家具定制合同文書范本模板

1、家具定制合同文書范本模板家具定制合同甲方定作方：法定代表人：地址：聯(lián)絡方式：乙方承攬方：法定代表人：地址：聯(lián)絡方式：為維護合同雙方合法權益，依據(jù)中華人民共和國合同法及有關規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商全都，按以下條款定制家具。一、家具根本狀況1.根本狀況2.質量標準。二、定作設計 承攬方設計1.承攬方應根據(jù)定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任延期交貨、安裝和費用增減及損失，由更改方擔當。3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。 定作方設計1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付

2、承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進展檢查復核。承攬方發(fā)覺圖紙不符合商定或技術要求不合理，應當準時書面通知定作方；定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。3.承攬方進展工作期間，發(fā)覺供應的設計要求不合理，應當馬上通知定作方；定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改看法。定作方未答復, 承攬方有權停頓工作, 并準時通知定作方, 因此造成的損失由定作方賠償。4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經(jīng)定作方答應不得留存技術資料和復制品。5.因定作方圖紙詳情問題未能準時解決而耽擱的時間，交貨期按耽擱的時間順延。三、付款方式1.本合

3、同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣大寫￥元作為定金。2. %尾款計人民幣大寫￥元，定作方于驗收完畢后天內支付。3.商定收款賬戶：指定收款賬號：。開戶行：。戶名：。四、轉包1.定作方同意或不同意將定作物的主要工作交由第三人完成；1.1 定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：1承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。2承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。1.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方擔當賠償責任。2.定作方同意或不同意將定作物的幫助工作交由第三人完成；2.1 定作方同意承攬方將定作物的幫助工作交由第三人完成的：1承攬方可以

4、交由第三人完成的幫助工作包括：。2承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。2.2 承攬方未經(jīng)定作方同意將幫助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方擔當賠償責任。五、交貨方式、地點及驗收1.交貨時間：年月日。2.交貨地點：。3.交貨方式：承攬方送貨/ 定作方自提4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。六、質量保證1.對所售貨物承攬方供應年的保用期，在保用期內因產(chǎn)品質量問題致使不能正常用法，承攬方負責修理，費用由承攬方擔當。2.保用期后，定作方如需要承攬方修理的，承攬方收取本錢費用。3.保用期內非產(chǎn)品質量緣由，而因其它緣由造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方修理的

5、，承攬方收取本錢費用。七、承攬方違約責任1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。2.承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方臨時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。3.承攬方擅自更換定作方供應的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當根據(jù)要求加工，并擔當逾期交付的責任，根據(jù)7.2條款處理。4.未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主

6、要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。八、定作方違約責任1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方供應圖紙等或未完成必要的幫助工作和預備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、

7、規(guī)格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。5. 承攬方送交定作物的，定作方無故回絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領取定作物的，應當擔當承攬方實際支付的保管費。九、留置權定作方未按合同商定準時支付承攬方酬勞的，承攬方有留置定作物的權利。雙方商定，承攬方賜予定作方天履行債務期間。不得少于60天如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付酬勞的，承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣，但以未支付酬勞總額為限，超出此范圍的，定作方可懇求承攬方擔當損害賠償責任。十、爭議解決1.本合同的簽訂、說明及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調解。協(xié)商或調解不成的，按以下第種方式解決：1提交位于地點的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力；2依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。十一、其他1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表