施工合同違約金協(xié)議書

施工合同違約金協(xié)議書

甲方（發(fā)包方）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（承包方）：公司名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲乙雙方于____年__月__日簽訂了《[具體施工合同名稱]》（以下簡稱“原合同”），為確保雙方誠信履行合同義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就施工合同中的違約金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、違約金適用情形1.甲方違約情形-若甲方未能按照原合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付工程款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未付款項(xiàng)的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日的，乙方有權(quán)暫停工程施工，并要求甲方支付已完工程對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)及相應(yīng)違約金。-甲方無正當(dāng)理由單方面解除原合同的，應(yīng)向乙方支付合同總金額__%的違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于已投入的工程成本、預(yù)期利潤等。-甲方未按照原合同約定提供施工所需的場地、條件或資料，導(dǎo)致工程延誤的，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付__元的違約金；若因此造成乙方額外費(fèi)用支出的，甲方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。2.乙方違約情形-乙方未能按照原合同約定的工期完成工程施工，每逾期一日，應(yīng)按照合同總金額的__%向甲方支付違約金。若因乙方逾期完工給甲方造成其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。-乙方施工工程質(zhì)量不符合原合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方拒絕返工或經(jīng)返工后仍不符合標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額__%的違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。-乙方擅自將工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方的，甲方有權(quán)解除原合同，乙方應(yīng)立即返還甲方已支付的所有款項(xiàng)，并向甲方支付合同總金額__%的違約金。二、違約金的支付方式違約方應(yīng)在違約行為發(fā)生后的__個(gè)工作日內(nèi)，將違約金支付至對(duì)方指定的銀行賬戶。若違約方未按時(shí)支付違約金，每逾期一日，應(yīng)按照未支付違約金金額的__%向?qū)Ψ街Ц队馄谶`約金。三、爭議解決如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。四、其他條款1.本協(xié)議是對(duì)原合同關(guān)于違約金條款的補(bǔ)充和細(xì)化，與原合同具有同等法律效力。若本協(xié)議與原合同存在沖突，以本協(xié)議為準(zhǔn)。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（簽字或蓋章）：_______________