境防治

D.任何單位和個人都應當采取措施，拒絕產(chǎn)生固體廢物

【答案】：D

113、根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，關(guān)于建筑市場誠信行為公

告的說法，正確的是（）。

A.不良信用信息公告期限一般為3年

B.對招標投標違法行為記錄公告期限為1年

C.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應暫停對違

法行為記錄的公告

D.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記

錄予以變更或撤銷，并在公告平臺上予以聲明

【答案】：D

114、為進一步規(guī)范施工招標投標活動，各地應當建立中標候選人的公

示制度，公示的時間應當不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A

115、公民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報酬權(quán)的保護期，為作者

終生及其死后OO

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年

【答案】：B

116、張三在被甲公司脅迫的情況下，訂立了一份買賣合同，關(guān)于該合

同撤銷的說法，正確的是OO

A.該合同是合法有效的合同，不能撤銷

B.張三自知道或者應當知道撤銷事由之日起90日內(nèi)，可以行使撤銷權(quán)

C.張三自知道或應當知道撤銷事由之日起1年內(nèi)，可以行使撤銷權(quán)

I）.張三自脅迫行為終止之日起1年內(nèi)，可以行使撤銷

【答案】：D

117、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)

安全教育培訓或經(jīng)考核不合格即從事相關(guān)工作的，應責令限期改正，

逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍

的是（）。

A.安全員

B.資料員

C.材料員

D.標準員

【答案】：A

118、關(guān)于中標和訂立合同的說法，正確的是（）。

A.招標人不得授權(quán)評標委員會直接確定中標人

B.招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起20日內(nèi)，按照招標文

件和中標人的投標文件訂立書面合同

C.招標人和中標人可以再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議

D.招標人根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確

定中標人

【答案】：D

119、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章應當在公布

后的一定期限內(nèi)依照相關(guān)規(guī)定報有關(guān)機關(guān)備案。該期限是0。

A.15日

B.300

C.60日

I）.90日

【答案】：B

120、根據(jù)《民法典》，下列財產(chǎn)不可以抵押的是（）。

A.生產(chǎn)設備

B.建設用地使用權(quán)

C.正在建設的建筑物

D.集體所有的宅基地

【答案】：D

121、關(guān)于行政復議和行政訴訟的說法，不正確的有（）。

A.行政機關(guān)違法集資、征收財物、攤派費用的可以申請行政復議、行

政訴訟

B.行政機關(guān)針對信訪事項作出的登記，不可申請行政訴訟

C.申請行政復議應當書面提出申請，不可以口頭申請

D.可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管

部門申請行政復議

【答案】：C

122、（2021年真題第2批）關(guān)于人民調(diào)解說法，正確的是（）。

A.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成調(diào)解協(xié)議的，必須制作調(diào)解協(xié)議書

B.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成調(diào)解協(xié)議具有法律強制力

C.調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當事人可以向人民法院申請強制

執(zhí)行

D.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成調(diào)解協(xié)議后，雙方當事人可以共同向調(diào)

解組織所在地基層人民法院申請司法確認

【答案】：D

123、（2015年真題）租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人,

此時承租人享有的權(quán)利是（）。

A.優(yōu)先購買權(quán)

B.留置權(quán)

C.抗辯權(quán)

D.優(yōu)先受償權(quán)

【答案】：A

124、關(guān)于安全生產(chǎn)許可違法行為應承擔的法律責任的說法，不正確的

有（）。

A.轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證，證件應當被吊銷

B.有效期滿未辦理延期，繼續(xù)進行生產(chǎn)的，責令停止生產(chǎn)，限期補辦

延期手續(xù)，沒收違法所得

C.提供虛假材料申請安全生產(chǎn)許可證的，不予受理，并給予警告，3年

內(nèi)不得再次申請

D.施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的，暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整

改;情節(jié)嚴重的，吊銷安全生產(chǎn)許可證

【答案】：C

125、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程，

承包人（）。

A.只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔責任

D.既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B

126、關(guān)于效力待定合同的說法，正確的是（）。

A.善意相對人對合同有追認權(quán)

B.權(quán)利人有撤銷的權(quán)利

C.撤銷應當向人民法院或仲裁機構(gòu)申請

I）.限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同，無需追認

【答案】：D

127、根據(jù)《專利法》第6條第1款的規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主

要是利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為（）發(fā)明創(chuàng)造，該

發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位。

A.職務

B.組織

C.集體

D.部門

【答案】：A

128、除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，當事人之間訂立有關(guān)設立、

變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動產(chǎn)物權(quán)的合同，其生效時間是()。

A.合同成立時

B.不動產(chǎn)交付時

C.不動產(chǎn)登記時

D.不動產(chǎn)建造時

【答案】：A

129、建設單位應當報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證的前提是，中止施工滿

O的工程恢復施工。

A.1個月

B.3個月

C.1年

D.2年

【答案】：C

130、2010年4月20日，某施工單位承建一項工程，在工程建設中，

施工單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標準，并造成重大安全事故。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，該行為屬于()。

A.重大責任事故罪

B.特別重大責任事故罪

C.重大勞動安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

131、關(guān)于二級建造師注冊說法中，正確的是()。

A.取得資格證書的人員，經(jīng)過注冊才能以建造師名義執(zhí)業(yè)

B.取得二級建造師執(zhí)業(yè)資格后即可申請注冊

C.初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內(nèi)提出申請，未按期申

請的，不予注冊

D.注冊者應向省、自治區(qū)、直轄市人民政府的人事部提出

【答案】：A

132、《專利法》及其實施細則對專利權(quán)的侵權(quán)行為進行了規(guī)定，下列

選項中，不屬于專利權(quán)侵權(quán)行為的是（）o

A.未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利

B.假冒他人專利

C.以非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品

D.購買他人專利

【答案】：D

133、（2020年12月真題）下列證據(jù)中，可以單獨作為認定民事訴訟

案件事實依據(jù)的是（）o

A.未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當?shù)淖C言

B.一方當事人提出、對方當事人認可的書證原件

C.與一方當事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言

D.無法與原件原物核對的復印件、復制品

【答案】：B

134、《產(chǎn)品質(zhì)量法》中所稱的產(chǎn)品包括（）。

A.施工單位自制的模板

B.建設工程

C.購買的建筑機械

D.采自地下的施工生水

【答案】：C

135、關(guān)于確定中標人的說法，正確的是（）。

A.投標人不得授權(quán)評標委員會直接確定中標人

B.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人必須重新招標

C.確定中標人選，招標人可以就投標價格與投標人進行談判

D.國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定

排名第一的中標候選人為中標人

【答案】：D

136、關(guān)于施工企業(yè)進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業(yè)的說

法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)應當與建設單位共同制定應急預案

B.施工企業(yè)應當在開工日3日前通知管道所屬單位

C.施工企業(yè)通知管道所屬單位時應采用書面形式

D.建設單位應當指派專門人員到現(xiàn)場進行管道安全保護指導

【答案】：C

137、關(guān)于建設工程建設單位安全責任的說法，不正確的有（）。

A.需要臨時占用規(guī)劃批準范圍以外場地的審批手續(xù)由建設單位負責申

報

B.工程開工后，建設單位應當向施工單位提供真實、準確和完整的有

關(guān)資料

C.涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設單位應當在施工前

委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案

D.建設單位應當在拆除工程施工15日前，向政府相關(guān)部門進行拆除

工程備案，包括施工單位資質(zhì)等級證明、擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可

能危及毗鄰建筑的說明等內(nèi)容

【答案】：B

138、建筑施工單位，應當至少每（）組織1次生產(chǎn)安全事故應急救援

預案演練。

A.一年

B.二年

C.四年

D.半年

【答案】：D

139、關(guān)于聯(lián)合共同承包的說法，正確的是（）。

A.聯(lián)合體各方對承包合同履行各自承擔相應的責任

B.不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級高的單位的

業(yè)務許可范圍承攬工程

C.聯(lián)合體各方對承包合同履行承擔連帶責任

D.聯(lián)合體各方應與招標人簽訂獨立的合同

【答案】：C

140、（2020年真題）根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》，在歷

史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內(nèi)可以進行的活動是（）。

A.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動

B.占用保護規(guī)劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內(nèi)舉辦大型群眾性活動

D.為響應國家扶貧政策修建生產(chǎn)爆炸性物品的工廠

【答案】：C

14E某建設工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認為

應該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認為應裁決合同繼續(xù)履行，

則仲裁庭應（）作出裁決。

A.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后

B.請示仲裁委員會主任并按其意見

C.按乙和丙的意見

D.按甲的意見

【答案】：C

142、某施工企業(yè)承范拆除舊體育館工程，作業(yè)過程中，體育館屋頂突

然坍塌，壓死20人，重傷11人，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處

理條例》，該事故屬于（）o

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：B

143、關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的是（）。

A.承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定

作人可以解除合同。

B.除非合同當事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除

承攬合同。

C.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權(quán)以書面通知的方

式，單方解除承攬合同。

D.承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應當賠償損失。

【答案】：A

144.自然人的軟件著作權(quán)保護期為（）。

A.自然人終生及其死亡后50年

B.自然人終生及其死亡后30年

C.50年

D.30年

【答案】：A

145、在買賣合同中，出賣人對出賣的標的物應當有完全的所有權(quán)或

()，否則應承擔權(quán)利瑕疵擔保義務。

A.占有權(quán)

B.使用權(quán)

C.收益權(quán)

D.處分權(quán)

【答案】：D

146、關(guān)于委托代理說法，正確的是()

A.委托代理授權(quán)應當采用書面形式

B.委托書委托不明的，被代理人應當承擔全部法律責任

C.數(shù)人可以為同一代理事項的代理人

D.代理人知道代理事項違法仍然實施代理行為的，應當承擔全部法律

責任

【答案】：C

147、乙公司明知甲公司合約部部長被撤銷了對外簽訂合同的授權(quán)，還

繼續(xù)與其簽訂設備采購合同，因此給甲公司造成經(jīng)濟損失，其法律后

果應該()O

A.由甲公司自行承擔責任

B.由乙公司自行承擔責任

C.由甲乙公司承擔連帶責任

D.由乙公司和甲公司合約部部長承擔連帶責任

【答案】：D

148、關(guān)于規(guī)劃、消防、節(jié)能、環(huán)保等驗收的規(guī)定，說法正確的是

()O

A.建設單位應當在竣工驗收后6個月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報送有關(guān)

竣工驗收資料

B.國務院住房和城鄉(xiāng)建設主管部門規(guī)定應當申請消防驗收的建設工程

竣工，建設單位應當向工程所在地縣級以上人民政府申請消防驗收

C.對于不需要申請消防驗收的工程，建設單位在驗收后應當報住房和

城鄉(xiāng)建設主管部門備案，住房和城鄉(xiāng)建設主管部門可以進行抽查

D.分期建設、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設項目，其相應的環(huán)境保護

設施應當在所有項目完工后一并驗收

【答案】：A

149、一般保證的保證人在主合同糾紛未經(jīng)審判或者仲裁，并就債務人

財產(chǎn)依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，有權(quán)拒絕向債權(quán)人承擔保證責

任，但是有下列情形的除外（）。

A.債務人下落不明，但有財產(chǎn)可供執(zhí)行

B.人民法院已經(jīng)受理債務人破產(chǎn)案件

C.債務人表示自己無力履行全部債務

D.債務人表示自己喪失履行債務能力

【答案】：B

150、（2020年12月真題）關(guān)于施工企業(yè)項目經(jīng)理部的說法，正確的

是（）。

A.大中型施工企業(yè)應當在施工現(xiàn)場設立項目經(jīng)理部

B.項目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應商訂立的合同無效

C.項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部的法定代理人

D.項目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔

【答案】：D

151、下列關(guān)于發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目的說法中，不

符合《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定的是（）。

A.承包人應在接受發(fā)包人要求的3天內(nèi)向發(fā)包人提請施工簽證

B.提請施工簽證的事項包括用工數(shù)量和單價、機械臺班數(shù)量和單價、

使用材料和金額等

C.承包人應當在發(fā)包人簽證后施工

D.發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，責任由承包人自負

【答案】：A

152、（2016年真題）使用他人知識產(chǎn)權(quán)必須經(jīng)權(quán)利人同意，這體現(xiàn)了

知識產(chǎn)權(quán)的（）。

A.期限性

B.地域性

C.專有性

D.財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)的雙重性

【答案】：C

153、下列選項中，屬于招標人與投標人串通投標的是（）。

A.不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜

B.屬于同一集團、協(xié)會、商會等組織成員的投標人按照該組織要求協(xié)

同投標

C.招標人在開標前開啟投標文件并將有關(guān)信息泄露給其他投標人

D.不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉(zhuǎn)出

【答案】：C

154、甲是某水泥廠的法定代表人，2011年2月5日，甲有確切證據(jù)證

明水泥廠的工人乙在以甲的代理人的身份對外簽訂水泥銷售合同。甲

沒有對此表示同意，也沒有表示反對，貝1（）。

A.應視為甲已經(jīng)同意

B.應視為甲是反對的

C.是同意還是反對無法認定

D.所簽訂的合同無效

【答案】：A

155、依照我國的法律形式，《建筑法》屬于（）。

A.部門規(guī)章

B.行政法規(guī)

C.法律

D.地方性法規(guī)

【答案】：C

156、下列人員中，不可以被委托為訴訟代理人的有（）。

A.律師、基層法律服務工作者

B.當事人的近親屬或者工作人員

C.當事人所在社區(qū)、單位以及有關(guān)社會團體推薦的公民

D.當事人本人

【答案】：D

157、既有居住建筑的建筑節(jié)能改造費用，由（）負擔。

A.政府全部

B.房屋公共維修基金

C.建筑所有權(quán)人自行

D.政府與建筑所有權(quán)人共同

【答案】：D

158、甲在乙擁有使用權(quán)的土地上設立地役權(quán)并辦理了登記，乙將自己

的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙。關(guān)于各方權(quán)利的說法，正確的是（）。

A.甲的地役權(quán)因辦理登記而設立

B.乙轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)應經(jīng)甲同意

C.甲的地役權(quán)對丙具有約束力

D.土地所有權(quán)人設立地役權(quán)不必經(jīng)乙同意

【答案】：C

159、關(guān)于分包，下列說法正確的是()。

A.建筑工程總承包單位將工程分包給個人

B.建設單位直接指定分包單位

C.建筑工程總承包單位將工程分包給不具備資質(zhì)的企業(yè)

D.建筑工程總承包單位將勞務作業(yè)直接分包紿勞務作業(yè)單位

【答案】：D

160、下列對評標程序的組成的說法，正確的是()

A.對評標有疑義的單位和個人可以干預評標的過程和結(jié)果

B.評標委員會經(jīng)評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以

否決所有投標

C.投標人可對投標文件中含義不明確的內(nèi)容作詳細的澄清或說明，澄

清時可以改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容

I).在確定中標人前，招標人可與投標人就投標方案等內(nèi)容交流

【答案】：B

16k發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方

因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是

()O

A.法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B.發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關(guān)規(guī)定，應予以沒收

【答案】：B

162、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施

工企業(yè)承攬業(yè)務不良行為的是()

A.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的

B.將承包的工程轉(zhuǎn)包的

C.在施工中偷工減料的

D.未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)的

【答案】：B

163、可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）。

A.企業(yè)取得資質(zhì)后不再符合相應資質(zhì)條件的

B.企業(yè)取得資質(zhì)后發(fā)生重大安全事故的

C.資質(zhì)許可機關(guān)違反法定程序準予資質(zhì)許可的

D.資質(zhì)證書有效期到期后未及時辦理續(xù)期手續(xù)的

【答案】：C

164、（2020年真題）當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不

符合約定的，應當承擔的違約責任是（）o

A.繼續(xù)履行、消除危險或者賠償損失

B.繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失

C.返還財產(chǎn)、賠禮道歉或者采取補救措施

D.恢復原狀、賠償損失或者支付違約金

【答案】：B

165、取得二級建造師資格證書的李某因故未能在3年內(nèi)申請注冊，3

年后申請注冊時必須（）。

A.重新取得資格證書

B.提供達到繼續(xù)教育要求的證明材料

C.提供新的業(yè)績證明

D.符合延續(xù)注冊的條件

【答案】：B

166、（2019年真題）甲施工企業(yè)與乙簽訂了機動車買賣合同，該車輛

所有權(quán)自（）時發(fā)生移轉(zhuǎn)。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.車輛完成登記

【答案】：A

167、關(guān)于人身保險合同的說法，正確的是（）。

A.人身保險合同只能由被保險人與保險人訂立

B.被保險人不能是受益人

C.受益人可以由被保險人指定

D.投保人不能是被保險人

【答案】：C

168、以正在建造的建筑物抵押的，抵押權(quán)自（）時設立。

A.抵押合同成立

B.抵押登記

C.建筑工程竣工

D.抵押合同生效

【答案】：B

169、（）是指財產(chǎn)實際掌握、控制的權(quán)能。

A.處分權(quán)

B.占有權(quán)

C.使用權(quán)

D.收益權(quán)

【答案】：B

170、（2021年第2批真題）關(guān)于保險索賠的說法，正確的是（）。

A.投保人可以在保險事故發(fā)生后的任意時間向保險人提出索賠

B.投保人僅需在保險事故發(fā)生后收集證據(jù)

C.保險單上載明的保險財產(chǎn)修理費超過賠償金額的，應當按照修理費

全額賠償

D.一個建設工程項目同時由多家保險公司承保的，應當按照約定的比

例，分別向不同的保險公司提出索賠要求

【答案】：D

171、施工企業(yè)主要負責人對安全生產(chǎn)的責任括（）。

A.工程項目實行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況

B.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施

C.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動

D.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施

【答案】：D

172、在招標的資格預審階段，在“資格預審”中可以（）。

A.要求投標人必須組成聯(lián)合體投標

B.要求嚴格的專業(yè)資質(zhì)等級

C.要求必須使用某種品牌的建筑材料

D.對本行業(yè)外的投標人提出特別要求

【答案】：B

173、根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》，在歷史文化名城、名

鎮(zhèn)、名村保護范圍內(nèi)可以進行的活動是（）

A.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動

B.占用保護規(guī)劃確定保留的道路

C.在核心保護范圍內(nèi)舉辦大型群眾性活動

D.為響應國家扶貧政策修建生產(chǎn)爆炸性物品的工廠

【答案】：C

174、下列關(guān)于勞務派遣單位違法行為應承擔的法律責任，描述錯誤的

是（）。

A.勞務派遣單位、民工單位違反本法有關(guān)勞務派遣規(guī)定的，由建設行

政部門責令限期改正

B.逾期不改正的，以每人5000元以上1萬元以下的標準處以罰款

C.逾期不改正的，對勞務派遣單位，吊銷其勞務派遣業(yè)務經(jīng)營許可證

D.用工單位給被派遣勞動者造成損害的，勞務派遣單位與用工單位承

擔連帶賠償責任

【答案】：A

175,采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)，立即（）。

A.取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

B.撤銷當事人注冊證書

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：A

176、國有建設用地使用者依法對土地享有的權(quán)利不包括

（）O

A.占有權(quán)

B.使用權(quán)

C.收益權(quán)

D.所有權(quán)

【答案】：D

177、關(guān)于合同撤銷權(quán)的行使，當事人必須從知道或者應當知道撤銷事

由之日起一定期限內(nèi)行使撤銷權(quán)。該期限為（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

178、下列關(guān)于《仲裁法》中規(guī)定的仲裁制度的表述正確的是

（）O

A.仲裁委員會由當事人自主選定

B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業(yè)單位

C.仲裁審理以公開審理為原則

D.對生效的仲裁裁決書可請求上級仲裁委員會予以撤銷

【答案】：A

179、沒有法定或者約定義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服

務而發(fā)生的債稱為（）之債。

A.合同

B.侵權(quán)

C.不當?shù)美?/p>

D.無因管理

【答案】：D

180、（2021年真題第2批）關(guān)于投標保證金的說法，正確的是

（）O

A.投標保證金有效期應當超出投標有效期

B.投標人撤回已提交的投標文件，招標人可以不退還投標保證金

C.投標保證金的上限為招標項目估算價的55

D.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金

【答案】：D

181、在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)建設時，應當

辦理（）。

A.鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證

B.鄉(xiāng)村建設工程規(guī)劃許可證

C.鄉(xiāng)村建設用地規(guī)劃許可證

D.土地性質(zhì)變更登記手續(xù)

【答案】：A

182、關(guān)于行政強制的說法，正確的是（）。

A.尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事務的，地方性法規(guī)可以

設定凍結(jié)存款、匯款的行政強制措施

B.查封場所、設施或者財物屬于行政強制執(zhí)行

C.排除妨礙、恢復原狀屬于行政強制措施

I）.法律、法規(guī)以外的其他規(guī)范性文件不得設定行政強制措施

【答案】：D

183、甲、乙、丙三家施工單位通過合同約定實行聯(lián)合共同承包。該3

個施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包特級、一級和二級。根據(jù)

《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，該聯(lián)合體應當按照（）的資

質(zhì)等級許可范圍承攬工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工單位約定

【答案】：C

184、某必須招標的建設項目，共有三家單位投標，其中一家未按招標

文件的要求提交投標保證金，則關(guān)于對投標的處理，下列說法正確的

是（）。

A.招標人應當重新招標

B.招標人可以直接發(fā)包

C.招標人可采用邀請招標方式

D.招標人必須終止項目

【答案】：A

185、代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限范圍或代理權(quán)終止后進行“代

理”活動的，屬于（）。

A.有權(quán)代理

B.表見代理

C.無權(quán)代理

D.濫用代理權(quán)

【答案】：C

186、施工企業(yè)在施工中偷工減料，造成建筑工程質(zhì)量不符合規(guī)定的質(zhì)

量標準，且情節(jié)嚴重。住房城鄉(xiāng)建設主管部門對該施工企業(yè)實施的處

罰不包括（）。

A.責令停業(yè)整頓

B.吊銷營