2025水利工程疏浚勞務(wù)分包合同

2025水利工程疏浚勞務(wù)分包合同本合同由以下雙方于年月日在（填寫地點(diǎn)）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：乙方（分包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡(luò)方式：鑒于甲方承攬了（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程，并決定將部分勞務(wù)工作分包給乙方，乙方具備相應(yīng)的勞務(wù)分包資質(zhì)，并愿意接受甲方的分包；根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就勞務(wù)分包事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條總則1.1本合同是甲乙雙方為完成（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程所訂立的勞務(wù)分包合同。1.2乙方在本合同項(xiàng)下提供的勞務(wù)工作是其獨(dú)立承擔(dān)的工作，甲方僅負(fù)責(zé)提供必要協(xié)助，乙方不得以任何形式轉(zhuǎn)包或再分包本合同項(xiàng)下的任何工作內(nèi)容。1.3本合同的簽訂不得違反國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，雙方應(yīng)共同遵守相關(guān)規(guī)定。第二條分包內(nèi)容與范圍2.1工程名稱：（填寫工程名稱）水利工程疏浚工程。2.2工程地點(diǎn)：（填寫地點(diǎn)）。2.3工程規(guī)模：（填寫規(guī)模，如長度、深度、疏浚量等）。2.4分包范圍：（1）（具體描述分包內(nèi)容，如疏浚土方、河道清理、淤泥處理等）；（2）（具體描述技術(shù)要求，如施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；（3）（具體描述工作區(qū)域，如起始點(diǎn)、終止點(diǎn)等）。2.5乙方負(fù)責(zé)提供以下勞務(wù)人員及設(shè)備：（1）（具體描述人員數(shù)量及資質(zhì)要求）；（2）（具體描述設(shè)備類型及規(guī)格）。第三條工期與工期延誤3.1合同工期：本工程的開工日期為年月日，竣工日期為年月日，總工期為（填寫天數(shù)）日歷天。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的工期安排完成分包工作，不得無故拖延工期。3.3如遇以下情況，工期可相應(yīng)順延：（1）不可抗力因素，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等；（2）甲方提供的施工條件未能按時(shí)到位；（3）政府行為或政策調(diào)整導(dǎo)致的停工。3.4因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償造成的損失。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量要求：（1）符合《中華人民共和國水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》（SL176-2007）等相關(guān)規(guī)范；（2）達(dá)到（具體描述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如無淤積、排水暢通等）。4.2驗(yàn)收程序：（1）乙方完成分包工作后，應(yīng)向甲方提交書面通知，甲方應(yīng)在接到通知后日內(nèi)組織驗(yàn)收；（2）驗(yàn)收合格后，雙方簽署《分包工程驗(yàn)收單》；（3）如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按甲方要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。4.3質(zhì)量保修：（1）乙方應(yīng)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期限為年，自工程竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算；（2）在保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無償進(jìn)行修復(fù)。第五條安全管理5.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，并制定切實(shí)可行的安全施工方案。5.2乙方應(yīng)為其勞務(wù)人員購買工傷保險(xiǎn)，并承擔(dān)施工現(xiàn)場的安全管理責(zé)任。5.3乙方應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，并及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的安全隱患。5.4如發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)立即通知甲方，并協(xié)助甲方進(jìn)行事故調(diào)查及處理工作。5.5由于乙方違反安全管理規(guī)定導(dǎo)致的安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此造成的損失。第六條費(fèi)用與支付6.1合同價(jià)款：（1）本合同總金額為人民幣元（大寫：）；（2）合同價(jià)款包括但不限于勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)用、機(jī)械設(shè)備費(fèi)用等，具體詳見附件《分包工程費(fèi)用明細(xì)表》。6.2支付方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價(jià)款的%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到%時(shí)，甲方支付合同總價(jià)款的%；（3）工程驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余的%。6.3付款時(shí)間：（1）每次付款前，乙方應(yīng)向甲方提交合法有效的發(fā)票及相關(guān)驗(yàn)收文件；（2）甲方在收到發(fā)票及驗(yàn)收文件后日內(nèi)完成付款。6.4變更與簽證：（1）施工過程中如發(fā)生設(shè)計(jì)變更或工程量增減，雙方應(yīng)協(xié)商確認(rèn)變更內(nèi)容，并簽署書面簽證；（2）變更部分的價(jià)款計(jì)算方式由雙方另行約定。第七條變更與索賠7.1合同變更：（1）任何一方如需變更合同條款，應(yīng)提前日以書面形式通知對方，并征得對方書面同意；（2）因變更造成的經(jīng)濟(jì)損失，由雙方協(xié)商解決。7.2索賠：（1）如因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失，乙方可向甲方提出索賠；（2）索賠金額應(yīng)于事件發(fā)生后日內(nèi)以書面形式提出，甲方應(yīng)在收到索賠文件后日內(nèi)予以答復(fù)。第八條雙方的責(zé)任與義務(wù)8.1甲方的責(zé)任與義務(wù)：（1）按時(shí)提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工條件；（2）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的總體協(xié)調(diào)與管理；（3）按合同約定支付分包工程款；（4）協(xié)助乙方辦理與分包工程相關(guān)的手續(xù)。8.2乙方的責(zé)任與義務(wù)：（1）嚴(yán)格按照合同約定完成分包工作；（2）服從甲方的管理與調(diào)度；（3）保證施工質(zhì)量及工期要求；（4）按時(shí)向甲方提交施工記錄、驗(yàn)收申請及相關(guān)資料。第九條違約責(zé)任9.1任何一方未履行或未完全履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)賠償守約方遭受的全部損失。9.2因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，甲方有權(quán)扣除相應(yīng)工程款，并要求乙方支付合同總價(jià)款的%作為違約金。9.3乙方未能按時(shí)提交施工記錄或驗(yàn)收申請，導(dǎo)致工程驗(yàn)收延誤的，每延誤一日，乙方應(yīng)支付甲方違約金人民幣元。第十條爭議解決10.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同，除非法院另有判決。第十一條其他條款11.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。11.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（