專業(yè)力瓦工承攬協(xié)議范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專業(yè)力瓦工承攬協(xié)議范本版本合同目錄一覽1.專業(yè)力瓦工承攬協(xié)議概述1.1承攬工程的范圍與內(nèi)容1.2承攬工程的期限與時(shí)間安排1.3承攬工程的地點(diǎn)與場(chǎng)所2.雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.1.1承攬方的施工質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)2.1.2承攬方的施工安全與環(huán)境保護(hù)2.1.3承攬方的工程進(jìn)度與交付2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)2.2.1委托方的工程設(shè)計(jì)要求與變更2.2.2委托方的工程款項(xiàng)支付與結(jié)算2.2.3委托方的配合與協(xié)助義務(wù)3.工程款項(xiàng)與支付方式3.1工程總金額與支付條款3.2工程進(jìn)度款的支付比例與時(shí)間3.3工程驗(yàn)收合格后的尾款支付3.4工程款項(xiàng)支付的方式與途徑4.工程質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量的要求與標(biāo)準(zhǔn)4.2工程驗(yàn)收的程序與時(shí)間安排4.3工程質(zhì)量問(wèn)題的處理與修復(fù)5.施工安全與環(huán)境保護(hù)5.1施工安全的措施與要求5.2施工中的環(huán)境保護(hù)與污染防治5.3安全事故的處理與責(zé)任承擔(dān)6.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決6.1承攬方的違約行為與責(zé)任6.2委托方的違約行為與責(zé)任6.3合同爭(zhēng)議的解決方式與途徑7.合同的變更與解除7.1合同變更的條件與程序7.2合同解除的條件與責(zé)任承擔(dān)8.合同的效力與終止8.1合同的生效時(shí)間與條件8.2合同的終止條件與后續(xù)事項(xiàng)處理9.保密條款與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)9.1雙方對(duì)工程相關(guān)的保密信息保密9.2雙方對(duì)工程相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)10.合同的簽訂與生效10.1合同簽訂的時(shí)間與地點(diǎn)10.2合同的簽字蓋章與生效條件11.其他條款與約定11.1雙方對(duì)合同未盡事宜的補(bǔ)充協(xié)議11.2雙方對(duì)合同的修改與變更協(xié)議12.合同的附件與附錄12.1工程詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙與技術(shù)要求12.2工程款項(xiàng)支付憑證與發(fā)票13.合同的書(shū)面語(yǔ)言與解釋13.1合同的書(shū)面語(yǔ)言13.2合同的解釋權(quán)歸屬14.合同的簽署頁(yè)14.1承攬方的簽署頁(yè)14.2委托方的簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條專業(yè)力瓦工承攬協(xié)議概述1.1承攬工程的范圍與內(nèi)容（1）瓦片的選購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量核對(duì)；（2）瓦片的鋪設(shè)、搭接、粘結(jié)和接縫處理；（3）瓦片表面處理和防水處理；（4）瓦片施工過(guò)程中的安全防護(hù)和文明施工；（5）工程驗(yàn)收和售后服務(wù)。1.2承攬工程的期限與時(shí)間安排承攬方應(yīng)按照委托方的要求，確保工程在年月日之前竣工交付。具體施工時(shí)間安排由雙方協(xié)商確定，并以《工程進(jìn)度計(jì)劃》為準(zhǔn)。1.3承攬工程的地點(diǎn)與場(chǎng)所工程實(shí)施地點(diǎn)為：市區(qū)街道號(hào)，具體施工場(chǎng)所由委托方提供。第二條雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1承攬方的權(quán)利與義務(wù)2.1.1承攬方的施工質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)承攬方應(yīng)按照委托方的要求和國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)和返工的責(zé)任。2.1.2承攬方的施工安全與環(huán)境保護(hù)承攬方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)施工安全、環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)，確保施工過(guò)程中的人員安全和環(huán)境保護(hù)。如發(fā)生安全事故，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.1.3承攬方的工程進(jìn)度與交付承攬方應(yīng)按照《工程進(jìn)度計(jì)劃》完成施工任務(wù)，確保工程按時(shí)交付。如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承攬方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2委托方的權(quán)利與義務(wù)2.2.1委托方的工程設(shè)計(jì)要求與變更委托方應(yīng)向承攬方提供完整的工程設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工標(biāo)準(zhǔn)，并按照合同約定支付工程款項(xiàng)。如委托方需要對(duì)工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知承攬方，并協(xié)商確定變更后的工程內(nèi)容和價(jià)款。2.2.2委托方的工程款項(xiàng)支付與結(jié)算委托方應(yīng)按照《工程進(jìn)度計(jì)劃》和合同約定支付工程款項(xiàng)。工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付尾款。如委托方逾期支付，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。2.2.3委托方的配合與協(xié)助義務(wù)委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理工程所需的各種手續(xù)，提供施工場(chǎng)所、水源、電源等施工條件，并確保施工過(guò)程中的通行安全。如因委托方原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法正常進(jìn)行，承攬方有權(quán)要求委托方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條工程款項(xiàng)與支付方式3.1工程總金額與支付條款本工程合同總金額為人民幣元整（大寫(xiě)：元整），包括工程款、材料款、人工費(fèi)、交通費(fèi)等。3.2工程進(jìn)度款的支付比例與時(shí)間工程進(jìn)度款的支付比例為70%，支付時(shí)間為工程進(jìn)度達(dá)到70%時(shí)。如承攬方進(jìn)度符合約定，委托方應(yīng)在收到承攬方提交的進(jìn)度款申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)支付。3.3工程驗(yàn)收合格后的尾款支付工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)在驗(yàn)收合格證書(shū)頒發(fā)后15日內(nèi)支付剩余的30%工程尾款。如委托方逾期支付，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。3.4工程款項(xiàng)支付的方式與途徑工程款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付，具體賬號(hào)和開(kāi)戶行信息由雙方在合同中約定。第四條工程質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量的要求與標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。瓦片應(yīng)選購(gòu)自正規(guī)廠家，具備產(chǎn)品合格證和質(zhì)保書(shū)。瓦片鋪設(shè)應(yīng)牢固、平整、美觀，接縫應(yīng)均勻、整齊，表面處理應(yīng)符合防水要求。4.2工程驗(yàn)收的程序與時(shí)間安排工程驗(yàn)收分為中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。中間驗(yàn)收在工程進(jìn)度達(dá)到70%時(shí)進(jìn)行，竣工驗(yàn)收在工程完成后進(jìn)行。驗(yàn)收程序如下：（1）委托方組織驗(yàn)收，承攬方配合；（2）驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（3）如驗(yàn)收不合格，承攬方應(yīng)按照驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，并重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。4.3工程質(zhì)量問(wèn)題的第八條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1承攬方的違約行為與責(zé)任（1）修復(fù)和返工不符合質(zhì)量要求的工程部分，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（2）按照合同約定支付逾期違約金；（3）因違約行為導(dǎo)致委托方損失的，承攬方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.2委托方的違約行為與責(zé)任（1）按照合同約定支付逾期違約金；（2）承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的承攬方損失的賠償責(zé)任。8.3合同爭(zhēng)議的解決方式與途徑雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序合同履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，雙方可協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，與本合同具有同等法律效力。9.2合同解除的條件與責(zé)任承擔(dān)（1）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同；（2）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方均有權(quán)解除合同；（3）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理已發(fā)生的工程款項(xiàng)和其他事項(xiàng)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十條合同的效力與終止10.1合同的生效時(shí)間與條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的工程驗(yàn)收合格并支付尾款之日終止。10.2合同的終止條件與后續(xù)事項(xiàng)處理合同終止后，承攬方應(yīng)按照委托方的要求完成工程收尾工作，并確保工程質(zhì)量在保修期內(nèi)符合保修要求。雙方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的相關(guān)事項(xiàng)。第十一條保密條款與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.1雙方對(duì)工程相關(guān)的保密信息保密雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、施工方法等保密信息，應(yīng)予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。11.2雙方對(duì)工程相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)雙方應(yīng)尊重并保護(hù)對(duì)方在工程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對(duì)方同意不得使用對(duì)方的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等。第十二條合同的簽訂與生效12.1合同簽訂的時(shí)間與地點(diǎn)本合同于年月日簽訂于市區(qū)街道號(hào)。12.2合同的簽字蓋章與生效條件本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。雙方簽字蓋章后，合同即刻生效。第十三條合同的履行地點(diǎn)與爭(zhēng)議解決13.1合同履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為市區(qū)街道號(hào)。13.2爭(zhēng)議解決雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條合同的簽署頁(yè)14.1承攬方的簽署頁(yè)（承攬方在此頁(yè)簽字蓋章）14.2委托方的簽署頁(yè)（委托方在此頁(yè)簽字蓋章）第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：工程設(shè)計(jì)圖紙描述：包含工程詳細(xì)設(shè)計(jì)、施工圖、立面圖、剖面圖等相關(guān)圖紙。要求：圖紙需清晰明了，標(biāo)注完整，符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二：工程量清單描述：詳細(xì)列出工程所需材料、人工、設(shè)備等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)。要求：清單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，項(xiàng)目齊全，報(bào)價(jià)合理。3.附件三：施工方案描述：詳細(xì)說(shuō)明施工工藝、施工步驟、施工安全措施等。要求：方案應(yīng)科學(xué)合理，具有可操作性，符合安全規(guī)范。4.附件四：材料合格證書(shū)及質(zhì)保書(shū)描述：供應(yīng)商提供的材料合格證書(shū)和質(zhì)保書(shū)，證明材料的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。要求：證書(shū)需由正規(guī)供應(yīng)商提供，信息完整，有效期限內(nèi)。5.附件五：施工人員名單及資質(zhì)證明描述：列出參與施工的所有人員名單及其相關(guān)資質(zhì)證明。要求：人員資質(zhì)證明真實(shí)有效，符合工程要求。6.附件六：工程進(jìn)度計(jì)劃描述：詳細(xì)列出工程各階段施工的時(shí)間安排和進(jìn)度要求。要求：計(jì)劃應(yīng)實(shí)際可行，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。7.附件七：安全防護(hù)和環(huán)保措施計(jì)劃描述：列出施工期間的安全防護(hù)措施和環(huán)保措施計(jì)劃。要求：計(jì)劃應(yīng)全面，針對(duì)性強(qiáng)，確保施工安全與環(huán)境保護(hù)。8.附件八：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法描述：明確工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法，包括質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的要求。要求：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法應(yīng)具體明確，便于雙方執(zhí)行和監(jiān)督。9.附件九：工程款項(xiàng)支付憑證和發(fā)票描述：支付款項(xiàng)的憑證和發(fā)票，證明款項(xiàng)的支付與接收。要求：憑證和發(fā)票應(yīng)真實(shí)有效，金額準(zhǔn)確，符合合同約定。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約行為及責(zé)任示例：承攬方未能按照約定時(shí)間完成工程，導(dǎo)致工程延期。責(zé)任：承攬方應(yīng)支付逾期違約金，并承擔(dān)因延期導(dǎo)致的損失賠償。2.委托方違約行為及責(zé)任示例：委托方未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款，導(dǎo)致工程停工。責(zé)任：委托方應(yīng)支付逾期違約金，并承擔(dān)因停工導(dǎo)致的損失賠償。3.質(zhì)量不達(dá)標(biāo)違約行為及責(zé)任示例：工程驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)承攬方施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任：承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)和返工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。4.安全違規(guī)行為及責(zé)任示例：施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，未采取適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)措施。責(zé)任：承攬方應(yīng)承擔(dān)安全事故的責(zé)任，賠償受害人的損失。5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為及責(zé)任示例：承攬方在施工中使用了未經(jīng)授權(quán)的第三方設(shè)計(jì)或技術(shù)。責(zé)任：承攬方應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，賠償委托方的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指專業(yè)力瓦工承攬協(xié)議范本版，雙方簽訂的具有法律效力的文件。2.承攬方：指承擔(dān)工程瓦工施工工作的主體，具備相關(guān)資質(zhì)和能力。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行瓦工施工工作的主體，負(fù)責(zé)提供工程相關(guān)條件和要求。4.工程：指雙方