分項工程施工合同范本

1、二載后自由修改分項工程施工合同范本合同協(xié)議CONTRACT TEMPLATE專業(yè)人員精心編制，內(nèi)容完整清晰可直接套用分項工程施工合同范本發(fā)包方（以下稱甲方）：法定代表人：身份證號碼：承包方（以下稱乙方）：法定代表人：身份證號碼：依據(jù)中華人民共和國合同法等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方 按照自愿、平等互利和協(xié)商一致原則，就乙方在 項目中參與分項工程施工達成協(xié)議，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任， 經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條、分項工程的基本情況1、分項工程的名稱：2、分項工程的內(nèi)容：3、分項工程的地點：第二條、分項工程期限本分項工程施工合同施工工期為 天，即日開工， 年月

2、日竣工。日；開工日期：日。竣工日期：第三條、項工程價款、結(jié)算及付款方式本合同為單價合同。甲方以完成分項工程細目產(chǎn)值（按“施工項目清單”的 列項和單價計算，唯一計算方式）作為對乙方承擔(dān)工程的現(xiàn)場組織、施工作業(yè)、 安全生產(chǎn)、 完成及缺陷修復(fù)工作的報酬， 應(yīng)視為此費用中已經(jīng)考慮了乙方所完工 程的一切費用（也包括前期施工準備、駐地建設(shè)、機械設(shè)備的調(diào)遣、臨時設(shè)施、 便道修建、臨時用電線路架設(shè)營業(yè)稅金等），除另有規(guī)定外，不另行計價。第四條、建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購1、主材由甲方代供，實行總量控制，限額領(lǐng)料制度。乙方每月 25 日前向甲 方報送下月材料使用計劃， 甲方根據(jù)乙方工程量核實材料用量后， 按乙方

3、用料時 間限額供應(yīng)，材料供應(yīng)價格不高于同期市場價格，材料費由乙方承擔(dān)。2、經(jīng)甲方同意由乙方自行采購材料時，必須是經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方同意的 供貨廠家的合格產(chǎn)品， 并符合技術(shù)規(guī)范和設(shè)計文件及質(zhì)量檢驗評定標準要求， 方 能用于本工程。3、自采、地方性材料乙方必須按照甲方提供或指定的地點采集、購買，并 經(jīng)甲方鑒定，質(zhì)量合格后方可使用。第五條、工程質(zhì)量管理及驗收1、質(zhì)量標準：工程質(zhì)量符合標準。2、工程質(zhì)量驗收以施工圖紙、施工規(guī)范、質(zhì)量評定標準和建設(shè)單位有關(guān)文 件為依據(jù)，要求分項工程合格率達到 100%，分項工程綜合得分 90 分以上，總評 工程質(zhì)量必須達到合格標準。3、工程竣工驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)

4、范、質(zhì)量檢驗標準及施工圖為依 據(jù)，分期、分段進行驗收。4、乙方在分項工程完工后 5 日內(nèi)，以書面通知甲方驗收，甲方應(yīng)及時組織 驗收。第六條、安全施工乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定， 嚴格按安全標準組織施工， 采 取必要的安全防護措施， 消除事故隱患。 由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任 和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔(dān)。第七條、違約責(zé)任1、乙方未能按時竣工的， 每延期一日應(yīng)按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期 日以上視為根本性違約，甲元。方有權(quán)解除本合同， 乙方除應(yīng)全額退還甲方已支付的工程款外， 還應(yīng)向甲方支付 違約金人民幣2、工程出現(xiàn)質(zhì)量問題視為乙方嚴重違約，

5、視情節(jié)輕重乙方應(yīng)按工程款的%向甲方支付違約金 （可從工程款中直接扣除） ，此外應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。3、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。4、保密事項：除法律規(guī)定或合同另有約定外， 未經(jīng)發(fā)包人同意， 承包人不得將發(fā)包人提供 的需要保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。除法律規(guī)定或合同另有約定外， 未經(jīng)承包人同意， 發(fā)包人不得將承包人提供 的保密的資料信息等商業(yè)秘密泄露給第三方。第八條、爭議解決因本合同產(chǎn)生糾紛， 如協(xié)商無法解決， 雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第九條、簽訂地點簽_ 訂。本合同在第十條、補充協(xié)議合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行

6、簽訂補充協(xié)議， 補充協(xié)議是合同的組成部分。第十一條、合同生效生效。本合同自第十二條、合同份數(shù)本合同一式 份，均具有同等法律效力， 發(fā)包人執(zhí) 份，承包人執(zhí)份。發(fā)包人： （ 公章 ）法定代表人或其委托代理人：簽字）組織機構(gòu)代碼：地 址：郵政編碼：電 話：傳 真：電子信箱：開戶銀行： 賬 號： 承包人： （ 公章 ）法定代表人或其委托代理人：（簽字） 組織機構(gòu)代碼： 地 址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 電子信箱： 開戶銀行： 賬 號： .合同注意事項：合同模板要結(jié)合您實際情況修改，請親在簽訂正式合同時注意以下幾點！!簽訂合同時應(yīng)注意以下事項：1要注意核實對方身份，如果對方是個人的，必須要保存對

7、方的身份證復(fù)印件，如果對方是公司的，必須保存對方營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件。2、注意授權(quán)，合同應(yīng)當(dāng)由有授權(quán)的人員簽署，并加蓋公司印章。3、明確合同價格是否含稅。如果合同價格沒有約定是否含稅，通常理解是含稅價。因此合同價格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對方的，最好在合同中約定對方有權(quán)收貨的人員。因為在交易過程中，在發(fā)生爭議時，對方往往有可能否認收到貨物，這時送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達，如果對方否認簽收貨物人的身份，送貨人將陷于被動。如果在合同中約定了指定的收貨人，這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式，包括電子郵箱等。合同履行過程中的聯(lián)絡(luò)過程往往通過電子郵件來傳輸，

8、電子郵箱是虛擬的地址，要證明電子郵件的真實出處有很大難度。因此在合同中對雙方的電子郵箱進行約定，對證明雙方的真實意思聯(lián)絡(luò)很有幫助。6、指定收款賬戶。有時收款賬戶可能與公司的賬戶不一致，這時在合同中約定收款賬戶，可以避免轉(zhuǎn)賬付款的爭議。7、約定對方違約時的違約責(zé)任。違約責(zé)任是對方違約時應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，如果某項違約情況較復(fù)雜時，違約責(zé)任條款可以詳細約定損失的計算方法及標準。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時應(yīng)當(dāng)向哪個法院起訴。原則上，要到對方（被告）所在地法院提起訴訟，這對起訴方而言不是特別有利。合同可以選擇“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院”等與合同有著相應(yīng)聯(lián)系的法院作為訴訟管轄法 院。如果能夠?qū)⒃V訟管轄法院約定為自己所在地法院可以減輕自己訴訟過