工程款合同（32篇）

工程款合同（32篇）工程款合同（精選32篇）工程款合同篇1甲方：_________________乙方：_________________因乙方承包甲方工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達(dá)成以下轉(zhuǎn)賬支票工程款合同：一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價(jià)款：雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價(jià)款,達(dá)成最終認(rèn)可價(jià)格為(￥：_________________)。二、工程款付款方式：甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定月日試營業(yè))一個(gè)月后的十日內(nèi)一次性付清。三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。四、如到期甲方不能按時(shí)付款,甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權(quán)歸屬甲方。六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。甲方：_________________乙方：_________________甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________________年____月____日工程款合同篇2甲方：_________________乙方：_________________根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下：_________________一、抵頂資產(chǎn)情況1、該車為抵頂?shù)摹?、該車現(xiàn)值元。3、該車各種證照齊全，相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日。二、車輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定1、本車抵頂工程款萬元，自本協(xié)議簽訂之日生效，乙方查驗(yàn)并接受該車輛。2、自抵頂車輛移交之日10日內(nèi)，雙方辦理過戶手續(xù)。3、車輛移交后，乙方在使用該車時(shí)所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān)，與甲方無關(guān)：_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。三、法律責(zé)任的約定1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬元。2、本協(xié)議簽訂生效后，任何一方均不得違約，否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任。四、其他約定1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。2、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)法定代表人：_________________法定代表人：__________________________年____月____日工程款合同篇3甲方：____________有限公司乙方：________________身份證號(hào)：____________________________________身份證號(hào)：____________丙方：________________身份證號(hào)：____________甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項(xiàng)目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內(nèi)蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務(wù)大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(wù)(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保，保證乙方向丙方支付工程款。三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售，將變賣房屋所得價(jià)款優(yōu)先支付丙方的工程款。四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。六：本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保，與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項(xiàng)損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價(jià)款中扣除。八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。甲方：____________乙方：____________丙方：__________________年______月______日工程款合同篇4甲方：乙方：由于甲方欠乙方工程款，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方用以抵頂工程款的'房產(chǎn)為建筑面積平方米，價(jià)款小區(qū)元。號(hào)樓室，元，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對(duì)外出售，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方自行負(fù)擔(dān)，抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時(shí)出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同，在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí)，其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費(fèi)用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續(xù)。辦理過戶手續(xù)所需要費(fèi)用由購房人按國家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān)。三、抵頂房產(chǎn)的價(jià)格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關(guān)配套費(fèi)用。抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達(dá)到甲方對(duì)外銷售的同等標(biāo)準(zhǔn)。四、甲方于年月日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健Ｎ?、如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán)等，乙方可以單方解除本協(xié)議，甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款元。六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向威海市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。七、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲方：年月日乙方：年月日工程款合同篇5工程合約編號(hào)：承判人：承判工程：經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對(duì)并同意：一、最終結(jié)算工程款項(xiàng)如下：1、完成合約工程金額：2、額外工程金額：3、代工金額：4、其它金額：共計(jì)總金額：二、總金額中應(yīng)扣除的項(xiàng)目：1、公司代支付材料及墊付等金額：2、其它扣款：三、實(shí)際支付金額(總金額-扣除金額)截至年月日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗(yàn)收后發(fā)還。雙方對(duì)上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議，特立此據(jù)。立協(xié)議人：物業(yè)管理有限公司代表：承判人：代表：日期：工程款合同篇6申請(qǐng)人：______________興業(yè)工貿(mào)有限公司住所：______________和平路_______________號(hào)郵政編碼：________________法定代表人：_________________華__________總經(jīng)理電話：_____________委托代理人：________________律師事務(wù)所律師被申請(qǐng)人：_________________李__________男19__________年_____月_____日生住所：_________________市__________路_______________號(hào)郵政編碼：__________________電話：_____________案由：_________________購銷合同拖欠貨款糾紛仲裁請(qǐng)求：_________________1.裁決被申請(qǐng)人交付所拖欠貨款人民幣_(tái)_________元;2.裁決被申請(qǐng)人支付違約金人民幣_(tái)_________元;3.裁決本案仲裁費(fèi)用由被申請(qǐng)人承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人在_____________年_____月_____日簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同》一份,在合同履行中,(部分略)此致__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)人：______________興業(yè)工貿(mào)有限公司(蓋章)_____________年_____月_____日工程款合同篇7發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________經(jīng)雙方友好協(xié)議，甲方將綠化工程確定給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下：1、工程地點(diǎn)：昆山周市新鎮(zhèn)橫長涇路南側(cè)2、工程總造價(jià)：30000.00元（叁萬圓整）。3、工期：乙方確保在______年____月____日開工，于______年____月____日完工，工程標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格率98%4、開工準(zhǔn)備甲方前期使施工現(xiàn)場具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決該工程遺留問題；甲方在施工前準(zhǔn)備好施工圖紙、技術(shù)交底等工作；乙方接到圖紙后，盡快做出材料計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)及工程進(jìn)度計(jì)劃報(bào)給甲方。5、工程款支付苗木栽植完畢，經(jīng)初驗(yàn)合格后，付合同總額的80%，余款的20%在質(zhì)保期結(jié)束后付清。6、工程質(zhì)量（1）所栽苗木質(zhì)量必須符合工程要求，不得擅自改變苗木品種、規(guī)格及質(zhì)量，所有苗木必須經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格后方可栽植；（2）施工過程中，乙方必須服從甲方的監(jiān)督檢查和質(zhì)量管理，如因質(zhì)量問題造成返工，其費(fèi)用由乙方全部負(fù)責(zé)；（3）乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負(fù)；（4）乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理廢棄物。7、養(yǎng)護(hù)管理和質(zhì)量要求。（1）大樹及時(shí)支撐，支柱與樹干相接部分應(yīng)墊上防護(hù)物，以免磨傷樹皮；（2）栽植后及時(shí)封堰澆透水；（3）及時(shí)中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長；（4）苗木要及時(shí)防治病蟲害；（5）苗木管理期間，必須經(jīng)常清理各種廢棄物；（6）乙方包栽包活（樹死保更換，重新種植），在栽植完工后，要養(yǎng)護(hù)苗木15個(gè)月，其間發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。8、違約責(zé)任甲方責(zé)任：（1）甲方接到乙方的驗(yàn)收通知書后，及時(shí)按期組織驗(yàn)收，甲方推遲驗(yàn)收，其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金按合同總額0.1%處罰。（2）甲方如未按合同規(guī)定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，其間每推遲一天按工程價(jià)款的千分之一償付給乙方逾期違約金。乙方責(zé)任：（1）工程質(zhì)量不符合合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)無償修補(bǔ)或及時(shí)返工，由此造成的損失由乙方自行承擔(dān)。（2）乙方必須確保在工期內(nèi)完成施工任務(wù)，除不可抗力因素經(jīng)甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按合同總額0.1%處罰9、合同的生效與終止本合同自雙方簽字蓋章后生效?？⒐そY(jié)算，甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后條款終止。10、合同份數(shù)本合同一式兩份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)一份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。11、本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：_________乙方：__________________年____月____日_________年____月____日工程款合同篇8甲方：___________________________合同編號(hào)：___________________法定代表人：_____________________簽訂地址：___________________乙方：___________________________簽訂日期：______年____月___日法定代表人：_____________________甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，就房產(chǎn)抵工程款事宜，在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同，并承諾共同遵守。第一條房產(chǎn)地址本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號(hào)____花園第____幢、第____幢。第二條抵付金額甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。抵工程款的兩幢住宅面積總計(jì)____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn))，折合人民幣人民幣_(tái)____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵，多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過人民幣_(tái)____元整（大寫：_____），由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià)；如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_(tái)____元整（大寫：_____），由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià)，或按成本計(jì)算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。第三條雙方義務(wù)1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項(xiàng)目的整體性，便于統(tǒng)一管理，雙方商定，由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計(jì)、報(bào)建、人防和質(zhì)檢委托等工作；工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。第四條債務(wù)結(jié)清1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對(duì)這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內(nèi)，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_(tái)____元整（大寫：_____），具體構(gòu)成（略）。第五條工程進(jìn)度1.為了保證____花園項(xiàng)目的整體形象，便于統(tǒng)一管理，乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個(gè)日歷天內(nèi)保證工程全部竣工，并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時(shí)售房合同的同時(shí)，按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金，否則，甲方有權(quán)不予簽訂臨時(shí)合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結(jié)算數(shù)計(jì)）。第六條工程質(zhì)量1.乙方在施工時(shí)必須按照?qǐng)D紙和國家有關(guān)規(guī)范施工，保證工程質(zhì)量，以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，甲方協(xié)助。2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作，竣工驗(yàn)收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。第七條房產(chǎn)銷售1.為維護(hù)____花園整體形象，所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價(jià)銷售，原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價(jià)由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。第八條銷售服務(wù)1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù)，乙方預(yù)售房產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理，售房臨時(shí)合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時(shí)付清，否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對(duì)房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。2.為了促進(jìn)整個(gè)樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。第九條物業(yè)管理房屋建成竣工驗(yàn)收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。第十條違約責(zé)任1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。2.在合同有效期內(nèi)，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。3.違約金的計(jì)算方法：________________。第十一條爭議的解決本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律，受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條生效條件_____本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。本合同—式____份，各方當(dāng)事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________授權(quán)代理人：（簽字）______________授權(quán)代理人：（簽字）______________住址：____________________________住址：____________________________郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________聯(lián)系電話：________________________聯(lián)系電話：________________________傳真：____________________________傳真：____________________________日期：____________________________日期：____________________________電子信箱：________________________電子信箱：________________________開戶銀行：________________________開戶銀行：________________________賬號(hào)：____________________________賬號(hào)：____________________________工程款合同篇9工程款合同仲裁申請(qǐng)書申請(qǐng)人：_________________張__________,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________縣__________鎮(zhèn)__________行政村__________苗,電話___________________被申請(qǐng)人：_________________市__________建安工程有限公司,住所地__________市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)__________辦事處北__________室。法定代表人：_________________李__________,系該公司總經(jīng)理。案由：__________________糾紛仲裁請(qǐng)求：_________________1.裁決被申請(qǐng)人賠償申請(qǐng)人因停工、窩工造成的經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣_(tái)_________元;2.裁決被申請(qǐng)人承擔(dān)本案的仲裁費(fèi)用。事實(shí)與理由：_________________申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人于_____________年先后簽訂了四份協(xié)議,約定申請(qǐng)人承包__________苑L22、L33號(hào)樓土建及水電施工項(xiàng)目和__________苑L93B、L95、L96號(hào)樓墊層及基礎(chǔ)以及__________苑L101、L102號(hào)樓墊層及基礎(chǔ)工程。協(xié)議簽訂后,申請(qǐng)人根據(jù)協(xié)議的約定如約組織了工程施工。在協(xié)議履行過程中,被申請(qǐng)人多次違約。申請(qǐng)人與被申請(qǐng)人于_____________年先后簽訂了《________________》,約定了付款和結(jié)算辦法以及停工、窩工期間的補(bǔ)償辦法。被申請(qǐng)人因違約拖欠的部分工程款、逾期付款的利息損失以及因停工、窩工造成申請(qǐng)人經(jīng)濟(jì)損失中的部分損失,已經(jīng)在__________仲裁委員會(huì)〔_____________〕_____仲裁字第__________號(hào)裁決書中予以解決。申請(qǐng)人因停工、窩工造成的其他經(jīng)濟(jì)損失尚未得到賠償。綜上所述,申請(qǐng)人為維護(hù)其合法權(quán)益,依據(jù)相關(guān)法律,特向貴院提起仲裁。請(qǐng)求貴院支持申請(qǐng)人的仲裁請(qǐng)求,依法及時(shí)審理。此致__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)人：_______________________________年_____月_____日附：_________________1.《仲裁申請(qǐng)書》副本_____份;2.證據(jù)清單及有關(guān)證據(jù)材料_____份。工程款合同篇10甲方：___建設(shè)工程有限公司乙方：___身份證號(hào)碼：乙方在甲方承建的______樓項(xiàng)目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達(dá)成如下協(xié)議：1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號(hào)為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。2、乙方已對(duì)車況已完全知悉并認(rèn)可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時(shí)乙方對(duì)該車輛的`保險(xiǎn)到期日為年月日已經(jīng)知悉，乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納工作。3、甲方在乙方進(jìn)場材料費(fèi)用超過10萬元，并且正式進(jìn)入該項(xiàng)目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項(xiàng)目達(dá)到兩個(gè)單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費(fèi)由乙方支付。4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費(fèi)、保險(xiǎn)憑證等證照，并當(dāng)時(shí)核實(shí)轉(zhuǎn)籍車的車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、鑰匙等。車輛交接時(shí)詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時(shí)，視為甲方將車輛實(shí)際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔(dān)該車輛的任何費(fèi)用。6、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人，甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人。7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。8、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。甲方蓋章：代理人：日期：年月日乙方簽字：日期：年月日工程款合同篇11甲方：_________________乙方：_________________甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：_________________1、甲方用項(xiàng)目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金，乙方同意接受。該商品房坐落于房號(hào)，建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準(zhǔn))，單價(jià)元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發(fā)票后，甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。3、乙方原則上不許退房，如果因?yàn)樘厥庠蛲朔浚毥?jīng)甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領(lǐng)取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務(wù)。5、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，雙方應(yīng)積極履行各自的義務(wù)，任何一方不得以該商品房產(chǎn)權(quán)尚未過戶、未開發(fā)票等理由，主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成。6、本協(xié)議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。甲方：_________________乙方：_________________法定代表人：_________________法定代表人：_________________經(jīng)辦人：_________________經(jīng)辦人：_________________日期：_________________日期：_________________工程款合同篇12甲方：___________乙方：_____________經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：1、乙方申請(qǐng)將甲方所欠乙方項(xiàng)目外墻涂料工程款_____________元，現(xiàn)乙方申請(qǐng)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給甲方，由在購買住宅一套，該房屋戶名寫為______________，身份證號(hào)_______________，若產(chǎn)生一切責(zé)任由________方承擔(dān)。2、該筆費(fèi)用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請(qǐng)財(cái)務(wù)部門審核。該筆費(fèi)用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與甲方無關(guān)。甲方：___________________年______月____日乙方：___________________年______月____日工程款合同篇13委托保證人(總承包商，以下稱甲方)：______________住所：____________________法定代表人：______________電話：____________________傳真：_______________保證人(以下稱乙方)：____________________________住所：____________________法定代表人：______________電話：_____________________傳真：______________鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號(hào)為《買賣合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方向供貨商提供付款保證，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。第一條定義1.1本合同所稱總承包商付款保證是指，乙方向供貨商保證，當(dāng)甲方未按照主合同的約定支付貨款時(shí)，由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。1.2本合同所稱貨款是指。第二條保證的范圍及保證金額2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應(yīng)向供貨商支付的貨款。2.2乙方保證的金額是甲方應(yīng)支付貨款的_______%，數(shù)額最高不超過人民幣_(tái)_______元(大寫：______________)。第三條保證的方式及保證期間3.1乙方保證的方式為：連帶責(zé)任保證。3.2乙方保證的期間為：自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應(yīng)履行付款義務(wù)期限屆滿之日后日。3.3如甲方與供貨商協(xié)議變更主合同的付款時(shí)間，經(jīng)乙方書面同意后，保證期間按變更后的時(shí)間做相應(yīng)調(diào)整。第四條承擔(dān)保證責(zé)任的形式乙方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。當(dāng)甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時(shí)，由乙方向供貨商支付。第五條擔(dān)保費(fèi)及支付方式5.1擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)擔(dān)保額、擔(dān)保期限、風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。5.2雙方確定的.擔(dān)保費(fèi)率為：____________________。5.3本合同生效后日內(nèi)，甲方一次性支付乙方擔(dān)保費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)_____________元(大寫：______________)。第六條反擔(dān)保甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔(dān)保，由雙方另行簽訂反擔(dān)保合同。第七條乙方的追償權(quán)乙方按照合同的約定承擔(dān)了保證責(zé)任后，即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐?xiàng)及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用，甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項(xiàng)的%一次性支付違約金。第八條雙方的其他權(quán)利義務(wù)8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔(dān)保費(fèi)之日起日內(nèi)，向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。甲方：________________________年_____月_____日乙方：_______________________年_____月_____日工程款合同篇14答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機(jī)械廠。住所：_________________市__________路__________號(hào)。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________廠長。被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號(hào)。法定代表人：______________，職務(wù)：_________________總經(jīng)理。答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經(jīng)被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時(shí)，原告辦理了驗(yàn)收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二)，但原告并無即時(shí)向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格，要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。被告本著友好協(xié)商的態(tài)度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報(bào)告(見被告的證據(jù)三)，如果確系被告過錯(cuò)造成的，被告愿意按照合同規(guī)定進(jìn)行賠償，但原告至今未有提供。據(jù)此，被告認(rèn)為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足，請(qǐng)求法院依法予以駁回其訴訟請(qǐng)求。此致__________市__________區(qū)人民法院答辯人：_________________市__________機(jī)械廠________年__________月__________日工程款合同篇15債務(wù)人：__________（以下簡稱甲方）債權(quán)人：__________（以下簡稱乙方）甲乙雙方依據(jù)我國《合同法》、《民法通則》等相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)充分協(xié)商自愿達(dá)成如下協(xié)議：一.乙方同意甲方以自有房產(chǎn)號(hào)樓單元層號(hào)商品房，建筑面積㎡抵欠款______元，兩年包燒費(fèi)______元，兩年衛(wèi)生費(fèi)______元，進(jìn)戶費(fèi)______元，裝修保證金______元。共計(jì)抵銷______元欠款，乙方須向甲方提供欠款收據(jù)。二.甲方對(duì)該房產(chǎn)手續(xù)的合法性負(fù)責(zé)，該房產(chǎn)自乙方簽訂認(rèn)購協(xié)議書之日起，該房產(chǎn)產(chǎn)生的一切費(fèi)用概由乙方完全承擔(dān)，與甲方無關(guān)。三.該房產(chǎn)由甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)證事宜，其中發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。四.本協(xié)議生效后，乙方減少甲方應(yīng)收工程款______元（大寫：______），甲、乙雙方須以本協(xié)議做為雙方在工程款的賬務(wù)處理。五.乙方與甲方簽訂本協(xié)議后，任何一方不得反悔。如果一方出現(xiàn)違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金壹拾萬元。六.甲乙雙方就履行本協(xié)議發(fā)生糾紛時(shí)，可進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)向甲方住所地的人民法院提起訴訟。七.本協(xié)議一式三份，甲方兩份，乙方一份。八.甲乙雙方在本協(xié)議上簽字后立即生效。甲方：乙方：工程款合同篇16甲方(債權(quán)人)，身份證號(hào)碼：__________，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯(lián)系方式：__________。乙方(欠款人)，身份證號(hào)碼：__________，住址所在地(通訊地址)：_______________________________，聯(lián)系方式：__________。上述各方就乙方償還甲方欠款事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、欠款情況經(jīng)雙方結(jié)算，乙方共計(jì)欠付甲方____________國際工程款￥____________元(大寫____________元)，現(xiàn)已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大寫____________元)未支付。二、還款計(jì)劃1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完畢。2.乙方依前述還款計(jì)劃向甲方還款時(shí)，應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款，否則視為甲方未收到欠款，甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當(dāng)期及后續(xù)還款義務(wù)。甲方指定收款賬戶：收款賬號(hào)：__________開戶行：__________戶名：__________3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后，雙方再無其它爭議，原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅。三、違約責(zé)任乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元為本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項(xiàng)之日止)四、爭議解決1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。3.雙方提供以下地址為法律文書送達(dá)地址：__________甲方：__________乙方：__________六、附則1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實(shí)質(zhì)含義和其法律意義，并基于此種理解簽署本協(xié)議。2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效。3.本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方(簽字捺印)：__________簽署時(shí)間：__________年_____月_____日乙方(簽字捺印)：__________簽署時(shí)間：__________年_____月_____日見證人(簽字捺印)：__________簽署時(shí)間：__________年_____月_____日工程款合同篇17甲方：__（以下簡稱甲方）乙方：__（以下簡稱乙方）丙方：__（以下簡稱丙方）經(jīng)甲、乙、丙三方充分協(xié)商，就用乙方資產(chǎn)抵頂丙方在甲方的貸款達(dá)成如下協(xié)議：一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產(chǎn)（詳見抵債清單及評(píng)估報(bào)告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。二、甲方同意接受乙方330萬元資產(chǎn)（詳見抵債清單及評(píng)估報(bào)告）該抵債資產(chǎn)直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協(xié)議簽訂生效后，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，并為丙方出具該項(xiàng)貸款的還清書面合法證明。三、各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任：1、乙方須保證提供的抵債資產(chǎn)合法完整，并保證在甲方接受前后的保管及維護(hù)，如抵債資產(chǎn)發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)照價(jià)賠償或扣減相當(dāng)于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產(chǎn)但不可私自對(duì)外租賃轉(zhuǎn)讓更不可拆除變賣抵債資產(chǎn)。如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，該抵債資產(chǎn)得到的相應(yīng)賠償款應(yīng)足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對(duì)該資產(chǎn)享有變現(xiàn)優(yōu)先購買權(quán)。2、甲方有權(quán)利對(duì)乙方的抵債資產(chǎn)進(jìn)行接受前后的復(fù)核、驗(yàn)證權(quán)，享有協(xié)議簽訂接受后對(duì)該抵債資產(chǎn)的所有、使用、支配、轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)權(quán)，如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)享有該抵債資產(chǎn)的全部補(bǔ)償權(quán)，甲方在接受該抵債資產(chǎn)后須立即消除丙方的貸款手續(xù)，并向丙方出具相關(guān)的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權(quán)要求乙方賠償，或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。3、丙方有義務(wù)在乙方抵債資產(chǎn)不足以抵頂甲方債務(wù)時(shí)補(bǔ)足部分差額，并有義務(wù)督促協(xié)助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權(quán)對(duì)該項(xiàng)抵債資產(chǎn)的優(yōu)先購買權(quán)。對(duì)在甲方貸款手續(xù)消除后的確認(rèn)權(quán)。4、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。以上協(xié)議內(nèi)容條款，三方可共同到國家公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)議公證。甲方：__乙方：__丙方：_____年___月___日___年___月___日工程款合同篇18反訴人(本訴被告)：_________________有限公司法定代表人：_________________。聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。法定代表人：_________________。住所：_________________昆號(hào)。聯(lián)系電話：_________________反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。反訴請(qǐng)求1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共元;2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)事實(shí)和理由20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。此致昆明市呈貢區(qū)人民法院反訴人：_________________建筑工程有限公司年月日工程款合同篇19______(債務(wù)人，以下簡稱甲方)_______(債權(quán)人，以下簡稱乙方)債務(wù)，雙方經(jīng)平等協(xié)商，達(dá)成下列條款。第一條抵債財(cái)產(chǎn)甲方同意以下列財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù)：(一)____________;(二)____________;(三)____________;第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下：(一)對(duì)于本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)，甲方享有所有權(quán)或者合法的處分權(quán);(二)在本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)上，沒有設(shè)立任何擔(dān)保物權(quán)(抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán))或者用益物權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān);(三)對(duì)于抵債財(cái)產(chǎn)的上述產(chǎn)權(quán)歸屬和權(quán)利負(fù)擔(dān)問題，甲方目前沒有卷入任何訴訟，也沒有任何第三人提出異議;(四)基于抵債財(cái)產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)稅收和費(fèi)用，甲方已經(jīng)繳納完畢，不存在任何拖欠;(五)本項(xiàng)以物抵債已征得甲方董事會(huì)同意(按甲方章程無須征得甲方董事會(huì)同意的，本款可刪除);(六)本項(xiàng)以物抵債已由甲方報(bào)請(qǐng)主管部門和有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn);(七)抵債財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量和性能狀況如下述，此外不存在任何缺陷：____、第三條抵債金額本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)共折價(jià)人民幣_(tái)_元，扣除其中10%的折價(jià)款作為日后變現(xiàn)費(fèi)用后，其余90%的折價(jià)款作為抵債金額用于抵償銀行債權(quán)。本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)折價(jià)用于抵償以下債務(wù)：1、____________________________________2、____________________________________3、____________________________________4、____________________________________第四條財(cái)產(chǎn)交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協(xié)議第一條約定的抵債財(cái)產(chǎn)以及相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證書交付乙方。抵債財(cái)產(chǎn)的交付方式為：_______________________________________、第五條登記在財(cái)產(chǎn)交付后____日內(nèi)，甲方須應(yīng)乙方要求辦妥必要的登記手續(xù)。第六條費(fèi)用因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān)，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付。第七條違約責(zé)任(一)甲方逾期交付抵債財(cái)產(chǎn)和相關(guān)證書的，乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù)，每天支付相當(dāng)于逾期交付財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。(二)甲方逾期辦理登記手續(xù)的，乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù)，每天支付相當(dāng)于須辦理登記財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金，或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。(三)抵債財(cái)產(chǎn)被第三人追訴的，乙方因此而支付的費(fèi)用由甲方承擔(dān);乙方有權(quán)要求甲方支付費(fèi)用，或者扣減相當(dāng)于該費(fèi)用數(shù)額的抵債金額。(四)甲方欠繳的基于抵債財(cái)產(chǎn)而發(fā)生的各種稅收和費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān);乙方墊付的，有權(quán)向甲方追索，或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。(五)甲方應(yīng)及時(shí)支付因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用;乙方墊付的，有權(quán)向甲方追索，或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。(六)因甲方未說明的抵債財(cái)產(chǎn)的缺陷造成乙方損失的，乙方有權(quán)要求甲方賠償，或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。(七)出現(xiàn)上述違約事件時(shí)，乙方有權(quán)解除或者部分解除以物抵債協(xié)議。第八條協(xié)議的生效[選擇一(適用于須報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議由雙方簽字或蓋章并經(jīng)乙方上級(jí)行正式批準(zhǔn)同意后生效。[選擇二(適用于不需報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份。甲方：乙方：___年___月___日___年___月___日工程款合同篇20原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________訴訟請(qǐng)求：1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。此致__________市__________區(qū)人民法院具狀人：_________________________年________月________日工程款合同篇21反訴人(本訴被告)：_________________有限公司法定代表人：_________________。聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。法定代表人：_________________。住所：_________________昆號(hào)。聯(lián)系電話：_________________反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。反訴請(qǐng)求1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共元;2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)事實(shí)和理由20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。此致昆明市呈貢區(qū)人民法院反訴人：_________________年月日工程款合同篇22最新的多被告工程款訴訟狀范文原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________訴訟請(qǐng)求：1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。此致__________市__________區(qū)人民法院具狀人：_________________________年________月________日工程款合同篇23房屋抵償工程款協(xié)議書甲方：_________乙方：_________甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下：一、雙方確認(rèn)，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_(tái)________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號(hào)、面積、金額見附件三。二、保證條款：1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉?、抵押，致使乙方?quán)利無法實(shí)現(xiàn);3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)(包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等)。四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時(shí)免費(fèi)更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。五、物業(yè)管理費(fèi)用：1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個(gè)月內(nèi)入伙的，則以實(shí)際入伙時(shí)間計(jì)交物業(yè)管理費(fèi)用;2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個(gè)月入伙的，乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。1.甲方必須隨時(shí)配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項(xiàng)工作;2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。七、房屋銷售1.乙方自用房屋時(shí)，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;2.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議;3.自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。八、違約責(zé)任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時(shí)辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價(jià)款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________授權(quán)代表(簽字)：_________授權(quán)代表(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程款合同篇24(______)_____執(zhí)字第30號(hào)申請(qǐng)執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號(hào)。身份證號(hào)碼：__________________被執(zhí)行人：______________，男，_____年_____月_____日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目部經(jīng)理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號(hào)。被執(zhí)行人：_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司，所在地：云南省保山市_________________8號(hào)。法定代表人：_________________，系該公司董事長。本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號(hào)民事判決書，責(zé)令被執(zhí)行人償還申請(qǐng)執(zhí)行人_______________鋼材款___________元，但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定，裁定如下：_________________凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款____________元。本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。執(zhí)行員：______________執(zhí)行員：______________執(zhí)行員：___________________年_____月_____日書記員：______________工程款合同篇25甲方（原借款人）：乙方（原貸款人）：甲方做生意需要，向乙方借款元整。至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問題，現(xiàn)甲、乙雙方就有關(guān)還款事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條現(xiàn)鑒于甲方無法償還上述債務(wù)，甲方自愿將自有房產(chǎn)用于抵償所欠乙方的上述全部債務(wù)，抵債房產(chǎn)信息如下：1.房屋坐落：_____；2.房產(chǎn)證號(hào)：登記面積：平方米共____間，附屬房屋：平方米共___間；3.土地證號(hào)：登記面積：___平方米，附屬其他土地證號(hào)：面積：____平方米；4.四至范圍：東至：_____，南至：_____，西至：_____，北至：_____；5.同時(shí)包括：附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施、設(shè)備、樹木等地上物的所有權(quán)；與房屋和土地使用相關(guān)的現(xiàn)有水、電、電信等各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的使用權(quán)或所有權(quán)。第二條在本協(xié)議簽訂5日內(nèi)，甲方將上述抵債房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證、集體土地使用權(quán)證等證件原件交給乙方，房產(chǎn)交付乙方占有、使用，乙方取得該房產(chǎn)的所有權(quán)及土地使用權(quán)，雙方債權(quán)債務(wù)歸于消滅。第三條無論何時(shí)甲方有義務(wù)確保其抵債房產(chǎn)可以取得農(nóng)村集體土地各種確權(quán)登記證。第四條甲方承諾：若該房產(chǎn)發(fā)生動(dòng)遷情況，動(dòng)遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償金、安置補(bǔ)償費(fèi)等歸乙方所有，甲方無條件協(xié)助乙方領(lǐng)取上述款項(xiàng)。第五條抵債金額為:上述抵債房產(chǎn)協(xié)商作價(jià)為萬，大寫金額為（含預(yù)期升值及動(dòng)遷補(bǔ)償款收益）。第六條甲方必須保證該抵債房產(chǎn)來源合法、手續(xù)齊全，交清相關(guān)稅費(fèi)。如因甲方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況，致使乙方無法正常行使權(quán)利或使乙方合法權(quán)益受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。第七條違約責(zé)任1.若甲方反悔或違反本協(xié)議第二條、第四條項(xiàng)下合同義務(wù)，甲方需清償欠款，每日支付相當(dāng)于抵債金額的百分之的違約金；2.若該抵債房產(chǎn)因甲方自身原因而被有關(guān)部門查封、拍賣或甲方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人的，甲方應(yīng)向乙方支付違約金萬元，并應(yīng)立即返還所欠債務(wù)。第八條若本協(xié)議在履行過程中出現(xiàn)糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決,如協(xié)商不成，向人民法院提起訴訟解決。第九條本協(xié)議書經(jīng)甲、乙雙方簽字后即生效。本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方（簽字）：乙方（簽字）：___年___月___日___年___月___日工程款合同篇26____________公司(以下簡稱甲方)住所：_____________________公司(以下簡稱乙方)住所：__________鑒于：_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項(xiàng)目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號(hào)：________)，建設(shè)工程總價(jià)款為：_________萬元整人民幣。該項(xiàng)目已于_______年____月____日竣工，已經(jīng)甲方、乙方及____方驗(yàn)收，并于________年____月______日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算，并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》，乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)___________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整。雙方在此相互確認(rèn)：除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應(yīng)付款項(xiàng)或需承擔(dān)相關(guān)合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。雙方對(duì)以上所述事實(shí)均予以確認(rèn)，并無異議?；谝陨纤?，甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方償還所欠工程款項(xiàng)事宜，達(dá)成本協(xié)議如下：第一條甲、乙雙方在此確認(rèn)：乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________萬元整，截止本協(xié)議簽訂之日，乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整，尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整。(見本協(xié)議附件：1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件：4、還款計(jì)劃明細(xì);如系分期支付，請(qǐng)寫明分期付款的階段及數(shù)額)。第三條強(qiáng)制執(zhí)行條款1、甲、乙雙方共同確認(rèn)：根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解，經(jīng)慎重考慮，雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請(qǐng)辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù)，自每期(如分期付款)款項(xiàng)付清之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方和_______公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項(xiàng)，并分別由甲方和承辦公證員核對(duì)簽收，否則視為乙方對(duì)未支付事實(shí)的確認(rèn)，即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)。3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項(xiàng)付款期限屆滿之日起____個(gè)工作日內(nèi)，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請(qǐng)簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書之前，將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá))，同時(shí)注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時(shí)，如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項(xiàng)，或雖積極舉證但不足以對(duì)抗甲方的債權(quán)，也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實(shí)確有發(fā)生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書。4、甲方有權(quán)依據(jù)_________公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項(xiàng)。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。5、甲方在申請(qǐng)執(zhí)行證書時(shí)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件，保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況：(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;(2)《授權(quán)委托書》;(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)》;(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況，包括乙方已償還/未償還款項(xiàng)數(shù)額等情況);(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;(7)其他需要提供的材料。5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行，其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容：___________________________________________。第四條雙方各自的承諾和保證1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請(qǐng)辦理本協(xié)議的公證事宜。2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項(xiàng);甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財(cái)務(wù)手續(xù)，并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址：甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：_____________________公證處聯(lián)系地址：地址：_____________________郵編：___________電話：_____________承辦公證員：_______________甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)告知給對(duì)方和_______公證處，如沒有及時(shí)履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況，將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。第五條不可抗力1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù)，該方應(yīng)盡快通知其他方，并須在不可抗力發(fā)生后__日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報(bào)告及不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度說明。3、發(fā)生不可抗力，任何一方均不對(duì)因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時(shí)采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項(xiàng)責(zé)任而給其他方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對(duì)本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商確定是否終止本協(xié)議，或是繼續(xù)履行本協(xié)議。第六條保密除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外，未經(jīng)另一方同意，本協(xié)議任何一方在上述交易完成前，不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。第七條其他1、本協(xié)議自___