清表樹(shù)木承攬合同協(xié)議

清表樹(shù)木承攬合同協(xié)議?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方有清表樹(shù)木的需求，乙方具備相應(yīng)的承攬能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方委托乙方承攬清表樹(shù)木事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.清表樹(shù)木的范圍甲方位于[具體地點(diǎn)]的土地上的所有樹(shù)木，包括但不限于喬木、灌木等，具體樹(shù)木的種類、數(shù)量及分布情況以雙方現(xiàn)場(chǎng)勘查并共同確認(rèn)的清單為準(zhǔn)。2.清表要求乙方應(yīng)按照甲方的要求，將上述范圍內(nèi)的樹(shù)木進(jìn)行砍伐、清理，并將砍伐后的樹(shù)木運(yùn)離甲方指定的場(chǎng)地。清理后的場(chǎng)地應(yīng)達(dá)到甲方要求的平整狀態(tài)，無(wú)樹(shù)木殘留及雜物。二、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)乙方的承攬工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見(jiàn)和建議。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間完成清表樹(shù)木工作。2.義務(wù)向乙方提供清表樹(shù)木的具體范圍、要求等相關(guān)信息，并協(xié)助乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。按照本協(xié)議約定向乙方支付承攬費(fèi)用。為乙方的工作提供必要的協(xié)助和配合，如協(xié)調(diào)場(chǎng)地通行等事宜。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付承攬費(fèi)用。在承攬工作過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的范圍、要求及時(shí)間，組織具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的人員、設(shè)備進(jìn)行清表樹(shù)木工作。負(fù)責(zé)砍伐樹(shù)木所需的工具、設(shè)備及安全防護(hù)用品的配備，并確保其性能良好、安全可靠。在清表樹(shù)木工作過(guò)程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。對(duì)砍伐后的樹(shù)木進(jìn)行妥善處理，如運(yùn)至合法合規(guī)的地點(diǎn)進(jìn)行處置，不得隨意丟棄或造成環(huán)境污染。定期向甲方匯報(bào)清表樹(shù)木工作進(jìn)展情況，接受甲方的監(jiān)督檢查。工作完成后，按照甲方要求清理現(xiàn)場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。三、承攬費(fèi)用及支付方式（一）承攬費(fèi)用經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次清表樹(shù)木承攬費(fèi)用為人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。此費(fèi)用為固定總價(jià)，包含乙方完成本協(xié)議約定的清表樹(shù)木工作所需的全部費(fèi)用，除本協(xié)議約定的調(diào)整情況外，不因任何因素調(diào)整。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[x]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費(fèi)用的[x]%作為預(yù)付款，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方完成全部清表樹(shù)木工作，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后[x]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余承攬費(fèi)用，即人民幣[x]元（大寫：[大寫金額]）。3.乙方應(yīng)在每次申請(qǐng)付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方完成的清表樹(shù)木工作應(yīng)符合本協(xié)議約定的范圍、要求，場(chǎng)地平整，無(wú)樹(shù)木殘留及雜物。2.砍伐后的樹(shù)木應(yīng)按照甲方要求妥善處置，不得對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響。（二）驗(yàn)收方式1.乙方完成清表樹(shù)木工作后，應(yīng)提前通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。2.甲方在接到乙方驗(yàn)收通知后，應(yīng)在[x]個(gè)工作日內(nèi)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，雙方簽署驗(yàn)收合格證明；驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方要求限期整改，直至驗(yàn)收合格為止，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付承攬費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[x]日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)乙方因此遭受的全部損失。2.若甲方未按照本協(xié)議約定履行協(xié)助義務(wù)，導(dǎo)致乙方工作無(wú)法正常進(jìn)行或延誤的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的范圍、要求及時(shí)間完成清表樹(shù)木工作，每逾期一日，應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時(shí)乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。2.若乙方在清表樹(shù)木工作過(guò)程中違反國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任及賠償責(zé)任，如造成甲方損失的，乙方應(yīng)足額賠償甲方的全部損失。3.若乙方未按照本協(xié)議約定妥善處理砍伐后的樹(shù)木，對(duì)周邊環(huán)境造成不良影響的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)消除影響，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用，如給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。4.若乙方擅自將本協(xié)議項(xiàng)下的承攬工作轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時(shí)乙方應(yīng)按照承攬費(fèi)用的[x]%向甲方支付違約金，賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充