2025工程承攬合同范本-承攬合同5篇

2025工程承攬合同范本_承攬合同5篇篇1工程承攬合同范本甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行工程承攬事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：____________________4.工程規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)：（具體描述工程規(guī)模及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工期順延情形：（約定工期順延的具體情形）三、工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)款：人民幣____元（大寫：____元整）。2.支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的__％作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)度達(dá)到__％時(shí)，甲方再支付乙方工程總價(jià)款的__％。（3）工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，支付剩余款項(xiàng)。（4）支付方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）：____________________。3.工程質(zhì)量保證金：工程總價(jià)款的__％，工程保修期滿后無質(zhì)量問題一次性付清。4.發(fā)票開具：乙方在收到款項(xiàng)后，向甲方提供正規(guī)發(fā)票。四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收1.乙方應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件和國家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，并提供完整的技術(shù)資料和驗(yàn)收資料。3.如工程存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（具體說明驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)）5.驗(yàn)收程序：（說明驗(yàn)收的程序及具體操作）五、工程保修雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，約定本工程的保修范圍和保修期限。乙方在工程保修期內(nèi)負(fù)責(zé)工程的維修工作，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期滿后如有未完成的維修事項(xiàng)且非因甲方原因造成的損失，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)維修工作，維修費(fèi)用由甲方承擔(dān)。保修期限及詳細(xì)內(nèi)容：____________________。六、違約責(zé)任篇2工程承攬合同范本甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方承攬的工程項(xiàng)目達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：____________________（包括但不限于是非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)件的制作與安裝等）4.工程規(guī)模：____________________5.工程造價(jià)：____________________（大寫）人民幣，小寫￥________元。二、工程期限本工程自____年__月__日開工，至____年__月__日結(jié)束。如遇到不可抗拒的因素導(dǎo)致工期延誤，雙方協(xié)商解決。三、承包方式及要求篇3工程承攬合同范本甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行工程承攬事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：____________________（包括具體工程部位、結(jié)構(gòu)形式、技術(shù)要求等）4.工程規(guī)模：____________________（如建筑面積、工程量等）二、工程承攬范圍及要求乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行以下工作：1.設(shè)計(jì)服務(wù)：包括方案設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等。2.施工服務(wù)：包括施工準(zhǔn)備、材料采購、施工安裝等。3.工程質(zhì)量要求：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。4.工程期限要求：按照合同約定的工期完成。三、合同總價(jià)及支付方式1.合同總價(jià)：人民幣______元（大寫：______元整）。該總價(jià)已包含設(shè)計(jì)、材料、施工等所有費(fèi)用，除雙方另有約定外，不再調(diào)整。2.支付方式：甲方應(yīng)按以下約定支付乙方款項(xiàng)：（1）合同簽訂后______日內(nèi)支付合同總價(jià)的______%作為預(yù)付款；（2）工程完工驗(yàn)收合格后______日內(nèi)支付合同總價(jià)的______%；（3）余款______%作為質(zhì)保金，工程竣工驗(yàn)收合格后______年內(nèi)無質(zhì)量問題則付清。四、工程期限及違約責(zé)任1.工程開工日期：______年______月______日。2.工程竣工日期：______年______月______日。3.若乙方未按約定時(shí)間完成工程，則應(yīng)按每延誤一天支付違約金______元給甲方。若延誤時(shí)間超過合同總工期的三分之一，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)1.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合合同約定及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。若工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)。2.工程竣工驗(yàn)收后，乙方應(yīng)提供至少______年的質(zhì)保服務(wù)。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。六、安全責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)1.乙方在施工過程中應(yīng)采取嚴(yán)格的安全措施，確保施工現(xiàn)場安全。若因乙方原因?qū)е碌陌踩鹿剩梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。2.工程施工過程中，如遇到不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)協(xié)商解決。因風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，由雙方共同承擔(dān)。七、爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項(xiàng)__________________________________________________________。\n\n本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________地址：____________________聯(lián)系電話：____________________日期：______年______月______日乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：____________________地址：____________________聯(lián)系電話：____________________日期：______年______月______日篇4工程承攬合同范本甲方（發(fā)包方）：_________________[公司名稱]乙方（承攬方）：_________________[公司名稱]鑒于甲方需要完成特定的工程項(xiàng)目，乙方具備相應(yīng)的技術(shù)能力和施工經(jīng)驗(yàn)，雙方根據(jù)平等、自愿、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下工程承攬合同：一、合同背景及目的本合同旨在明確甲、乙雙方在工程承攬過程中的權(quán)利和義務(wù)，確保工程按照雙方約定順利、安全完成。二、工程概況1.工程名稱：_________________2.工程地點(diǎn)：_________________3.工程內(nèi)容：具體施工項(xiàng)目及細(xì)節(jié)見附件《工程內(nèi)容及要求》4.工程期限：自合同簽訂之日起至______年______月______日完成。三、工程價(jià)格及支付方式1.工程總價(jià)：人民幣______元（大寫：_________________元整）。2.支付方式：甲方應(yīng)按以下約定支付乙方款項(xiàng)：（1）合同簽訂后______日內(nèi)支付工程總價(jià)的______%作為預(yù)付款；（2）工程完成______%時(shí)，支付工程總價(jià)的______%；（3）工程竣工驗(yàn)收合格后______日內(nèi)支付余款。3.乙方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)提供相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票。四、工程質(zhì)量和驗(yàn)收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，并提供完整的驗(yàn)收資料。3.甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知后______日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收報(bào)告。五、工程變更和修改若因甲方原因需要變更或修改工程內(nèi)容和要求，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后，確定變更或修改的內(nèi)容。六、雙方責(zé)任與義務(wù)1.甲方有責(zé)任按約定支付款項(xiàng)，提供必要的技術(shù)支持和施工環(huán)境。2.乙方有責(zé)任按照合同約定完成工程，確保工程質(zhì)量，遵守施工現(xiàn)場的安全規(guī)定。3.雙方應(yīng)共同保護(hù)對方的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)。七、違約責(zé)任1.若甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)順延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。2.若乙方未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合要求，應(yīng)負(fù)責(zé)整改或返工，并承擔(dān)由此造成的損失。八、解決爭議如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他事項(xiàng)1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。篇5工程承攬合同范本合同編號：[合同編號]甲方（發(fā)包方）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承攬方）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鑒于甲方需要實(shí)施一項(xiàng)特定的工程項(xiàng)目，并決定委托乙方根據(jù)甲方要求進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、施工及后期維護(hù)等工作，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著公平、公正、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款，以茲信守。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點(diǎn)：[工程地點(diǎn)]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容簡述]4.工程目標(biāo)：[工程目標(biāo)或預(yù)期成果]二、工程范圍和要求1.乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行以下工作：工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收及后期維護(hù)等。2.工程設(shè)計(jì)的具體要求包括：[設(shè)計(jì)方面的具體要求]3.施工階段的具體要求包括：[施工階段的詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求等]。乙方必須保證工程質(zhì)量，遵守工程進(jìn)度計(jì)劃，不得延誤工期。如遇特殊情況需及時(shí)調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商并取得同意。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及程序：[驗(yàn)收的具體標(biāo)準(zhǔn)和程序要求]。5.后期維護(hù)要求：[后期維護(hù)的具體要求和責(zé)任劃分]。三、工程期限本工程自合同簽訂之日起開始，至工程完工并通過驗(yàn)收之日止結(jié)束。具體開工日期和竣工日期由甲乙雙方根據(jù)工程實(shí)際情況商定后確定。乙方