二零二五年度排洪渠工程施工進度與工期延誤合同

二零二五年度排洪渠工程施工進度與工期延誤合同甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程進度描述1.工程進度安排第一階段：工程開工前準備工作，包括場地平整、設備調(diào)試等，預計時間為______天。第二階段：主體工程施工，包括渠體開挖、澆筑、回填等，預計時間為______天。第三階段：附屬設施施工，包括排水口、閘門等，預計時間為______天。第四階段：工程驗收與交付，預計時間為______天。2.工程質(zhì)量要求乙方應確保工程按照設計要求和國家相關標準施工，確保工程質(zhì)量合格。乙方應建立健全質(zhì)量管理體系，對施工過程中的質(zhì)量問題進行及時處理和糾正。二、工期延誤處理1.工期延誤原因乙方應詳細記錄工程進度，如遇不可抗力因素或其他非乙方責任原因導致工期延誤，乙方應及時向甲方報告，并提供相關證明材料。甲方應審核乙方提交的延誤原因及證明材料，并在______個工作日內(nèi)給予答復。2.工期延誤責任如因乙方責任導致工期延誤，乙方應承擔相應的責任，包括但不限于：向甲方支付違約金，違約金按每日______元計算。承擔因工期延誤給甲方造成的損失。甲方有權要求乙方加快施工進度，乙方應予以配合。三、合同履行與變更1.合同履行乙方應嚴格按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準等要求履行合同義務。甲方應按時支付工程款項，具體支付方式和時間按合同約定執(zhí)行。2.合同變更合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。合同變更不影響原合同其他條款的效力。四、爭議解決與合同解除1.爭議解決合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.合同解除如一方違反合同約定，另一方有權解除合同，并要求賠償損失。合同解除不影響雙方各自的權利和義務。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務權利：有權監(jiān)督和檢查乙方的施工進度和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)施工不符合要求，有權要求乙方進行整改。有權根據(jù)工程實際情況調(diào)整施工計劃，但應提前通知乙方并協(xié)商一致。義務：在合同規(guī)定的時間內(nèi)支付工程款項，并按照合同約定提供必要的施工條件。為乙方提供施工所需的圖紙、資料等，并確保其準確性。2.乙方權利與義務權利：在按照合同要求完成施工后，有權要求甲方按照約定支付工程款項。如因甲方原因導致施工延誤或其他損失，有權要求甲方承擔相應責任。義務：按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準等要求完成施工任務。對甲方提供的與工程相關的信息和技術要求保密，不得泄露給第三方。六、施工進度與質(zhì)量驗收1.施工進度乙方應按照合同約定的施工進度計劃進行施工，并及時向甲方報告施工進度。甲方有權要求乙方加快施工進度，乙方應予以配合。2.質(zhì)量驗收甲方應在施工完成后進行質(zhì)量驗收，驗收標準以本合同約定的質(zhì)量要求以及國家相關標準為準。如驗收不合格，甲方應在驗收后______個工作日內(nèi)（具體時長）通知乙方，乙方應在接到通知后的______個工作日內(nèi)（具體時長）采取補救措施，如返工等。七、付款方式與期限1.預付款合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據(jù)工程進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的施工后，甲方支付相應比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在乙方完成所有施工任務且經(jīng)甲方驗收合格后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。如甲方無故要求乙方停工或改變施工計劃，應承擔因此給乙方造成的損失，包括但不限于停工損失、材料損失等。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準等要求完成施工任務，每逾期一天，應按照合同總價的______%向甲方支付違約金；逾期超過______天（具體時長），甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應承擔甲方因此遭受的全部損失。如乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，應負責免費返工或修復，并按照合同總價的______%向甲方支付違約金；如因施工質(zhì)量問題給甲方工程造成損失，乙方應承擔全部賠償責任。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權解除本合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應互相通知，并提供相關證明文件。因不可抗力導致無法履行合同義務的一方不承擔違約責任，但應盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應對在合同履行過程中知悉的對方施工計劃、技術秘密以及其他機密信息（包括但不限于施工進度、工程質(zhì)量等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權利義務