2025年度鍋爐房智能化改造工程承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度鍋爐房智能化改造工程承包合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：第一條合同標的一、項目名稱：_______鍋爐房智能化改造工程二、項目地點：_______三、項目內(nèi)容：包括但不限于設備更換、系統(tǒng)升級、智能化改造等。第二條工程進度及工期一、工程開工日期：_______二、工程竣工日期：_______三、工期延誤責任：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金；因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方有權(quán)要求甲方支付_______元誤期損失賠償金。第三條合同價款及支付方式一、合同總價：人民幣_______元整（大寫：_______元整）。1.合同簽訂后_______日內(nèi)，甲方支付合同總價_______%作為預付款；2.工程開工后_______日內(nèi)，甲方支付合同總價_______%作為進度款；3.工程竣工并驗收合格后_______日內(nèi)，甲方支付合同總價_______%作為結(jié)算款；4.保修期滿后_______日內(nèi)，甲方支付合同總價_______%作為保修金。第四條質(zhì)量要求一、工程質(zhì)量標準：符合國家相關標準和規(guī)范要求。二、質(zhì)量保證期：自工程竣工驗收合格之日起_______年。三、質(zhì)量責任：乙方應嚴格按照合同約定及國家相關標準、規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。如因乙方原因造成工程質(zhì)量問題，乙方應承擔全部責任，并負責修復。第五條驗收及保修一、驗收標準：按國家相關標準和規(guī)范進行驗收。二、驗收程序：乙方完成工程后，應及時通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后_______日內(nèi)組織驗收。三、保修責任：乙方在質(zhì)量保證期內(nèi)，對因施工原因造成的質(zhì)量問題，應無償進行修復。保修期滿后，乙方仍應承擔保修責任，但甲方應支付乙方合理費用。第六條違約責任一、甲方違約責任：1.甲方未按合同約定支付工程款，應向乙方支付_______%的違約金；2.甲方未按合同約定提供施工條件，導致工期延誤，應向乙方支付_______元誤期損失賠償金；3.甲方違反合同約定，給乙方造成損失的，應承擔相應賠償責任。二、乙方違約責任：1.乙方未按合同約定完成工程，應向甲方支付_______%的違約金；2.乙方未按合同約定保證工程質(zhì)量，給甲方造成損失的，應承擔相應賠償責任；3.乙方違反合同約定，給甲方造成損失的，應承擔相應賠償責任。第七條爭議解決一、合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。二、在爭議解決過程中，除爭議事項外，本合同的其它條款繼續(xù)履行。第八條合同生效及終止一、本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。二、合同履行完畢，本合同自行終止。第九條其他約定一、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。二、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義二、第三方介入的適用范圍1.本合同項下，如涉及設計、監(jiān)理、檢測、咨詢等技術(shù)服務，第三方可由甲方或乙方指定，或由雙方協(xié)商確定。2.在合同履行過程中，如因特殊原因需要第三方介入，雙方應協(xié)商一致，并簽訂相應的補充協(xié)議。三、第三方責任限額1.第三方的責任限額應在本合同約定的責任范圍內(nèi)，且不得超過合同總價的一定比例，具體比例由雙方在補充協(xié)議中約定。2.如第三方因自身原因造成合同履行障礙或損害甲方或乙方的合法權(quán)益，應承擔相應的法律責任。3.第三方責任限額的計算方式如下：a.第三方責任限額=合同總價×第三方責任比例；b.第三方責任比例由雙方在補充協(xié)議中約定，但不得高于合同總價的一定比例。四、第三方職責1.第三方應按照合同約定及國家相關標準、規(guī)范，履行其職責。2.第三方應確保其提供的服務符合合同要求，并對因自身原因造成的服務缺陷承擔責任。3.第三方在履行職責過程中，應遵守國家法律法規(guī)，不得泄露甲方或乙方的商業(yè)秘密。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關系，以補充協(xié)議為準。2.第三方在合同履行過程中的權(quán)利、義務及責任，由補充協(xié)議約定。3.第三方與甲方、乙方之間發(fā)生爭議時，應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方介入的具體條款1.設計單位：設計單位應按照甲方或乙方的要求，完成設計任務，并對設計質(zhì)量承擔責任。2.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位應按照合同約定，對工程施工過程進行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量。3.檢測機構(gòu)：檢測機構(gòu)應按照合同約定，對工程材料、設備進行檢測，并出具檢測報告。4.咨詢機構(gòu)：咨詢機構(gòu)應按照合同約定，提供技術(shù)咨詢服務，協(xié)助甲方或乙方解決工程實施過程中遇到的問題。5.金融機構(gòu)：金融機構(gòu)應按照合同約定，為甲方或乙方提供融資、擔保等服務。6.保險公司：保險公司應按照合同約定，為甲方或乙方提供保險服務，保障工程實施過程中的風險。七、第三方變更及退出1.如需更換第三方，甲方或乙方應提前_______日書面通知對方，并取得對方同意。2.第三方退出合同，應提前_______日書面通知甲方或乙方，并辦理相關手續(xù)。3.第三方變更或退出合同，不影響本合同的履行。八、補充條款1.本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。3.本合同補充協(xié)議的簽訂、修改或解除，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。4.本合同補充協(xié)議的生效日期，以雙方簽字（或蓋章）之日起為準。5.本合同補充協(xié)議一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______代表人（簽字）：_______代表人（簽字）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同書：本合同正本及所有附件構(gòu)成完整的合同文件。2.項目概況及需求說明書：詳細描述項目背景、目標、范圍、要求等。3.設計圖紙及技術(shù)規(guī)范：包括但不限于設備布置圖、系統(tǒng)連接圖、施工圖、材料清單等。4.施工組織設計：包括施工進度計劃、施工方案、質(zhì)量保證措施、安全管理措施等。5.材料及設備清單：詳細列出所需材料及設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌、產(chǎn)地等。6.工程量清單：詳細列出各項工程量，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等。7.質(zhì)量驗收標準：根據(jù)國家相關標準和規(guī)范，明確工程質(zhì)量驗收標準。8.安全生產(chǎn)管理制度：包括但不限于施工現(xiàn)場安全管理、消防安全管理、環(huán)境保護等。9.甲方提供的場地、設施清單：包括但不限于土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證、設施設備清單等。10.乙方提交的資質(zhì)證明文件：包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。12.甲方支付工程款的憑證：包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票等。13.工程驗收報告：包括但不限于工程驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收人員名單等。14.保修期內(nèi)的維修記錄：包括但不限于維修時間、維修內(nèi)容、維修人員等。15.爭議解決相關文件：包括但不限于調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決、法院判決等。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：a.乙方未按合同約定的時間完成工程，導致工期延誤。b.乙方提供的材料、設備不符合合同約定，影響工程質(zhì)量。c.甲方未按合同約定支付工程款。d.甲方未按合同約定提供施工條件。e.第三方因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題。2.責任認定標準：a.乙方未按合同約定的時間完成工程，每延誤一日，應向甲方支付_______元違約金。b.乙方提供的材料、設備不符合合同約定，導致工程質(zhì)量問題，乙方應承擔修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。c.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付_______%的違約金。d.甲方未按合同約定提供施工條件，導致工期延誤，甲方應向乙方支付_______元誤期損失賠償金。e.第三方因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，第三方應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。3.違約示例說明：a.乙方在合同約定的工期結(jié)束后，延誤了10天完成工程。根據(jù)合同約定，乙