2025年度大型公共設(shè)施建筑工程承包合同違約責(zé)任及應(yīng)急處理

2025年度大型公共設(shè)施建筑工程承包合同違約責(zé)任及應(yīng)急處理本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：_______乙方（施工單位）：_______鑒于甲方需建設(shè)_______（設(shè)施名稱）項目，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本工程項目的承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_______2.工程地點：_______3.工程內(nèi)容：_______4.工程規(guī)模：_______5.工程投資：_______6.工程建設(shè)工期：_______二、承包方式及價款1.承包方式：_______2.承包價款：_______3.付款方式：_______三、違約責(zé)任及應(yīng)急處理1.甲方違約責(zé)任：（1）因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。（2）因甲方原因?qū)е鹿こ掏９?，每停工一天，?yīng)向乙方支付_______元違約金。（3）因甲方原因?qū)е鹿こ滩牧?、設(shè)備供應(yīng)不足，每延誤一天，應(yīng)向乙方支付_______元違約金。（4）因甲方原因?qū)е鹿こ舔炇詹缓细?，甲方?yīng)承擔(dān)全部返工費用。2.乙方違約責(zé)任：（1）因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。（2）因乙方原因?qū)е鹿こ掏９?，每停工一天，?yīng)向甲方支付_______元違約金。（3）因乙方原因?qū)е鹿こ滩牧?、設(shè)備供應(yīng)不足，每延誤一天，應(yīng)向甲方支付_______元違約金。（4）因乙方原因?qū)е鹿こ舔炇詹缓细?，乙方?yīng)承擔(dān)全部返工費用。3.應(yīng)急處理：（1）在工程實施過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程停工，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照國家相關(guān)政策規(guī)定處理。（2）在工程實施過程中，如遇安全事故，乙方應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。（3）在工程實施過程中，如遇質(zhì)量問題，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。四、其他約定1.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程建設(shè)。2.雙方應(yīng)遵守誠實信用原則，履行合同約定的義務(wù)。3.雙方在合同履行過程中，如遇爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，本合同終止。甲方（建設(shè)單位）：________乙方（施工單位）：________簽訂日期：_______六、附件1.工程設(shè)計圖紙2.工程施工圖紙3.工程預(yù)算書4.其他相關(guān)資料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.本合同所稱第三方，是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入工程項目的咨詢、監(jiān)理、檢測、材料供應(yīng)、設(shè)備租賃等服務(wù)的獨立法人或其他組織。2.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。二、第三方責(zé)任限額1.第三方在本合同項下的責(zé)任，限于其提供的專業(yè)服務(wù)范圍，且責(zé)任限額不超過其合同金額的_______%。2.若第三方在履行其職責(zé)過程中，因其自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.甲方或乙方因第三方原因遭受損失的，有權(quán)向第三方追償，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、第三方介入的審批與監(jiān)督1.甲方或乙方需引入第三方時，應(yīng)提前_______個工作日書面通知對方，并經(jīng)對方同意后方可引入。2.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的履約情況，確保其服務(wù)質(zhì)量符合合同要求。四、第三方與甲乙方的責(zé)任劃分1.第三方在本合同項下的責(zé)任，僅限于其提供的服務(wù)內(nèi)容，甲方和乙方對第三方的服務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。2.甲方和乙方在第三方介入后，應(yīng)就第三方的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量、進(jìn)度等方面達(dá)成一致意見，并由第三方出具相應(yīng)的服務(wù)報告。3.第三方在履行其職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問題，甲方和乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、第三方變更與替換1.甲方或乙方如需更換第三方，應(yīng)提前_______個工作日書面通知對方，并經(jīng)對方同意后方可更換。2.第三方更換后，原有合同條款繼續(xù)有效，新第三方應(yīng)按照原合同約定履行其職責(zé)。六、第三方介入的費用承擔(dān)1.第三方的服務(wù)費用，按合同約定由甲乙雙方承擔(dān)，具體費用分?jǐn)偙壤杉滓译p方協(xié)商確定。2.第三方介入后，如因第三方原因?qū)е鹿こ坛杀驹黾?，增加部分由第三方承?dān)。七、第三方介入的合同簽訂1.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.第三方服務(wù)合同應(yīng)與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)予以遵守。八、第三方介入的爭議解決1.第三方介入過程中，如甲乙雙方與第三方發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、第三方介入的終止1.如第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商決定是否更換第三方。2.第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定結(jié)算剩余款項，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.第三方介入終止后，甲乙雙方仍需按照本合同約定履行各自的義務(wù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計圖紙要求：圖紙應(yīng)包含項目總體布局、結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備選型、施工工藝等詳細(xì)內(nèi)容，符合國家相關(guān)設(shè)計規(guī)范。說明：設(shè)計圖紙是施工的重要依據(jù)，必須準(zhǔn)確無誤。2.工程施工圖紙要求：施工圖紙應(yīng)詳細(xì)說明施工過程中的各項技術(shù)要求、施工順序、施工方法等，確保施工質(zhì)量。說明：施工圖紙是施工過程中的直接指導(dǎo)文件，必須嚴(yán)格按照圖紙施工。3.工程預(yù)算書要求：預(yù)算書應(yīng)詳細(xì)列出工程各項費用，包括直接費用、間接費用、利潤等，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。說明：預(yù)算書是工程資金管理的重要依據(jù)，必須真實反映工程成本。4.工程施工合同要求：合同應(yīng)明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括工程范圍、工期、質(zhì)量要求、付款方式等。說明：施工合同是甲乙雙方合作的基礎(chǔ)，必須明確雙方責(zé)任。5.第三方服務(wù)合同要求：合同應(yīng)詳細(xì)說明第三方服務(wù)的范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費用等，確保第三方服務(wù)的合規(guī)性。說明：第三方服務(wù)合同是第三方介入工程的重要依據(jù)，必須明確第三方的責(zé)任。6.工程進(jìn)度計劃要求：計劃應(yīng)詳細(xì)列出工程各個階段的施工內(nèi)容、時間節(jié)點、責(zé)任人等，確保工程按計劃推進(jìn)。說明：進(jìn)度計劃是工程管理的重要工具，必須嚴(yán)格執(zhí)行。7.工程質(zhì)量驗收報告要求：報告應(yīng)詳細(xì)記錄工程質(zhì)量驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等。說明：質(zhì)量驗收報告是確保工程質(zhì)量的重要文件，必須真實反映工程實際情況。8.工程變更通知單要求：通知單應(yīng)詳細(xì)說明工程變更的原因、內(nèi)容、影響等，確保變更的合理性和合法性。說明：工程變更通知單是處理工程變更的重要文件，必須經(jīng)甲乙雙方共同確認(rèn)。9.工程竣工報告要求：報告應(yīng)詳細(xì)記錄工程竣工情況，包括竣工時間、竣工質(zhì)量、竣工驗收等。說明：竣工報告是工程完成的標(biāo)志，必須真實反映工程實際情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時支付工程款。責(zé)任認(rèn)定：每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付_______元違約金。示例：若甲方應(yīng)于2023年4月1日支付工程款，但實際支付時間為2023年4月10日，則甲方需支付9天的違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時完成工程。責(zé)任認(rèn)定：每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付_______元違約金。示例：若合同約定工期為2023年4月1日至2023年6月30日，但實際完成時間為2023年7月10日，則乙方需支付40天的違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：提供的服務(wù)不符合合同約定。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的損失。