房屋裝修承攬合同模板_第1頁
房屋裝修承攬合同模板_第2頁
房屋裝修承攬合同模板_第3頁
房屋裝修承攬合同模板_第4頁
房屋裝修承攬合同模板_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

房屋裝修承攬合同模板房屋裝修承攬合同模板 隨著住宅建設的飛速發(fā)展 許多居民在房 屋裝修與再造問題上有了新的要求 那么簽訂房屋裝修承攬合 同需要注意什么呢 以下是在查字典范文網(wǎng)小編為大家整理的房 屋裝修承攬合同范文 感謝您的欣賞 房屋裝修承攬合同范文一 甲方 以下簡稱甲方 乙方 以下簡稱乙方 甲 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致 本著平等 互利 互惠 友好 自愿的原則 遵照 合同法 及有關法律 法規(guī)之規(guī)定 就裝 修承攬合同達成以下約定 供雙方共同遵守 一 工程概況 1 甲方將 德惠超市馬邊店涂料 油漆 房屋裝修工作 交 由乙方完成 乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內(nèi)容 2 分項工程單價 1 仿瓷 5 00 元每平方米 含材料及 人工 2 乳膠漆 9 00 元每平方米 含基層膩子及人工 3 墻紙粘貼 6 00 元每平方米 4 清水漆 15 00 元每平方米 噴 漆 門及其他道具的線條不另計費 5 以上單價均按實際著 漆面積計算 造型頂按水平投影面積按實計算 不按展開面積 計算 不按板材計算 3 工程量 按工程驗收的實際工程量計算 4 施工工期 合同簽訂之日起計算工期 總工期為 18 天 二 付款方式 1 乙方進場 7 天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 作為工程前期借支款 2 工程竣工交驗合格 甲方向乙方支付合同總價款的 95 剩余 5 為工程質保金 質保期為 6 個月 三 甲方責任 1 辦理好工程開工的手續(xù) 提供工程地質資料和工程施工 圖 2 工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量 3 甲方負責工程所需資源 如施工用水 電和庫房等工作 必備條件 開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物 4 在乙方確保質量和工期任務完成的前提下 按合同規(guī)定 付款給乙方 不得無故拖欠 5 甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作 對乙方違反有關安 全 質量 文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告 罰款等處罰 6 甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排 乙方 應當服從甲方安排及管理 三 乙方責任 1 按照甲方的技術要求進行施工 接受甲方相關人員的監(jiān) 督與技術指導 根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和 施工驗收規(guī)范 嚴格按照施工圖或設計變更進行施工 不得擅 自更改圖紙 保質保量的完成任務 如因工程出現(xiàn)質量問題則 由乙方承擔相應責任 2 乙方應當以自己的設備 設備需自備 技術和勞動力完 成本工程的全部工作 不得轉包 乙方可根據(jù)工程需要聘請他 人幫助完成 乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系 乙方及聘 請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行 負責 3 乙方要保證材料利用率 不得浪費 破壞 不得更換甲 方提供的原材料 4 乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定 做到文明施 工 安全施工 四 質量要求 1 嚴格按照甲方要求施工 2 仿瓷墻面必須平整光潔 即壓光 3 需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻 手感舒服 4 造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶 5 木制道具清水漆必須噴 6 乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件 整改 給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任 7 驗收標準 按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行 工程驗收不合格 乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任 8 甲方在使用過程中 如出現(xiàn)工程質量問題 乙方應在接 到甲方通知后 3 日內(nèi)組織人員維修 超過 3 日乙方未進行維修 的 甲方可另請他人 費用由乙方承擔 五 安全施工與檢查 1 乙方負責對其施工人員進行安全教育 應遵照工程建筑 施工有關管理規(guī)定 嚴格按安全標準組織施工 并隨時接受上 級及甲方 監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作 2 乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作 采取 必須的安全防護措施 消除事故隱患 施工中如造成乙方施工 人員和其他人員的安全事故 所有責任由乙方承擔 并承擔由 此產(chǎn)生的其他一切費用 3 施工進程中 甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和 安全規(guī)定 對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患 甲 方有權要求乙方整改并限期完工 乙方同時還應接受與其他施 工人員同等的處罰 六 違約責任 1 違反本合同約定 給對方造成損失的 應當賠償對方全 部損失 同時向對方支付違約金 20 2 乙方應在約定的時間完成工作成果 除天氣影響 停水 停電 不可抗力因素外 乙方不得延長工程期限 如因甲方原因 造成工期延誤 則工期順延 由此造成的誤工費由甲方承擔 以簽證單為依據(jù) 因乙方原因造成工期延誤 給甲方造成損失的 應承擔相應的賠償金 同時每延誤一天 乙方應按合同總價款 的 5 向甲方支付違約金 延誤超過 2 天時 甲方有權解除本 合同 并不再支付合同尾款 七 合同解除 1 合同履行完畢后 本合同自動解除 2 合同履行過程中 經(jīng)雙方協(xié)商一致 可提前解除本合同 3 合同履行過程中 如發(fā)生不可抗力因素 導致本合同無 法繼續(xù)履行 任何乙方均可要求解除本合同 無需承擔違約責 任 八 合同履行過程中如發(fā)生爭議 雙方應協(xié)商調(diào)解 協(xié)商 不成的 應向甲方所在地人民法院提起訴訟 九 合同履行過程中 有未盡事宜 經(jīng)雙方協(xié)商一致 可 簽訂補充協(xié)議 補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力 本合同 一式 2 份 甲乙雙方各執(zhí) 1 份 自雙方簽字蓋章之日起生效 合同附件作為本合同的組成部分 具有同等法律效力 甲方 簽章 乙方 手印 地址 地址 法定代表人 身份證號 復印件附后 本合同簽約代表人 電 話 房屋裝修承攬合同范文二 甲方 定作人 乙方 承攬人 住址 住址 身份證號 碼 身份證號碼 甲方擬裝修房屋一座 位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村 330 號 由乙方負責承攬全部裝修工程 為明確雙方權利義務關系 經(jīng) 平等協(xié)商 雙方自愿簽訂本裝修承攬合同 一 雙方權利義務 1 乙方應加強對其施工人員的安全教育 嚴格管理 遵守 安全操作 安全施工 為施工人員配備安全帽 安全繩 安全 網(wǎng)等安全用具 由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由 乙方負責全部責任 與甲方無關 2 甲方負責提供磚 水泥 沙子 水源 電源 內(nèi)外墻磚 鐵絲 地板磚等建筑裝修材料 根據(jù)施工進度 乙方應提前 5 天通知甲方購買所需材料 3 具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻 內(nèi)外 墻面積貼瓷磚 過道磚 衛(wèi)生間貼磚 地板磚 樓梯磚 屋頂 貼小瓦等全部建設 連同搭建所需全部腳手架 4 乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗 負責施工建設并交 付建設成果 當事人明確 雙方不存在雇傭關系 5 施工機械以及模板 腳手架等所有勞動工具由乙方自帶 費用由乙方自理 6 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付 與甲方無關 二 質量和工期要求 1 工期從 20 xx 年 3 月 1 日開始建設 到 20 xx 年 5 月 31 日止 工期為 92 天 在約定的工期內(nèi) 施工時間 施工進程由 乙方自定 2 乙方應當本著保質保量的原則 加強質量管理 3 甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料 工作不負責影 響房屋質量等行為時 有權要求乙方停工或整改 4 房屋建成自交工后壹年內(nèi) 甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的 乙方 必須及時進行免費維修 三 付款方式 1 工程款結算方式 以建房面積計算 每平方米人民幣元 2 付款時間 第一次付款在施工開始后 工程過半支付第 二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付 3 乙方質量保證金為全部工程款的 5 竣工一年后支付 給乙方 四 違約責任 1 由于工程質量達不到要求的 乙方要進行修理 重作 造成損失的 由乙方賠償 因乙方原因導致使合同無法履行的 乙方應承擔違約金 元 并賠償因其違約給甲方造成的一切損失 2 乙方若無視甲方的合理要求 或者采取消極怠工和延誤 工期等做法為難甲方 視為乙方根本違約 甲方有權解除本合 同 乙方應承擔違約金元 3 在乙方無違約行為的情況下 甲方若不按合同約定支付 工程價款 應當承擔違約金 五 爭議解決辦法 1 發(fā)生合同爭議時 雙方應友好協(xié)商 2 如協(xié)商不成 雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁 決 六 附則 1 本合同一式兩份 甲 乙雙方當事人各執(zhí)一份 2 本合同自簽訂之日起生效 3 以上合同 雙方必須共同遵守 如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂 補充合同 補充合同與本合同具有同等法律效力 此協(xié)議 甲方簽字 乙方簽字 年 月 日 年 月 日 房屋裝修承攬合同范文三 甲方 乙方 鑒于甲方系發(fā)包方 乙方系承攬方 年 月 日甲自愿將位 于 承攬給乙方裝修 現(xiàn)甲 乙雙方本著平等自愿 協(xié)商一致的原則 就房屋裝修有 關方面 特此訂立如下協(xié)議 工程地點及概況 工程名稱 工程建筑面積 工程戶型結構 工程項目 工程價款及付款方式 1 本工程總價為 元 大寫 2 本合同簽訂后 甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報 價單中工程款總額的 給乙方 含定金 不含設計費 乙方才 進場施工 3 施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款 三 承攬方式 乙方負責施工 材料由甲乙雙方共同約定 提供 四 材料提供 關于材料供應 甲乙雙方充分協(xié)商采用 方式供應材料 a 本工程所需材料由甲方提供 甲方提供的材料必須符合質 量標準 甲方提供的材料 乙方應當即時檢驗 如發(fā)現(xiàn)甲方提 供的材料不符合質量標準 應當及時通知甲方 甲方應即時更 換 如不更換所造成的損失由甲方自行承擔 如延誤工程進展 施工期限相應順延 b 本工程材料由乙方提供 所提供的材料必須符合甲乙雙 方約定標準 并接受甲方檢驗 四 質量標準及驗收期限 施工要符合安全要求 裝修質量不得低于同一施工類型的 裝修標準 房屋交付給甲方 甲方應即時驗收 甲方應在 3 日 內(nèi)檢驗 如在該期限內(nèi) 甲方未做任何表示 視為該房屋驗收 合格 五 施工期限 工期為 從 年 月 日到 年 月 日 如因甲方的原 因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展 其施工 期限相應的順延 六 違約責任 1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工 除順延工期外 甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失 即每天應支付 元 如甲方不按合同約定預付工程款 每拖延一天 按合 同金額的 支付違約金給乙方 其工期順延 2 由于乙方原因導致工程延期竣工 乙方應按每天支付 元的違約金給甲方 3 工程未辦理驗收手續(xù) 甲方提前使用或擅自動用 或甲方單 方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的 造成的損失由甲方 負責 并視為對乙方施工的工程驗收合格 甲方應付清全部工程款 七 其他約定 1 乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙 圖紙一式兩份 甲乙雙方 各執(zhí)一份 如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求 不合理的 應當及時通知甲方 因甲方怠于答復等原因造成乙 方損失的 應當賠償損失 2 甲方中途變更乙方工作的要求 如工程項目增加 甲方 應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用 如給乙方造成損失的 應 當對乙方進行賠償 3 乙方在施工期間 應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗 甲方 不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作 如妨礙延誤工程進展 其施工期限相應順延 造成乙方損失的 應賠償損失 4 乙方房屋裝修完成后 應當即時向甲方交付 甲方應當 即時驗收該房屋

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論