2019-2025年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

2019-2025年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

單選題（共400題）1、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個(gè)工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時(shí)未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺(tái)風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時(shí)效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時(shí)效中斷【答案】B2、投標(biāo)邀請(qǐng)書，是指招標(biāo)人向()個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請(qǐng)通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A3、工程師將其權(quán)利委托給其助手時(shí)，授權(quán)委托書的生效時(shí)間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時(shí)B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時(shí)C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天【答案】B4、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長(zhǎng)B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C5、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】B6、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C7、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時(shí)，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對(duì)整個(gè)工程的實(shí)施和其他人員造成影響的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D8、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】A9、我國(guó)解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭(zhēng)議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D10、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列情形中，屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A.不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明B.產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險(xiǎn)D.產(chǎn)品不符合以實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況【答案】C11、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A12、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A13、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D14、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B15、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購(gòu)合同，履行期限內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生波動(dòng)，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于該鋼材采購(gòu)合同計(jì)價(jià)的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價(jià)格計(jì)價(jià)C.賣方逾期交付標(biāo)的物的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)D.買方逾期付款的，遇價(jià)格下降時(shí)，按新的價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】B16、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B17、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D18、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C19、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對(duì)于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D20、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.否決所有投標(biāo)D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】C21、由于變更計(jì)劃、制造要求而造成設(shè)計(jì)工作的返工、停工、窩工或修改時(shí)，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計(jì)費(fèi)B.依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計(jì)人就設(shè)計(jì)費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金【答案】B22、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計(jì)、制造、安裝C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】C23、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購(gòu)買5臺(tái)設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任【答案】B24、對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評(píng)階段予以淘汰【答案】B25、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B26、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D27、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D28、FIDIC新黃皮書對(duì)業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D29、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B30、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列情形中，可以作為招標(biāo)人延緩或推遲開標(biāo)理由的是()。A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)未組建B.發(fā)現(xiàn)有足以影響采購(gòu)公正性的違法或不當(dāng)行為C.擬主持招標(biāo)的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人因故不能主持D.投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)時(shí)間有異議【答案】B31、我國(guó)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B32、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B33、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A34、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D35、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.向招標(biāo)人建議中標(biāo)候選人，由招標(biāo)人酌情決定D.否決所有投標(biāo)【答案】D36、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A37、組建編制設(shè)備工程合同的團(tuán)隊(duì)時(shí)，團(tuán)隊(duì)人員的知識(shí)構(gòu)成至少應(yīng)包括()。A.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)B.設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)C.商務(wù)知識(shí)、管理知識(shí)和法律知識(shí)D.管理知識(shí)、法律知識(shí)和設(shè)備工程技術(shù)知識(shí)【答案】A38、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D39、在我國(guó)，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實(shí)用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A40、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C41、在下列計(jì)價(jià)方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.固定總價(jià)合同B.純單價(jià)合同C.單價(jià)與包干混合式合同D.成本加固定費(fèi)用【答案】A42、設(shè)備采購(gòu)合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購(gòu)方收到設(shè)備C.采購(gòu)方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A43、下列關(guān)于行政復(fù)議和行政訴訟的表述，正確的是()。A.當(dāng)事人對(duì)行政訴訟的判決不服，可以申請(qǐng)行政復(fù)議B.當(dāng)事人對(duì)行政復(fù)議的決定不服，可以提起行政訴訟C.行政復(fù)議決定書一經(jīng)送達(dá)，即發(fā)生法律效力D.行政訴訟一審終結(jié)【答案】B44、有關(guān)組織或機(jī)構(gòu)編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構(gòu)成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數(shù)據(jù)C.合同格式和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定D.合同數(shù)據(jù)和對(duì)擬招標(biāo)合同的特殊條款規(guī)定【答案】D45、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C46、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購(gòu)買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C47、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B48、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D49、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D50、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C51、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C52、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D53、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C54、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效【答案】C55、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。A.貨幣B.計(jì)算機(jī)軟件C.勘察設(shè)計(jì)單位為委托人完成勘察設(shè)計(jì)任務(wù)D.專利權(quán)【答案】C56、承包商應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)撤走所有屬于承包商的貨物的時(shí)限是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)后B.業(yè)主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C57、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的情形是()。A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)B.需要向原中標(biāo)人采購(gòu)工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求C.采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大D.國(guó)有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】C58、下列所有權(quán)的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈(zèng)B.收益C.繼承D.受讓【答案】B59、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B60、設(shè)備工程安裝中，如果由采購(gòu)方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場(chǎng)的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場(chǎng)人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A61、當(dāng)事人依法經(jīng)過協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C62、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時(shí)間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時(shí)C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)【答案】C63、生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D64、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗(yàn)要求時(shí)，承擔(dān)由于檢驗(yàn)所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗(yàn)的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用【答案】B65、某設(shè)備工程項(xiàng)目的投標(biāo)人在現(xiàn)場(chǎng)踏勘后以書面形式提出質(zhì)疑問題，招標(biāo)人離開標(biāo)時(shí)間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時(shí)間短于《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的時(shí)間，且書面解答與招標(biāo)文件規(guī)定內(nèi)容不一致，對(duì)該問題應(yīng)以()。A.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延B.招標(biāo)文件為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變C.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間后延D.書面解答為準(zhǔn)，開標(biāo)時(shí)間不變【答案】C66、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人提交的投標(biāo)文件【答案】C67、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D68、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購(gòu)法【答案】B69、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D70、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤(rùn)B.費(fèi)用和利潤(rùn)C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤(rùn)【答案】C71、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C72、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭(zhēng)端的工作流程中，當(dāng)事人將爭(zhēng)端提交爭(zhēng)端評(píng)判委員會(huì)后，爭(zhēng)端評(píng)判委員會(huì)應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D73、依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C74、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。A.基準(zhǔn)日期B.開始現(xiàn)場(chǎng)工作C.提交履約擔(dān)保D.開工日期【答案】D75、訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。A.最后4個(gè)月B.最后6個(gè)月C.最后3個(gè)月D.最后2個(gè)月【答案】B76、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時(shí)間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日【答案】C77、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。A.投保人B.受益人C.被保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人【答案】C78、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財(cái)產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A79、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D80、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C81、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A.外商投資工業(yè)項(xiàng)目B.涉及國(guó)家安全工程C.關(guān)系社會(huì)公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程【答案】C82、下列關(guān)于訴訟時(shí)效的表述中，正確的是()。A.訴訟時(shí)效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時(shí)效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)發(fā)生訴訟時(shí)效中止的法定事由，才能中止時(shí)效的進(jìn)行D.訴訟時(shí)效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時(shí)效期間統(tǒng)歸無效【答案】C83、基于現(xiàn)場(chǎng)保安，負(fù)責(zé)阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的是()。A.工程師B.承包商C.業(yè)主D.保安公司【答案】B84、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D85、按照我國(guó)《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.”一裁二審“條款【答案】D86、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照()確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。A.合同法B.招標(biāo)人意見C.招標(biāo)文件D.招標(biāo)內(nèi)容【答案】C87、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A88、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時(shí)，購(gòu)房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購(gòu)房款，且已到該支付的時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款C.以自己的名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款【答案】A89、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語(yǔ)B.法語(yǔ)C.世界語(yǔ)D.合同規(guī)定的交流語(yǔ)言【答案】D90、如果承包商需要另外臨時(shí)征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B91、在買賣合同中，買受人的義務(wù)有()。A.對(duì)標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B.受領(lǐng)標(biāo)的物C.對(duì)標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D.提供有關(guān)單證和資料【答案】B92、在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員，除依法享有工傷社會(huì)保險(xiǎn)外，還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A.本單位安全生產(chǎn)管理人員B.政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C.本單位D.本單位上級(jí)主管部門【答案】C93、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A94、公民、法人或者其他組織對(duì)下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請(qǐng)復(fù)議。A.行政立法行為B.國(guó)防、外交等國(guó)家行為C.對(duì)民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D95、工程師對(duì)承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C96、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D97、設(shè)備工程安裝中，如果由采購(gòu)方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場(chǎng)的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場(chǎng)人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A98、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A99、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請(qǐng)函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B100、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對(duì)象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進(jìn)度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D101、根據(jù)《專利法》，發(fā)明專利權(quán)的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C102、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C103、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈(zèng)與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈(zèng)予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈(zèng)與合同無效B.贈(zèng)與合同可撤銷C.贈(zèng)與合同效力待定D.贈(zèng)與合同有效【答案】D104、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A105、根據(jù)《勞動(dòng)法》，用人單位在法定休假日安排勞動(dòng)者工作的，應(yīng)當(dāng)按照不低于工資的()支付勞動(dòng)者工資報(bào)酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D106、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購(gòu)方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購(gòu)方參加C.由采購(gòu)方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會(huì)同監(jiān)理人員一并參加【答案】A107、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A108、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A109、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫(kù)房提取所購(gòu)全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫(kù)房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的起始時(shí)間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B110、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購(gòu)買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C111、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D112、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A113、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A114、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C115、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B116、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B117、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長(zhǎng)B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C118、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元【答案】B119、在設(shè)備工程合同的索賠爭(zhēng)議提起仲裁或訴訟時(shí)，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C120、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A121、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D122、對(duì)竣工后試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，要考慮()使用工程可能對(duì)測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生的影響。A.承包商在竣工試驗(yàn)中B.業(yè)主在缺陷通知期屆滿之前C.業(yè)主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C123、訴訟時(shí)效的中止，只能發(fā)生在訴訟時(shí)效期間的()。A.最后4個(gè)月B.最后6個(gè)月C.最后3個(gè)月D.最后2個(gè)月【答案】B124、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤(rùn)D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】D125、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D126、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯(cuò)誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗(yàn)收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯(cuò)，致使業(yè)主受到損失【答案】D127、生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D128、下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分，如果在運(yùn)用時(shí)發(fā)生矛盾，應(yīng)優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標(biāo)書B.中標(biāo)通知書C.專用條件D.協(xié)議書及附件【答案】D129、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長(zhǎng)損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤(rùn)C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤(rùn)【答案】B130、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C131、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C132、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請(qǐng)求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)者和銷售者【答案】C133、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B134、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】B135、甲方向乙方購(gòu)買10臺(tái)設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺(tái)設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A136、對(duì)基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.分包商【答案】B137、業(yè)主有權(quán)延長(zhǎng)缺陷通知期的最長(zhǎng)期限不得超過()。A.6個(gè)月B.1年C.2年D.3年【答案】C138、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B139、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B140、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A141、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C142、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對(duì)地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對(duì)單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C143、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)?！敬鸢浮緽144、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B145、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C146、2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈(zèng)與合同，內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈(zèng)予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.贈(zèng)與合同無效B.贈(zèng)與合同可撤銷C.贈(zèng)與合同效力待定D.贈(zèng)與合同有效【答案】D147、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C148、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場(chǎng)和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C149、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔(dān)保C.履約證書D.保留金【答案】C150、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D151、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A152、下列關(guān)于誤期損害賠償費(fèi)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時(shí)間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)B.誤期損害賠償費(fèi)不超過投標(biāo)函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費(fèi)后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費(fèi)按日計(jì)算【答案】C153、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C154、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B155、下列關(guān)于設(shè)備采購(gòu)合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯(cuò)誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗(yàn)【答案】C156、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時(shí)間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C157、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存活動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D158、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計(jì)劃詳細(xì)規(guī)定了合同價(jià)格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計(jì)劃應(yīng)當(dāng)由()編制。A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額C.工程師根據(jù)合同價(jià)格D.業(yè)主根據(jù)資金落實(shí)情況【答案】A159、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A160、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A161、如果業(yè)主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應(yīng)付款的根據(jù)是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)D.竣工結(jié)算【答案】A162、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)B.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤(rùn)D.業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)【答案】B163、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時(shí)，購(gòu)房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購(gòu)房款，且已到該支付的時(shí)間。此時(shí)，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張?jiān)撡?gòu)房款C.以自己的名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購(gòu)房者主張?jiān)撡?gòu)房款【答案】A164、一般情況下，設(shè)備采購(gòu)合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D165、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設(shè)備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據(jù)此，出租方要求支付租金的訴訟時(shí)效起算的時(shí)間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C166、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C167、在我國(guó)，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實(shí)用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A168、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D169、如果承包商延誤工程竣工試驗(yàn)且在收到工程師通知后21天內(nèi)未進(jìn)行竣工試驗(yàn)，業(yè)主人員自行進(jìn)行了相應(yīng)試驗(yàn)。下列對(duì)此試驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用承擔(dān)的說法，正確的是()。A.工程合格，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用B.工程合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用C.工程不合格，業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，承包商承擔(dān)費(fèi)用D.無論試驗(yàn)結(jié)果如何，均由承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用均由承包商承擔(dān)【答案】D170、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A171、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C172、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A173、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認(rèn)后有效D.乙拒絕后無效【答案】A174、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.新要約D.承諾【答案】A175、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D176、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.新要約D.承諾【答案】A177、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照()確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。A.合同法B.招標(biāo)人意見C.招標(biāo)文件D.招標(biāo)內(nèi)容【答案】C178、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B179、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B180、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動(dòng)不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A181、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C182、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A183、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列選項(xiàng)中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計(jì)單位與施工班組進(jìn)行技術(shù)交底B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍C.實(shí)施爆破作業(yè)前，向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》D.向建設(shè)行政主管部門報(bào)送安全施工措施的資料【答案】B184、根據(jù)世界銀行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)、供應(yīng)和安裝采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》，招標(biāo)文件包括()。A.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.投標(biāo)人須知、招標(biāo)資料表和投標(biāo)保函C.投標(biāo)人須知、業(yè)主要求和設(shè)計(jì)文件D.招標(biāo)程序、招標(biāo)資料表、合同條件和進(jìn)度計(jì)劃【答案】A185、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險(xiǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存活動(dòng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位外，從業(yè)人員超過()人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D186、下列有關(guān)合同解除的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C.當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同D.當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除，對(duì)方有異議的，解除權(quán)消滅【答案】D187、發(fā)包方與承包方簽訂設(shè)備工程合同后，發(fā)包方與承包方形成的法律關(guān)系是()。A.物權(quán)關(guān)系B.雇傭關(guān)系C.債權(quán)關(guān)系D.產(chǎn)權(quán)關(guān)系【答案】C188、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開標(biāo)后30B.完成評(píng)標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D189、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C190、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D191、下列關(guān)于設(shè)備工程合同溝通相關(guān)內(nèi)容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關(guān)術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統(tǒng)一文件格式的規(guī)定不利于合同各方對(duì)信息的理解D.沖突會(huì)對(duì)履行合同產(chǎn)生破壞作用，工程師應(yīng)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定沖突解決方式【答案】A192、下列選項(xiàng)中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計(jì)交底D.裁決合同爭(zhēng)端【答案】A193、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D194、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)臁敬鸢浮緾195、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉(cāng)庫(kù)B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A196、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身?yè)p害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉(cāng)儲(chǔ)者【答案】B197、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D198、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B199、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A200、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實(shí)D.法律行為【答案】A201、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請(qǐng)后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實(shí)質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認(rèn)為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B202、地處北京的甲公司就購(gòu)買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通常可以于4月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B203、根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)必須符合()要求。A.真實(shí)性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性D.真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、公正性【答案】C204、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D205、設(shè)備采購(gòu)合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A206、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C207、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為1年B.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品最初使用之日起滿5年喪失C.產(chǎn)品只要在明示的安全使用期內(nèi)因存在缺陷造成損害，生產(chǎn)者和銷售者都應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品責(zé)任D.因產(chǎn)品缺陷造成損害的賠償請(qǐng)求權(quán)，自造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者之日起滿20年喪失【答案】C208、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格【答案】B209、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B210、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A.日常監(jiān)督檢查B.定期監(jiān)督檢查C.產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D.產(chǎn)品自查自檢【答案】D211、設(shè)備工程的竣工試驗(yàn)，通常包括啟動(dòng)前試驗(yàn)、啟動(dòng)試驗(yàn)和()。A.混凝土試塊檢驗(yàn)B.鋼筋強(qiáng)度檢驗(yàn)C.工程材料試驗(yàn)D.試運(yùn)行【答案】D212、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對(duì)承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時(shí)，保險(xiǎn)有效期限是()。A.設(shè)備起運(yùn)日起，至設(shè)備離開現(xiàn)場(chǎng)B.設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)起，至使用該設(shè)備的工程竣工C.開工之日起，至頒發(fā)接收證書D.開工之日起，至竣工時(shí)間屆滿【答案】A213、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽214、行為人對(duì)行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實(shí)B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會(huì)公共利益【答案】A215、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C216、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國(guó)有投資項(xiàng)目的施工D.全部國(guó)有投資的項(xiàng)目前期咨詢【答案】C217、某建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)時(shí)，三家投標(biāo)人組成了聯(lián)合體參加競(jìng)標(biāo)，最終該聯(lián)合體中標(biāo)，應(yīng)與招標(biāo)人簽訂合同的是()。A.聯(lián)合體B.聯(lián)合體各方C.聯(lián)合體中的牽頭人D.聯(lián)合體中的資質(zhì)較高方【答案】B218、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A219、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A220、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購(gòu)方不同意接收時(shí)，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D221、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B222、下列關(guān)于分包商的說法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C223、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)由()主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。A.招標(biāo)地建設(shè)主管部門B.工程項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門C.招標(biāo)人D.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)【答案】C224、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D225、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A.發(fā)件人的主營(yíng)業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營(yíng)業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C226、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購(gòu)買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C227、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的，應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)品合同責(zé)任的訴訟時(shí)效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A228、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格【答案】C229、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D230、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B231、某水泥廠因技術(shù)問題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購(gòu)方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A232、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D233、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)書之日起()內(nèi)作出復(fù)議決定，申請(qǐng)人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個(gè)月C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B234、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B235、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D236、對(duì)于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A237、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C238、在我國(guó)，依法代表國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督管理的部門是()。A.國(guó)務(wù)院B.國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局C.衛(wèi)生部D.國(guó)家工商總局【答案】B239、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對(duì)電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對(duì)電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D240、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B241、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時(shí)，發(fā)包方的財(cái)務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】C242、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A243、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D244、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購(gòu)方不同意接收時(shí)，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換【答案】D245、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時(shí)間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B246、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A247、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C248、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D249、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時(shí)間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時(shí)間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A250、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個(gè)采暖期、供冷期D.2年【答案】C251、下列文件如果出現(xiàn)矛盾，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標(biāo)函【答案】D252、采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，合同成立的地點(diǎn)是()。A.發(fā)件人的主營(yíng)業(yè)地B.發(fā)件人的經(jīng)常居住地C.收件人的主營(yíng)業(yè)地D.收件人的經(jīng)常居住地【答案】C253、發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時(shí)，發(fā)包方的財(cái)務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A.合同B.侵權(quán)行為C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】C254、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。A.鍋爐輔機(jī)B.天然氣C.軍工產(chǎn)品D.鐵礦石【答案】A255、工程師管理合同過程中，無權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C256、我國(guó)解決合同爭(zhēng)議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭(zhēng)議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時(shí)，只能通過()方式最終解決合同爭(zhēng)議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】