承攬合同協(xié)議書范本下載

承攬合同協(xié)議書范本下載

承攬合同協(xié)議書甲方（定作人）：姓名：______________________身份證號：________________地址：____________________聯(lián)系電話：________________乙方（承攬人）：公司名稱：________________統(tǒng)一社會信用代碼：__________地址：____________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方有[具體承攬項目]的需求，乙方具備完成該項目的能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬[具體項目名稱]事宜，達成如下協(xié)議：一、承攬項目及內(nèi)容1.乙方負責按照甲方要求完成[詳細承攬項目內(nèi)容]，包括但不限于[列舉具體工作內(nèi)容和步驟]。2.乙方應自行提供完成本項目所需的設備、工具、材料及人員等，并承擔相應費用。二、項目要求1.乙方應按照甲方提供的[項目要求文件名稱（如有）]或雙方另行書面確認的標準和要求進行承攬工作，確保項目成果符合[具體質(zhì)量標準]。2.若甲方對項目有特殊要求或變更要求，應提前[X]天書面通知乙方，乙方應根據(jù)甲方要求及時調(diào)整工作內(nèi)容和進度。三、項目期限1.本項目的承攬期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。2.乙方應在上述期限內(nèi)完成全部承攬工作，并向甲方提交項目成果。如因乙方原因?qū)е马椖坑馄谕瓿?，每逾期一天，乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已支付款項，承擔相應賠償責任。四、項目報酬及支付方式1.本項目的報酬總計為人民幣[X]元（大寫：______________________）。此價格為固定總價，包含乙方完成本項目所需的全部費用，除因甲方提出變更要求導致費用增加外，不因任何原因調(diào)整。2.支付方式：-預付款：合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：______________________）。-進度款：乙方完成項目進度的[X%]后，向甲方提交書面付款申請及相關(guān)工作成果報告，經(jīng)甲方審核確認后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為進度款，即人民幣[X]元（大寫：______________________）。-尾款：項目全部完成并經(jīng)甲方驗收合格后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為尾款，即人民幣[X]元（大寫：______________________）。五、驗收1.乙方完成承攬工作后，應提前[X]天書面通知甲方進行驗收。甲方應在收到通知后[X]個工作日內(nèi)組織驗收。2.驗收標準：按照本合同約定的項目要求和質(zhì)量標準進行驗收。如項目成果不符合要求，乙方應負責無償返工直至通過驗收，由此造成的項目逾期及費用增加由乙方自行承擔。六、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本合同約定向乙方支付項目報酬。3.為乙方提供開展工作所需的必要協(xié)助和條件，包括但不限于提供相關(guān)資料、場地等。（二）乙方權(quán)利義務1.有權(quán)要求甲方按照本合同約定支付項目報酬。2.按照本合同約定的項目要求、期限和質(zhì)量標準完成承攬工作，并向甲方交付符合要求的項目成果。3.對在工作過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。4.負責處理在承攬工作過程中發(fā)生的一切安全事故，承擔相應的法律責任和經(jīng)濟賠償責任，如因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的，乙方應予以賠償。七、知識產(chǎn)權(quán)1.乙方在完成本項目過程中所產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。乙方應確保其提供的項目成果不存在任何知識產(chǎn)權(quán)糾紛，否則應承擔由此給甲方造成的全部損失。2.未經(jīng)甲方書面許可，乙方不得將本項目成果用于任何其他目的或向第三方轉(zhuǎn)讓、許可使用。八、違約責任1.若甲方未按照本合同約定支付項目報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對應的報酬及違約金。2.若乙方未按照本合同約定的項目要求、期限或質(zhì)量標準完成承攬工作，應承擔違約責任，向甲方支付合同總金額的[X%]作為違約金，并負責無償返工直至符合要求。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔相應的賠償責任。3.任何一方違反本合同約定的保密義務或知識產(chǎn)權(quán)條款，應向?qū)Ψ街Ц逗贤偨痤~的[X%]作為違約金，并賠償對方因此遭受的全部損失。九、合同變更與解除1.合同履行過程中，如有一方提出變更合同內(nèi)容，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.在履行期限屆滿前，若一方明確表示或以自己的行為表明不履行主要債務，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔違約責任。3.因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的客觀原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關(guān)證明文件，雙方應協(xié)商解決合同的變更或解除事宜。十、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本