承攬合同格式范本3篇新整理版

1、其它合同|contract 范本;合同;格式編號：ht-moerzjfizs承攬合同格式范本3篇新整理版all legal explanation, the more simple, is also fair law.甲方：_乙方：_簽訂日期：_word文檔 / a4打印 / 可編輯承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同， 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。 以下是網(wǎng)_為大家精心準備的：3篇承攬合同格式范本。內容僅供參考，歡迎閱讀!承攬合同格式范本一承攬合同(條款)定作方：_(簡稱甲方)承攬方：

2、_(簡稱乙方)經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。品名或項目 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價 價款或酬金(元) 金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 1.產品的質量、包裝、加工方法：2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：3.履行的期限、地點和方式：4.驗收標準和方法：5.結算方式：6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_%或酬金總額_的違約金。(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬

3、方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_%的違約金。7.雙方約定的其它條款：8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10.本合同一式_份，正本雙方各執(zhí)_份，副本送工商行政管理局所存查。11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_年_月_日止。12.本合同簽訂日期：_年_月_日定作方：_ 承攬方：_法定代表人：_ 法定代表人：_開戶銀行：_ 開戶銀行：_帳號：_帳號：_年_月_日承攬合同格式范本二承

4、攬合同(含運輸)訂立合同雙方：承攬方：_，以下簡稱甲方;定作主：_，以下簡稱乙方。甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費等。定作物名稱 型號 規(guī)格 質量要求 計量單位 數(shù)量 加工費 單位總價 第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方包裝標準包裝費承 法 擔 (加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù))第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。 定作物名稱 交付時間 交付地點 運輸方法 運輸價款承擔 第四

5、條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料及交付時間第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)?。材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔 第六條 加工費結算辦法與時間_。第七條 乙方應于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應于_年_月_日前向甲方交付預付款_元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條 甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定

6、作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方

7、應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。第九條 乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期內，由于不

8、可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。本合同于_年_月_日生效，合同履行完畢即失效。本合同一式_份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。承攬方：_定作方：_地址：_地址：_法定代表人：_法定代表人：_簽約日期：_年_月_日承攬合同格式范本三承攬合同(半成品)合同編號：_定作方：_(

9、甲方)承攬方：_(乙方)簽訂日期：_年_月_日簽訂地點：_經充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。1.品名(或項目)、數(shù)量及價款：加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物名稱或項目 或完成工作日期 單價金額 合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：(1)甲方向乙方提供部分：品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額 提供日期 消耗定額 質量要求：檢驗及提供方法：_價款處理方法：_(2)乙方提供部分：品名及產地型號、規(guī)格質量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定 3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：_4.包裝要求及費用負擔：_5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、