二零二五年度自建房施工工期延誤賠償合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二五年度自建房施工工期延誤賠償合同甲方（采購方）：甲方名稱：______甲方地址：______甲方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供應(yīng)方）：乙方名稱：______乙方地址：______乙方聯(lián)系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延誤賠償條款1.工期延誤定義本合同所指的工期延誤是指乙方未按照合同約定的時間完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程進度延遲。2.工期延誤賠償若乙方造成工期延誤，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按每日延誤工期價值的______%計算。3.違約金支付乙方應(yīng)在工期延誤發(fā)生后的______個工作日內(nèi)向甲方支付違約金。若逾期支付，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金滯納金。4.工期延誤原因若工期延誤是由于不可抗力、甲方原因或其他非乙方責任因素造成的，乙方不承擔違約責任。二、賠償金額及支付方式1.賠償金額根據(jù)合同約定的工期和工程進度，甲方預(yù)計施工工期為______個月，若實際工期延誤，乙方應(yīng)支付賠償金總額為______元（大寫：______）。2.支付方式乙方應(yīng)在工期延誤發(fā)生后的______個工作日內(nèi)，按照甲方指定的賬戶和金額支付賠償金。三、工期延誤處理1.工期延誤通知乙方應(yīng)在工期延誤發(fā)生后的______個工作日內(nèi)，以書面形式向甲方報告工期延誤情況，并說明延誤原因。2.工期延誤協(xié)商甲方收到乙方工期延誤報告后，雙方應(yīng)就工期延誤的處理進行協(xié)商，并盡可能采取有效措施縮短工期延誤時間。四、爭議解決1.爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.爭議解決地點本合同爭議解決地點為合同簽訂地，即______。五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：有權(quán)對乙方施工進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)施工不符合要求，有權(quán)要求乙方進行整改。有權(quán)根據(jù)工程進度調(diào)整施工計劃，但應(yīng)提前通知乙方并協(xié)商一致。義務(wù)：在合同規(guī)定的時間內(nèi)提供施工所需的材料、設(shè)備和技術(shù)支持。為乙方施工提供必要的協(xié)助，如提供施工場地、水電等。2.乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：在按照合同要求完成施工任務(wù)后，有權(quán)要求甲方按照約定支付工程款。如因甲方原因?qū)е率┕ぱ舆t或其他損失，有權(quán)要求甲方承擔相應(yīng)責任。義務(wù)：按照合同約定的時間、質(zhì)量、安全標準完成施工任務(wù)。遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和施工規(guī)范，確保施工安全。六、工期延誤賠償1.工期延誤定義本合同所指的工期延誤是指乙方未按照合同約定的時間完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程進度延遲。2.工期延誤賠償若乙方造成工期延誤，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按每日延誤工期價值的______%計算。3.違約金支付乙方應(yīng)在工期延誤發(fā)生后的______個工作日內(nèi)向甲方支付違約金。若逾期支付，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金滯納金。4.工期延誤原因若工期延誤是由于不可抗力、甲方原因或其他非乙方責任因素造成的，乙方不承擔違約責任。七、工程驗收1.驗收方式工程完工后，甲方應(yīng)組織驗收，乙方應(yīng)提供必要的資料和條件。驗收可以采用現(xiàn)場檢查、資料審查等方式。2.驗收標準驗收標準以本合同約定的施工質(zhì)量要求以及國家相關(guān)標準為準。驗收不合格的工程，乙方應(yīng)進行整改，直至合格。八、付款方式與期限1.預(yù)付款合同簽訂后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付給乙方合同總價的______%作為預(yù)付款，即______元（大寫：______）。2.進度款（如有）根據(jù)工程進度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的施工任務(wù)后，甲方支付相應(yīng)比例的進度款。具體支付比例和時間由雙方另行書面約定。3.尾款在工程驗收合格且乙方完成所有施工任務(wù)后的______個工作日內(nèi)（具體時長），甲方支付合同總價的尾款，即合同總價的______%，金額為______元（大寫：______）。九、合同的變更與解除1.變更本合同的任何變更需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為本合同的組成部分，具有與本合同同等的法律效力。2.解除除本合同約定的解除條件外，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。若一方出現(xiàn)嚴重違約行為，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔相應(yīng)的違約責任。十、不可抗力1.定義本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水等）、戰(zhàn)爭、政府行為（如政策調(diào)整、禁令等）等。2.責任免除在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)互相通知，并提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)的一方不承擔違約責任，但應(yīng)盡力采取措施減少損失。如果不可抗力事件持續(xù)超過______天（具體時長），雙方應(yīng)協(xié)商解決合同的履行問題，如變更合同內(nèi)容或解除合同等。十一、爭議解決1.協(xié)商本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.訴訟若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地的人民法院進行訴訟解決。十二、保密條款1.保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密以及其他機密信息（包括但不限于材料價格、工程設(shè)計方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同簽訂之日起至合同履行完畢后______年（具體時長）止。十三、合同生效與有效期1.生效本合同自雙方代表簽字（或蓋章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。甲方代表（簽字