變壓器生產(chǎn)項目施工合同范本

變壓器生產(chǎn)項目施工合同范本合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為變壓器生產(chǎn)項目的業(yè)主，具備項目建設的相關資質(zhì)和條件；2.乙方具備變壓器生產(chǎn)項目的施工能力和資質(zhì)，愿意承擔該項目的施工任務；3.雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條合同范圍與內(nèi)容1.1本合同范圍內(nèi)的施工內(nèi)容為：變壓器生產(chǎn)項目的土建工程、設備安裝、調(diào)試、驗收等工作。1.2乙方應按照甲方的技術要求和施工圖紙進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。第二條合同價格與支付2.1本合同的施工價格為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2甲方支付乙方工程款的進度如下：（1）合同簽訂后五個工作日內(nèi)，支付合同總額的10%；（2）完成土建工程后，支付合同總額的40%；（3）設備安裝調(diào)試合格并驗收合格后，支付合同總額的40%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期內(nèi)無質(zhì)量問題的情況下支付。2.3甲方支付乙方工程款的方式為：銀行轉賬。第三條施工期限3.1乙方應按照甲方要求，確保工程在____年__月__日前竣工并交付使用。3.2乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。第四條工程質(zhì)量與保修4.1乙方應嚴格按照國家標準和行業(yè)規(guī)定進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格后，乙方應提供相應的竣工資料，并按照甲方要求進行工程移交。4.3乙方對施工的工程承擔質(zhì)量保修責任，保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期為____年。第五條違約責任5.1乙方如未按照約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總額×0.5%×逾期天數(shù)。5.2乙方如因施工質(zhì)量問題導致工程不合格，應承擔重新施工的一切費用。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應付款項×0.5%×逾期天數(shù)。第六條爭議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國的法律。6.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且質(zhì)量保證期滿之日起終止。甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工圖紙2.技術要求文件3.竣工資料模板4.工程質(zhì)量標準5.保修條款說明6.違約金計算公式說明7.訴訟管轄法院證明二、違約行為及認定：1.乙方未按期完成工程，認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。2.乙方施工質(zhì)量問題導致工程不合格，認定標準為不符合國家和行業(yè)標準。3.甲方未按期支付工程款，認定標準為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。三、法律名詞及解釋：1.合同總額：指雙方約定的整個合同項目的總價格。2.質(zhì)保期：指乙方對施工工程承擔質(zhì)量保修責任的期限。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約賠償金。4.訴訟管轄法院：指雙方在合同中約定的解決爭議的法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的延期計劃，并征得甲方同意。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，重新施工，確保工程質(zhì)量符合標準。3.工程款支付延誤：甲方應按時支付工程款，如有延誤，應支付違約金。4.爭議解決：雙方可先進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可向約定的訴訟管轄法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.適用于甲方為變壓器生產(chǎn)項目業(yè)主，乙方為具備施工能力和資質(zhì)的單位或個人。2.適用于變壓器生產(chǎn)項目的土建工程、設