定作合同（四）

1、加工合同|contract 合同編號：ht-eldxkfganp定作合同（四）all legal explanation, the more simple, is also fair law.甲方：_乙方：_簽訂日期：_word文檔 / a4打印 / 可編輯甲方(定作人)：乙方(承攬人)：鑒于甲方擁有_資源，乙方擁有_資源。根據(jù)中華人民共和國合同法及國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。第一條 定作物概況第二條 定作物的材料要求2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作

2、人檢驗。2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。第三條 定作物的質量要求和技術標準3.1 定作物的技術標準和質量要求:_。3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_。3.3 定作人應當在_年_月_日前提供技術資料、圖紙等。3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第四條 價金的構成及結算4.1 項目價金構成：該價金包括_。4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后_日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后_日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個

3、審查審批部門審查。4.3 外部合同、非封閉結算關聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：4.3.1 網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門甲方所屬單位價格管理部門甲方所屬單位審計部門甲方概預算與定額管理中心甲方審計處(需審計處審查項目)網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結算資料網(wǎng)下送審記錄表、結算資料。4.3.2 網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務主管部門甲方所屬單位財務部門甲方所屬單位合同主管部門單位領導(機關職能處室、直屬部門已經(jīng)領導審批的不經(jīng)過此步驟)甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)網(wǎng)上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。4.4 乙方逾期辦理付款履

4、行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款_%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。4.5 本項目按下列第_項方式支付4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后_日內向乙方全額付款。4.5.2 分期支付4.5.2.1 本合同生效后_日內，支付合同價款_%的預付款;4.5.2.2 (按進度支付);4.5.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后_日內支付合同價款的_%，其余_%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后_日內支付。4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求

5、的發(fā)票提交給甲方。4.7 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。收款人：_。開戶行：_。賬號：_。第五條 交貨與驗收5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。5.2 定作物的交付方式及地點5.2.1 交貨方式：_(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。5.2.2 交貨地點：_。5.3 驗收應依據(jù)本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規(guī)定辦理。5.4 驗收方式：_。5.5 驗收時間：定作人應在貨到后_日內進行驗收。驗收中認為有問題

6、的應在_日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。5.7 驗收過程中因質量等方面出現(xiàn)異議，應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據(jù)。第六條 質量保證6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起_個月。6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。6.3 質量保證期內，出現(xiàn)質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保

7、證金的，按實際損失承擔賠償責任。6.4 定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。第七條 技術資料的提供及保密要求7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影

8、響該保密條款的效力。第八條 雙方的權利義務8.1 定作人的權利8.1.1 對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。8.1.3 根據(jù)工作需要調整工作量。8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。8.1.5 其他約定：_。8.2 定作人的義務8.2.1 中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。8.2.2 按約定驗收定作物。8.2.3 按約定支付合同價款。8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務協(xié)助。8.2.5 其他約定：_。8.3 承攬人的權利8.3.1

9、 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數(shù)據(jù)等。8.3.2 定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。8.3.4 按合同約定收取價款。8.3.5 其他約定：_。8.4 承攬人的義務8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。8.4.4 未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。8.4.5 加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

10、8.4.7 其他約定：_。第九條 違約責任9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額_%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。9.2 如發(fā)生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付_元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。9.3 未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額_%的違約金。9.5 定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。9.6 任何一方違

11、反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。9.7 發(fā)生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。第十條 不可抗力10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后_小時內及時通知對方，并在其后_日內向對方提供有效證明文件。10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避

12、免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。第十一條 爭議的解決11.1 因合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。11.2 如協(xié)商不成，可選擇下列第_項確定：11.2.1 向_仲裁委員會申請仲裁;11.2.2 向_人民法院提起訴訟。第十二條 知識產(chǎn)權的瑕疵擔保因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。第十三條 合同的生效、變更、解

13、除和終止13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。13.2 雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。13.3 發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發(fā)出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_日內仍未交貨，定作人有權解除合同;13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按

14、定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行完畢;13.4.2 雙方協(xié)商解除合同;13.4.3 法律規(guī)定的其他情形。13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。第十四條 通知與送達14.1 所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方

15、變更聯(lián)系地址。14.1.1 親自送達的，有簽收回執(zhí)。14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執(zhí)。14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：定作人(甲方)：_通訊地址：_聯(lián)系人：_聯(lián)系電話/傳真：_承攬人(乙方)：_通訊地址：_聯(lián)系人：_聯(lián)系電話/傳真：_第十五條 其他約定15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。1