2025建筑工程項目合同模板

2025建筑工程項目合同模板合同編號：簽訂地點：簽訂日期：本合同由以下雙方于年月日在（city）簽訂：甲方（發(fā)包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就甲方委托乙方承包（projectname）建筑工程項目有關事宜達成如下協(xié)議：第一條項目概況1.1項目名稱：1.2項目地點：1.3項目規(guī)模：（包括但不限于建筑面積、結構類型、投資規(guī)模等）1.4發(fā)包范圍：（包括但不限于土建工程、安裝工程、裝飾工程等）1.5工程性質：（例如：民用建筑、工業(yè)建筑、公共設施等）第二條合同工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天2.4工期順延的情形：a.不可抗力事件；b.甲方原因導致的停工；c.監(jiān)理工程師確認的其他不屬于乙方責任的延誤。2.5乙方應采取合理措施，確保工程按期完成，不得無故拖延工期。如因乙方原因導致工期延誤，甲方有權要求乙方承擔違約責任。第三條工程質量3.1工程質量標準：a.符合國家及地方建筑規(guī)范和標準；b.達到（qualitystandard）的要求；c.通過相關政府部門的驗收。3.2乙方應嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質量和安全。3.3工程材料及設備：a.乙方采購的材料及設備應符合設計要求和國家標準，并提供合格證明；b.甲方提供的材料，乙方應妥善保管并合理使用。3.4質量檢查與驗收：a.乙方應在每道工序完成后及時通知甲方或監(jiān)理工程師進行檢查；b.甲方或監(jiān)理工程師應在接到通知后日內完成檢查，否則視為默認合格。第四條安全施工4.1乙方應嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)，確保施工過程中的安全。4.2乙方應為施工現(xiàn)場的工作人員提供必要的安全培訓，并配備符合標準的安全防護用品。4.3施工期間，乙方應采取有效措施防止因施工造成的人身傷害、財產損失或環(huán)境污染。4.4如發(fā)生安全事故，乙方應立即通知甲方，并承擔相應的責任和賠償費用。第五條工程造價與支付5.1合同價款：a.本工程合同總價為人民幣元（大寫：）；b.包括但不限于人工費、材料費、機械費、管理費、利潤及相關稅費。5.2付款方式：a.預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；b.進度款：按（paymentschedule）支付，以監(jiān)理工程師確認的工程進度為準；c.工程竣工驗收合格后，支付至合同總價的%；d.質量保證金：剩余%作為質量保證金，自工程竣工驗收之日起年后無質量問題一次性付清。5.3乙方應在每次申請付款前提供相應金額的正式發(fā)票。第六條變更與簽證6.1工程變更：a.乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙和施工方案進行施工，未經甲方書面同意不得擅自變更；b.如確需變更，乙方應提前以書面形式提出變更申請，經監(jiān)理工程師審核后報甲方批準。6.2現(xiàn)場簽證：a.對于施工過程中的簽證事項，乙方應在簽證發(fā)生后日內向甲方提交書面簽證申請，并提供相關證明材料；b.甲方應在收到簽證申請后日內完成審核。6.3變更與簽證的費用調整：a.變更或簽證引起的工程費用增減，由甲乙雙方協(xié)商確定；b.如雙方無法達成一致，可提請造價管理部門或雙方共同認可的第三方進行裁定。第七條工程驗收7.1竣工驗收：a.工程具備竣工驗收條件后，乙方應提前日以書面形式通知甲方；b.甲方應在接到通知后日內組織相關部門進行驗收，并在驗收后日內簽署驗收意見書；c.如驗收不合格，甲方應提出具體的整改意見，乙方應在限期內完成整改。7.2分部分項工程驗收：a.重要分部分項工程應按約定的時間進行中間驗收；b.未經中間驗收或驗收不合格的分部分項工程，不得進入下一道工序施工。第八條保修與維護8.1質量保修范圍：a.乙方承諾對承包范圍內的工程在質量保修期內承擔保修責任；b.質量保修期自工程竣工驗收之日起計算，具體為：-主體結構工程：年；-屋面防水工程：年；-供熱供冷系統(tǒng)：個采暖期或供冷期；-其他工程：年。8.2保修期內，乙方應免費修復因施工質量導致的缺陷；如乙方未及時修復，甲方有權委托第三方進行修復，費用由乙方承擔。8.3乙方應向甲方提供質量保修書及完整的竣工資料。第九條違約責任9.1乙方違約責任：a.乙方未按合同約定的工期完成工程，每延誤一日，應向甲方支付合同總價的‰作為違約金；b.乙方施工質量未達到約定標準，甲方有權要求乙方返工，直至達到標準。返工費用由乙方承擔；c.乙方未經甲方同意擅自變更工程設計或施工方案，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償造成的損失。9.2甲方違約責任：a.甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應按未支付金額的‰向乙方支付違約金；b.甲方提供的材料或設計文件存在缺陷，導致乙方施工延誤或費用增加，甲方應承擔相應責任。第十條爭議解決10.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向（jurisdiction）人民法院提起訴訟。10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條其他條款11.1本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2本合同的附件包括：（listofattach