2025年度地下綜合管廊建設項目承攬施工合同書

2025年度地下綜合管廊建設項目承攬施工合同書本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________鑒于甲方需要建設地下綜合管廊，乙方愿意承攬該項目的施工，雙方經友好協商，達成如下協議：一、項目概況1.項目名稱：2025年度地下綜合管廊建設項目2.項目地點：____________________3.項目規(guī)模：____________________4.項目內容：地下綜合管廊的土建工程、管道安裝、電氣工程、消防工程等。二、合同工期1.合同工期：自合同簽訂之日起____個月。2.乙方應按照甲方要求，在合同工期內完成地下綜合管廊建設項目的施工。三、工程款支付1.乙方在合同簽訂后，需向甲方提交施工組織設計、施工方案等資料，經甲方審核通過后，甲方支付合同總價款的_____%作為預付款。2.乙方在工程進度達到合同約定節(jié)點時，向甲方提交工程進度款申請，甲方在收到申請后____個工作日內支付相應款項。3.工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的_____%作為竣工結算款。4.甲方在支付工程款時，應扣除乙方應承擔的稅費、質保金等。四、工程質量1.乙方應嚴格按照國家有關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質量。2.乙方在施工過程中，應接受甲方對工程質量的監(jiān)督檢查。3.工程竣工驗收合格后，甲方對工程質量承擔保修責任。五、安全生產1.乙方應建立健全安全生產管理制度，確保施工現場安全生產。2.乙方應按照國家有關安全生產法律法規(guī)，對施工現場進行安全管理。3.乙方在施工過程中，如發(fā)生安全事故，應立即采取措施，并按照國家有關法律法規(guī)進行處理。六、違約責任1.乙方未按合同約定完成工程進度，每延誤一日，應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。2.甲方未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金。3.乙方在施工過程中，如因自身原因造成工程質量問題，應承擔相應的責任。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________簽訂日期：____________________九、附件1.施工組織設計2.施工方案3.工程量清單4.工程進度計劃5.其他相關資料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、材料供應商、設備供應商、檢測機構、咨詢機構、保險機構等。二、第三方介入的目的和方式1.第三方介入的目的：為確保工程項目的順利進行，提高工程質量，降低風險，以及滿足相關法律法規(guī)的要求。（1）提供專業(yè)服務，如設計、監(jiān)理、檢測等；（2）提供材料、設備等物資；（3）提供資金支持；（4）提供技術指導；（5）其他有助于工程項目順利進行的服務。三、第三方責任限額1.第三方責任限額：第三方在履行本合同過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的賠償責任，但賠償金額不得超過合同總價款的_____%。（1）不可抗力因素導致的損失；（2）甲方或乙方違反合同約定導致的損失；（3）第三方無法預見、無法避免且無法克服的情況導致的損失。四、第三方與甲乙方的責權利劃分1.第三方與甲方的責權利劃分：（1）責任：第三方應按照合同約定，履行其專業(yè)服務、提供物資、資金支持等義務，確保工程項目的順利進行。（2）權利：第三方有權要求甲方按照合同約定支付相關費用，并在工程進度達到約定節(jié)點時，獲取相應的款項。（3）義務：第三方應遵守國家有關法律法規(guī)，維護甲方合法權益。2.第三方與乙方的責權利劃分：（1）責任：第三方應按照合同約定，履行其專業(yè)服務、提供物資、資金支持等義務，協助乙方完成工程項目的施工。（2）權利：第三方有權要求乙方按照合同約定支付相關費用，并在工程進度達到約定節(jié)點時，獲取相應的款項。（3）義務：第三方應遵守國家有關法律法規(guī)，維護乙方合法權益。五、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲方和乙方應就第三方的資質、服務內容、費用等達成一致意見。2.第三方介入后，甲方和乙方應將第三方納入合同體系，明確各方的權利、義務和責任。3.第三方介入過程中，甲方和乙方應加強溝通與協調，確保第三方能夠充分發(fā)揮其作用。六、第三方變更和退出1.第三方變更：在合同履行過程中，如需更換第三方，甲方和乙方應協商一致，并簽訂補充協議。2.第三方退出：第三方因自身原因或合同約定原因退出項目，甲方和乙方應協商解決相關事宜，確保工程項目的順利進行。七、爭議解決1.第三方與甲方、乙方之間發(fā)生的爭議，應友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。2.本合同修正條款作為本合同不可分割的一部分，與原合同具有同等法律效力。甲方（建設單位）：____________________乙方（施工單位）：____________________第三方：____________________簽訂日期：____________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工組織設計詳細要求：施工組織設計應包括施工方案、施工進度計劃、施工資源配置、施工安全管理措施、環(huán)境保護措施等內容。說明：施工組織設計是指導施工的重要文件，乙方應在合同簽訂后____個工作日內提交給甲方審核。2.施工方案詳細要求：施工方案應詳細說明施工工藝、施工方法、施工順序、施工質量控制措施、施工安全措施等內容。說明：施工方案是乙方施工的具體指導文件，應確保施工過程的順利進行。3.工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列明工程項目的各項工程量，包括土建工程、管道安裝、電氣工程、消防工程等。說明：工程量清單是工程款支付的重要依據，應確保工程量的準確無誤。4.工程進度計劃詳細要求：工程進度計劃應詳細列明各階段施工的時間節(jié)點、工程量、質量要求等。說明：工程進度計劃是監(jiān)督施工進度的重要工具，應確保工程按計劃推進。5.其他相關資料詳細要求：包括但不限于地質勘察報告、設計圖紙、施工圖紙、施工技術規(guī)范、質量檢測報告等。說明：其他相關資料是確保工程質量和安全的重要依據，乙方應確保其完整性和準確性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定的時間完成施工，導致工期延誤。責任認定：每延誤一日，乙方應向甲方支付合同總價款的_____%作為違約金。示例：若合同工期為6個月，實際工期延誤10天，則乙方應支付違約金_____%。（2）乙方施工過程中，出現質量問題，經甲方驗收不合格。責任認定：乙方應承擔修復費用，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若因乙方施工質量問題，導致甲方損失_____%，則乙方應賠償甲方相應金額。（3）甲方未按合同約定支付工程款。責任認定：每延誤一日，甲方應向乙方支付合同總價款的_____%作為違約金。示例：若甲方應支付工程款_____%，實際支付延誤5天，則甲方應支付違約金_____%。（4）第三方未按合同約定履行其義務，導致工程項目受到影響。責任認